劳务分包合同价款确定的依据

劳务分包合同价款确定的依据合同编号：__________劳务分包合同价款确定的依据营业执照号：地址：联系电话：营业执照号：地址：联系电话：一、合同价款的确定原则1.1本合同价款根据乙方所提供的施工方案、工程量清单和甲方审定的工程量进行计算。1.2本合同价款包括乙方完成分包工程所需的全部人力、物力、材料、设备、运输、工具、保险、税费等费用。1.3本合同价款不包括甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范、施工工艺等费用。1.4本合同价款不包括乙方因自身原因导致的工期延误、质量问题等产生的费用。二、合同价款的计算方式2.1工程量清单价款：根据乙方提供的工程量清单，按照甲方审定的工程量和甲方提供的单价进行计算。2.2综合单价：综合考虑工程难度、施工条件、市场行情等因素，由双方协商确定。2.3合同总价：根据工程量清单价款和综合单价计算得出。三、合同价款的调整（1）甲方变更施工图纸、设计文件、技术规范、施工工艺等，导致乙方施工成本增加；（2）甲方提供的施工场地、施工设备、施工材料等发生变化，导致乙方施工成本增加；（3）不可抗力因素导致乙方施工成本增加；（4）乙方施工过程中出现质量问题，需进行返工、维修等，导致施工成本增加。3.2合同价款的调整方式：双方根据实际情况协商确定。四、合同价款的支付方式4.1甲方按照乙方实际完成的工程量，按照本合同约定的单价支付劳务费。4.2甲方在支付劳务费时，应扣除乙方应缴纳的税费、保险等费用。4.3甲方支付劳务费的周期和金额，由双方在合同中约定。五、合同价款的争议解决5.1双方在履行合同过程中，如发生价款争议，应协商解决。5.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.乙方提供的施工方案2.乙方提供的工程量清单3.甲方审定的工程量4.甲方提供的单价5.甲方提供的施工图纸6.甲方提供的设计文件7.甲方提供的技术规范8.甲方提供的施工工艺9.乙方施工过程中出现的质量问题记录10.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付劳务费2.甲方未按约定提供施工场地、施工设备、施工材料3.甲方变更施工图纸、设计文件、技术规范、施工工艺，未导致乙方施工成本增加4.乙方未按约定完成工程量5.乙方施工质量不符合约定标准6.不可抗力因素导致工程进度延误，未按约定处理7.双方未按约定协商解决价款争议三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：指乙方承担主项目部分工程的施工，甲方支付劳务费的合同关系。2.工程量清单：指乙方按照甲方要求，列出分包工程所需完成的各项工程量和相应单价的项目清单。3.综合单价：指考虑工程难度、施工条件、市场行情等因素，形成的单价。4.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服且对工程进度产生重大影响的客观情况。5.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付劳务费：乙方应与甲方协商，要求甲方及时支付劳务费；协商无果的可向法院提起诉讼。2.甲方未按约定提供施工场地、施工设备、施工材料：乙方应与甲方协商，要求甲方提供必要的施工条件；协商无果的可向法院提起诉讼。3.甲方变更施工图纸、设计文件、技术规范、施工工艺，未导致乙方施工成本增加：双方应按实际情况协商价款调整。4.乙方未按约定完成工程量：甲方有权按实际完成的工程量支付劳务费；严重违约的可向法院提起诉讼。5.乙方施工质量不符合约定标准：甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用；严重违约的可向法院提起诉讼。6.不可抗力因素导致工程进度延误，未按约定处理：双方应协商延长工期，并按实际情况调整合同价款。7.双方未按约定协商解决价款争议：任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为某项目的业主或总承包商，需对主项目中的部分工程进行分包。2.乙方愿意承担该部分工程的劳务分包工作。3.甲方乙双方就劳务分包合同价