建筑劳务分包合同的规范化管理研究

建筑劳务分包合同的规范化管理研究合同编号：__________建筑劳务分包合同营业执照号：____________________地址：________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________营业执照号：____________________地址：________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________第二条劳务分包范围和内容2.1乙方分包范围：____________________2.2乙方分包内容：____________________第三条合同价格3.1本合同劳务分包价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方劳务分包价款。第四条合同价款的支付4.1甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付劳务分包价款的____%。4.2乙方完成劳务分包工作后，甲方应按照约定的质量、进度等条件进行验收。验收合格的，甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余的劳务分包价款。4.3甲方支付劳务分包价款时，应扣除乙方应缴纳的税款、社会保险等费用。第五条劳务分包的工期5.1乙方应按照甲方的要求，确保劳务分包工作的完工时间不超过____年__月__日。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第六条质量标准6.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证劳务分包工作的质量。6.2乙方应对劳务分包过程中的质量问题及时进行整改。第七条安全文明施工7.1乙方应严格按照国家有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工过程中的安全。7.2乙方应对施工过程中的环境保护、消防等方面负责。第八条保密条款8.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密。8.2乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第九条违约责任9.1甲方未按约定支付劳务分包价款的，应支付乙方逾期付款违约金。9.2乙方未按约定完成劳务分包工作的，应支付甲方逾期完工违约金。9.3双方的其他违约行为，应按照本合同约定承担违约责任。第十条争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.工程相关设计文件4.工程图纸5.工程量清单6.分包工作详细说明7.质量验收标准8.安全文明施工要求9.保密协议10.付款凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付劳务分包价款，认定违约。2.乙方未按约定完成劳务分包工作，认定违约。3.乙方质量不符合约定，认定违约。4.乙方未按约定保密，认定违约。5.乙方未按约定进行安全文明施工，认定违约。三、法律名词及解释：1.建筑劳务分包：指建筑施工企业将其所承包的工程的劳务作业发包给其他施工单位或个人完成的活动。2.营业执照：是企业合法开展经营活动的证明。3.分包价款：指乙方完成劳务分包工作后，甲方应支付给乙方的报酬。4.违约金：是一方违约时应支付给另一方的经济赔偿。5.逾期付款违约金：指甲方未按约定时间支付劳务分包价款时应支付给乙方的违约金。6.逾期完工违约金：指乙方未按约定时间完成劳务分包工作时应支付给甲方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付劳务分包价款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，督促甲方按约定支付价款，必要时可依法申请仲裁或诉讼。2.问题：乙方未按约定完成劳务分包工作。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方按约定完成工作，必要时可依法申请仲裁或诉讼。3.问题：乙方质量不符合约定。解决办法：甲方应按照验收标准进行验收，发现问题及时通知乙方整改，严重不符的可依法申请仲裁或诉讼。4.问题：乙方未按约定保密。解决办法：甲方发现乙方泄露秘密时，可要求乙方承担违约责任，必要时可依法申请仲裁或诉讼。5.问题：乙方未按约定进行安全文明施工。解决办法：甲方应监督乙方遵守安全文明施工要求，发现问题及时指出，要求乙方整改，严重不符的可依法申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程分包商与总包商之间的劳务分