工程分包协议模板

工程分包协议模板合同编号：__________分包协议地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包人愿意承担分包工作，并按照本协议的约定完成分包工作；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本协议。现双方达成如下协议：一、分包工作内容1.分包人将其在工程中的【具体工作内容】分包给承包人。2.承包人应按照分包人的要求，完成分包工作，并保证分包工作的质量、安全、进度等满足工程的整体要求。二、分包工程的价款及支付方式1.分包工程的价款为【人民币金额】，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.承包人完成分包工作后，分包人应按照双方约定的进度支付分包工程的价款。3.支付方式为：【支付方式】，如转账、现金等。三、分包工程的工期1.承包人应按照分包人提供的工程进度计划，保证分包工作的按时完成。2.工程工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。四、分包工程的质量和安全1.承包人应按照分包人的要求，保证分包工程的质量，确保分包工程满足设计和使用要求。2.承包人应严格按照国家和行业的安全生产法律法规，保证分包工程的安全，防止安全事故的发生。3.承包人应承担由于分包工程质量问题或安全事故引起的全部责任。五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致分包工作不能顺利完成，应承担相应的违约责任。2.承包人未按照约定完成分包工作，分包人有权要求承包人支付违约金，违约金的标准为分包工程价款的【百分比】。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议一式两份，双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工作完成之日终止。分包人（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.分包工作内容详细说明2.工程进度计划3.分包工程设计图纸4.材料和设备规格书5.质量检验标准6.安全生产规章制度7.违约金计算公式8.争议解决方式的法律文件9.签字盖章的合同正本二、违约行为及认定：1.承包人未按照约定完成分包工作，或分包工作质量不符合约定的标准。2.承包人未按照分包人提供的工程进度计划完成分包工作，导致工期延误。3.承包人在分包工作中发生安全事故，未严格按照国家和行业的安全生产法律法规进行处理。4.双方在履行本协议过程中发生的其他争议。三、法律名词及解释：1.分包人：指承担分包工作的单位或个人。2.承包人：指接受分包工作并承诺完成分包工作的单位或个人。3.分包工作：指分包人将其在工程中的部分工作内容分包给承包人完成的工作。4.工程：指分包人承担的整个工程。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.争议解决：指双方在履行协议过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.承包人未按照约定完成分包工作：及时与承包人沟通，要求其加快进度或补救措施，如无法解决，按约定计算违约金。2.分包工程质量不符合约定：要求承包人立即整改，必要时暂停支付价款，直至质量问题解决。3.工期延误：按照约定计算违约金，或协商延长工期。4.安全事故发生：立即启动应急预案，严格按照安全生产法律法规进行处理，必要时暂停分包工作。5.双方发生其他争议：协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程分包2.设备安装