政府采购续建合同范例

政府采购续建合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“采购方”）：__________________________

乙方（以下简称“承包方”）：__________________________

鉴于：

一、采购方因项目需求，需对已签订政府采购合同的工程项目进行续建。

二、经采购方与承包方友好协商，达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同标的

本合同标的为：__________________________（具体工程内容及规模）。

第二条合同工期

一、本合同工期自__________________________起至__________________________止，共计______天。

二、如因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，可适当顺延工期。

第三条工程质量

一、本工程质量应符合国家有关标准和规范的要求。

二、承包方应按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。

三、在工程验收时，如发现质量问题，承包方应负责无偿整改，直至符合质量要求。

第四条工程进度

一、承包方应按照合同约定的工期和进度计划进行施工。

二、如因承包方原因导致工程进度延误，应承担相应的责任。

第五条工程价款

一、本合同工程价款为人民币__________________________元。

二、工程价款支付方式：__________________________。

三、工程竣工后，采购方应按照合同约定及时支付工程价款。

第六条违约责任

一、如采购方未能按合同约定支付工程价款，应向承包方支付违约金，违约金为__________________________。

二、如承包方未能按合同约定完成工程，应向采购方支付违约金，违约金为__________________________。

三、如因双方违约导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。

第七条争议解决

一、本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

二、协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同生效

一、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.采购合同复印件

2.工程设计文件及施工图纸

3.工程进度计划

4.工程质量标准

5.其他相关文件

（以下无正文）

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“采购方”）：__________________________

乙方（以下简称“承包方”）：__________________________

丙方（以下简称“监理方”）：__________________________

鉴于：

一、采购方因项目需求，需对已签订政府采购合同的工程项目进行续建。

二、为确保工程质量和进度，特引入丙方作为监理方参与本合同。

三、经采购方、承包方与监理方友好协商，达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同标的

本合同标的为：__________________________（具体工程内容及规模）。

第二条合同工期

一、本合同工期自__________________________起至__________________________止，共计______天。

二、监理方应严格按照国家有关标准和规范，对工程进度进行监督检查。

三、如因不可抗力等原因导致工期延误，经三方协商一致，可适当顺延工期。

第三条工程质量

一、本工程质量应符合国家有关标准和规范的要求。

二、承包方应按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。

三、监理方应对工程质量进行全过程监督检查，确保工程质量达到合同约定标准。

四、在工程验收时，如发现质量问题，承包方应负责无偿整改，直至符合质量要求。

第四条工程进度

一、承包方应按照合同约定的工期和进度计划进行施工。

二、监理方应定期对工程进度进行审查，确保工程按期完成。

三、如因承包方原因导致工程进度延误，承包方应向甲方支付违约金，违约金为__________________________。

第五条工程价款

一、本合同工程价款为人民币__________________________元。

二、工程价款支付方式：__________________________。

三、工程竣工后，甲方应按照合同约定及时支付工程价款。

第六条甲方权益保障

一、甲方有权要求承包方提供工程进度、质量、安全等方面的报告，承包方应予以配合。

二、甲方有权要求监理方对工程质量、进度、安全等进行监督检查，监理方应予以配合。

三、甲方有权要求承包方按照合同约定进行施工，如有违反，甲方有权要求承包方进行整改或解除合同。

四、甲方有权要求监理方对工程质量、进度、安全等进行监督检查，监理方应予以配合。

第七条乙方违约责任

一、如乙方未能按合同约定完成工程，乙方应向甲方支付违约金，违约金为__________________________。

二、如乙方违反合同约定，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第八条监理方责任

一、监理方应对工程质量、进度、安全等进行监督检查，确保工程质量达到合同约定标准。

二、监理方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，甲方有权要求监理方对存在的问题进行整改。

三、监理方应严格按照国家有关标准和规范进行监督检查，如有违反，监理方应承担相应的法律责任。

第九条争议解决

一、本合同在履行过程中如发生争议，三方应友好协商解决。

二、协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条合同生效

一、本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

二、本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.采购合同复印件

2.工程设计文件及施工图纸

3.工程进度计划

4.工程质量标准

5.监理合同复印件

6.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

一、引入监理方，有利于确保工程质量和进度，降低风险。

二、监理方的专业监督，有利于提高工程管理水平，提升工程质量。

甲方权益主导的目的和意义：

一、甲方作为合同主导方，有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理。

二、甲方权益主导，有利于保障甲方利益，确保工程顺利完成。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：__________________________

乙方（以下简称“施工方”）：__________________________

丙方（以下简称“设计方”）：__________________________

鉴于：

一、业主拟对现有建筑物进行改造升级，已签订设计合同，现需对施工部分进行招标。

二、为确保施工质量和设计方案的准确性，特引入丙方作为设计方参与本合同。

三、经业主、施工方与设计方友好协商，达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同标的

本合同标的为：__________________________（具体施工内容及规模）。

第二条设计文件的交付

一、设计方应按照合同约定的时间节点，向施工方提供完整的设计文件。

二、设计文件应包含施工图纸、技术规范、施工说明书等。

第三条施工工期

一、本合同工期自__________________________起至__________________________止，共计______天。

二、施工方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程进度。

三、如因设计文件原因导致工期延误，设计方应承担相应的责任。

第四条施工质量

一、施工方应按照国家有关标准和规范，确保施工质量。

二、设计方应对施工过程进行技术指导，确保施工质量符合设计要求。

三、施工方应定期向设计方报告施工进度和质量情况，设计方应予以审查。

第五条施工进度

一、施工方应按照合同约定的进度计划进行施工。

二、设计方应定期对施工进度进行审查，并提出改进建议。

三、如因施工方原因导致工程进度延误，施工方应向业主支付违约金，违约金为__________________________。

第六条施工价款

一、本合同工程价款为人民币__________________________元。

二、工程价款支付方式：__________________________。

三、工程竣工并经验收合格后，业主应按照合同约定及时支付工程价款。

第七条乙方权益保障

一、乙方有权要求设计方在施工过程中提供必要的技术支持和服务。

二、乙方有权要求业主在施工过程中提供必要的施工条件，如场地、材料等。

三、乙方有权要求业主在工程验收合格后及时支付工程价款。

第八条甲方违约责任

一、如业主未能按合同约定支付工程价款，业主应向施工方支付违约金，违约金为__________________________。

二、如业主违反合同约定，导致施工方遭受损失，业主应承担相应的赔偿责任。

第九条设计方责任

一、设计方应按照合同约定的时间节点，向施工方提供完整、准确的设计文件。

二、设计方应确保设计文件的安全性、可靠性，并对设计方案的合理性负责。

三、设计方应配合施工方进行施工过程中的技术指导和问题解决。

第十条争议解决

一、本合同在履行过程中如发生争议，三方应友好协商解决。

二、协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条合同生效

一、本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

二、本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.设计合同复印件

2.施工图纸及