房屋拆除施工合同书参考例

合同编号：__________房屋拆除施工合同书甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程内容：拆除甲方房屋及附属设施，并将拆除后的建筑垃圾运离现场。二、合同金额1.本工程合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总金额的____%作为预付款。3.剩余款项在工程验收合格后，甲方向乙方支付。三、施工期限1.乙方应按照双方约定的施工期限完成工程。2.工程期限自甲方支付预付款之日起计算，共计____天。3.乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前____天向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。四、质量标准1.乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工。2.工程质量应达到甲方要求，并确保施工过程中安全无事故。3.乙方应承担因施工质量问题造成的所有损失。五、甲乙双方的权利和义务1.甲方应按照合同约定支付合同款项，并保证施工过程中的安全。2.乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量。3.乙方应承担施工过程中发生的一切安全事故责任。4.乙方应按照约定时间完成工程，如有延期，应支付违约金。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.甲方应确保其对所提供的房屋拥有合法的拆除权利，并保证施工过程中不出现任何权属纠纷。2.乙方应具备相应的拆除施工资质，并严格按照施工方案和安全操作规程进行施工。3.双方应遵守国家关于建筑施工的相关法律法规，确保施工安全和环境保护。4.合同中的金额、期限、质量标准等关键条款需双方仔细审查，确保无误。5.双方应妥善保管合同副本，以便在出现争议时提供证据。解决办法：1.协商解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.法律途径：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.调解仲裁：双方可以选择第三方调解机构进行调解，或者根据合同约定提交仲裁机构进行仲裁。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中产生的社会经济关系的法律规范总称。3.施工期限：指乙方完成合同约定施工任务的期限。4.质量标准：指工程质量应达到的要求，通常包括国家标准和甲方的特殊要求。5.违约金：是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。6.争议解决：指当合同双方在合同履行过程中发生分歧时，采取的法律手段和程序。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，需要对一处老旧房屋进行拆除，以保障居民生活安全。补充条款：甲方应提供房屋权属证明以及拆除的合法性文件，乙方在施工过程中应严格遵守政府部门的规章制度。2.乙方为一家小型施工队，承接了甲方的一栋别墅拆除工程。补充条款：乙方应确保施工过程中对周边环境的影响降到最低，并对别墅内可能存在的贵重物品进行妥善处理。3.甲方为一家房地产开发商，乙方为一家有经验的拆除公司，双方合作进行一处商业建筑群的拆除。补充条款：乙方应按照甲方的施工进度要求进行拆除，并在拆除过程中确保不会影响到周边建筑的安全。4.甲方为一名私人业主，希望拆除自家的老房子，建设新的住宅。补充条款：甲方应确保拆除工程不会影响到邻里居民的正常生活，乙方在拆除过程中应保护好甲方提供