桥梁建设施工合同制作

桥梁建设施工合同制作合同编号：__________桥梁建设施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为桥梁的建设、使用和管理需要，拟委托施工方承担桥梁建设的施工任务；2.施工方具备承担桥梁建设施工的资质、能力和经验；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，同意签订本合同，共同遵照执行。第一条桥梁建设内容1.1桥梁工程概况桥梁名称：__________桥梁位置：__________桥梁类型：__________桥梁规模：__________1.2施工内容施工方应按照本合同约定的施工图纸、技术规范和质量标准，完成桥梁建设的全部施工任务，包括但不限于：（1）土建工程；（2）钢结构工程；（3）装饰工程；（4）机电设备安装工程；（5）附属设施工程；（6）其他施工内容。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款包括施工方完成桥梁建设施工所需的人工、材料、设备、机械、临时设施租赁、保险、税费等全部费用。2.3合同价款支付方式如下：（1）业主应在合同签订后____个工作日内，向施工方支付合同总价款的____%；（2）施工方完成桥梁主体结构后，业主应向施工方支付合同总价款的____%；（3）施工方完成桥梁全部施工任务并经验收合格后，业主应向施工方支付合同总价款的剩余____%。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工进度计划，确保桥梁建设施工按时完成。3.2施工期限自合同签订之日起计算，至桥梁建设施工全部完成并通过验收合格为止。3.3施工方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1施工方应按照施工图纸、技术规范和质量标准进行施工，确保桥梁建设质量。4.2桥梁建设质量应符合国家及行业相关法律法规、技术规范和标准要求。4.3业主有权对施工过程进行监督和检查，施工方应积极配合。4.4桥梁建设完成后，施工方应按照双方约定的验收程序进行验收，经验收合格后，业主应支付剩余合同价款。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等非公开信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.3业主如未按照约定支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×违约金比例。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：__________一、附件列表：1.桥梁建设施工图纸2.技术规范和质量标准3.施工进度计划4.验收程序和方法5.违约金计算方法说明6.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工任务2.业主未按照约定支付合同价款3.施工方未按照施工图纸、技术规范和质量标准进行施工4.桥梁建设质量不符合国家及行业相关法律法规、技术规范和标准要求5.双方未履行保密义务6.其他违反本合同约定的行为三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同中指明的委托方，负责委托桥梁建设的施工任务。2.乙方（施工方）：指合同中指明的受托方，负责承担桥梁建设的施工任务。3.合同价款：指双方约定的桥梁建设施工的费用，包括人工、材料、设备、机械等费用。4.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的赔偿金。5.违约行为：指违反合同约定的一方行为。6.验收合格：指桥梁建设完成后，经双方约定的验收程序检查，符合施工图纸、技术规范和质量标准的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方应加强沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：施工方应按照规范标准施工，业主可委托第三方检测机构进行检查，确保工程质量。3.合同价款支付纠纷：双方应按照合同约定履行支付义务，如有争议，可通过协商解决或依法解决。4.保密义务违反：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失