版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版影视制作劳务分包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2合同术语1.3合同文件2.劳务分包范围与内容2.1分包项目2.2分包工作量2.3分包工作质量标准3.分包价款及支付方式3.1分包价款3.2支付方式3.3支付进度4.分包工作期限4.1工期起始时间4.2工期完成时间4.3工期延期5.合同的履行5.1分包方的义务5.2总包方的义务5.3合同变更6.违约责任6.1分包方的违约责任6.2总包方的违约责任7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件9.保密条款9.1保密义务9.2保密期限9.3泄密责任10.合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.2合同修改10.3合同解除11.税收与保险11.1税收责任11.2保险责任12.其他条款12.1合同的转让12.2合同的继承12.3合同的附件13.合同的份数13.1合同正本13.2合同副本14.合同签订日期与地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同当事人本合同双方当事人分别为:1.2合同术语(1)影视制作:指根据甲方提供的剧本、创意和要求,乙方进行影视作品的拍摄、剪辑、特效制作、音效制作等相关工作。(2)分包项目:指甲方根据合同约定,将影视制作中的一部分工作内容分包给乙方完成。(3)分包工作量:指乙方根据合同约定,应完成的分包项目的工作量。(4)分包工作质量标准:指乙方按照甲方要求,完成分包项目的质量要求。1.3合同文件本合同文件包括:(1)合同协议书;(2)合同附件:包括分包项目清单、分包工作量、分包工作质量标准等;(3)合同履行过程中双方协商一致的补充协议。第二条劳务分包范围与内容2.1分包项目乙方分包的项目包括但不限于:(1)影视拍摄:包括但不限于场景搭建、演员化妆、摄影摄像、灯光布置等;(2)后期制作:包括但不限于剪辑、特效制作、音效制作、字幕制作等;(3)其他与影视制作相关的工作。2.2分包工作量乙方应完成分包项目的具体工作量,详见附件中的分包项目清单。2.3分包工作质量标准乙方应按照甲方提供的要求,完成分包项目的制作,确保分包项目的质量符合甲方要求。第三条分包价款及支付方式3.1分包价款乙方向甲方提供分包服务,甲方应支付给乙方的分包价款为人民币【】(大写:【】元整),详见附件中的分包项目清单。3.2支付方式甲方支付分包价款的方式为:(1)银行转账;(2)现金支付。具体支付方式由双方协商确定。3.3支付进度甲方按照乙方完成分包项目的进度,分阶段支付分包价款。具体支付进度由双方协商确定。第四条分包工作期限4.1工期起始时间本合同约定的分包工作期限自【年】【月】【日】起至【年】【月】【日】止。4.2工期完成时间乙方应按照甲方要求,确保分包项目在合同约定的工期完成时间内完成。4.3工期延期如乙方因特殊情况无法在约定的工期完成时间内完成分包项目,乙方应提前向甲方申请延期,甲方根据实际情况决定是否同意延期。如甲方同意延期,双方应另行签订补充协议,约定延期后的工期完成时间和分包价款的支付方式等事项。第五条合同的履行5.1分包方的义务乙方应按照本合同约定,完成分包项目,并保证分包项目的质量符合甲方要求。5.2总包方的义务甲方应按照本合同约定,向乙方支付分包价款,并提供必要的协助和配合。5.3合同变更如合同履行过程中,双方同意变更合同内容的,应签订补充协议,并经双方盖章生效。第六条违约责任6.1分包方的违约责任乙方如违反本合同的约定,导致分包项目无法按照约定完成或质量不符合甲方要求的,乙方应承担违约责任,具体违约责任由双方协商确定。6.2总包方的违约责任甲方如违反本合同的约定,导致乙方无法按照约定完成分包项目的,甲方应承担违约责任,具体违约责任由双方协商确定。本部分内容共计【】字。第八条争议解决7.1协商解决合同履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商的方式解决。7.2调解解决如协商不成,双方同意向乙方所在地的商会申请调解。7.3仲裁解决如调解不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.4法律途径任何一方违反本合同的约定,另一方均有权通过法律途径追究其法律责任。第九条税收与保险9.1税收责任乙方应依法缴纳与分包项目有关的各项税费,并承担由此产生的法律责任。9.2保险责任乙方应根据分包项目的需要,自行办理相应的保险,并承担保险费用。如因乙方原因导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。第十条其他条款10.1合同的转让未经双方书面同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2合同的继承本合同的有效期、权利和义务在本合同终止后,继续对双方产生约束力,直至双方完全履行完毕。10.3合同的附件本合同的附件是本合同的有效组成部分,与合同具有同等法律效力。第十一条合同的份数11.1合同正本本合同一式两份,甲乙双方各执一份。11.2合同副本第十二条合同签订日期与地点12.1签订日期本合同于【年】【月】【日】由甲乙双方签订。12.2签订地点本合同签订地点为:【】。第二部分:第三方介入后的修正第十三条第三方介入13.1第三方概念本合同所称第三方,是指非合同当事人,但在合同履行过程中与甲乙方产生关联的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、融资方、租赁方等。13.2第三方介入条件(1)第三方与甲乙方在合同履行过程中存在合同关系;(2)第三方与甲乙方之间的合同关系不影响本合同的履行;(3)第三方介入不得违反本合同的约定。13.3第三方责任第三方介入本合同履行过程中,应当遵守相关法律法规和本合同的约定,履行其在第三方合同中的义务。第三方如因违约或过错导致甲乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。13.4第三方责任限额除非本合同另有约定,第三方的责任限额应根据第三方在合同履行过程中的实际作用和责任确定。甲乙方有权根据实际情况要求第三方承担相应的责任,但第三方责任限额不应超过其在本合同中的义务范围。第十四条第三方与甲乙方的关系14.1第三方与甲乙方之间的合同关系第三方与甲乙方之间的合同关系,不影响本合同的履行。甲乙方与第三方之间的权利义务,由双方另行协商确定。14.2第三方与甲乙方的划分说明第三方在本合同履行过程中的义务和责任,由第三方自行承担。甲乙方不承担第三方合同义务和责任,但甲乙方有权要求第三方履行其在第三方合同中的义务。14.3第三方与甲乙方的沟通协作14.4第三方与甲乙方的争议解决如第三方与甲乙方在合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商的方式解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十五条额外条款及说明15.1额外条款甲乙方根据本合同有第三方介入时,应签订附加协议,明确第三方的权利、义务和责任。附加协议为本合同的有效组成部分,与合同具有同等法律效力。15.2第三方责任保险甲乙方可以要求第三方提供责任保险,以保障甲乙方的利益。第三方应按照甲乙方的要求,办理相应的保险,并承担保险费用。15.3第三方合规性甲乙方应确保第三方符合相关法律法规和行业标准的要求。如第三方因不符合合规性要求导致甲乙方损失的,甲乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。15.4第三方信息披露甲乙方有权要求第三方及时提供与合同履行相关的信息。第三方应如实提供相关信息,确保甲乙方能够充分了解第三方的履行情况。本部分内容共计【】字。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:分包项目清单详细列出乙方应完成的具体分包项目,包括项目名称、工作内容、工作量等。附件二:分包工作质量标准具体说明乙方完成分包项目应达到的质量要求,包括图像质量、音频质量、剪辑标准等。附件三:支付进度表详细列出甲方应支付给乙方的分包价款的支付进度及时间节点。附件四:工期计划详细列出分包项目的起始时间、完成时间及关键节点。附件五:保密协议具体明确双方在合同履行过程中的保密义务及保密内容。附件六:第三方合同模板附件七:第三方责任保险条款明确第三方应提供的责任保险条款,以保障甲乙方的利益。附件八:合规性要求文件列出第三方必须符合的法律法规和行业标准的要求。附件九:信息披露协议明确第三方应如实提供相关信息的义务及具体内容。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方未能按照约定的质量标准完成分包项目;2.分包方未能在约定的工期完成时间内完成分包项目;3.总包方未能按照约定的时间支付分包价款;4.第三方未能按照约定的标准履行其在第三方合同中的义务;5.任何一方未经对方同意,擅自将本合同的权利和义务转让给第三方;6.任何一方违反本合同的保密约定,泄露对方的商业秘密;7.任何一方违反本合同的其他约定,导致合同无法履行或造成对方损失。违约责任认定标准:1.分包方违约:分包方应按照违约情况,承担相应的赔偿责任,包括但不限于重新完成分包项目、支付违约金等。2.总包方违约:总包方应按照违约情况,承担相应的赔偿责任,包括但不限于支付违约金、赔偿因工期延误导致的损失等。3.第三方违约:第三方应按照违约情况,承担相应的赔偿责任,包括但不限于支付违约金、赔偿因第三方违约导致的损失等。4.保密违约:泄露方应承担违约责任,包括但不限于赔偿因泄露导致的损失、支付违约金等。5.其他违约:根据违约情况,双方协商确定相应的违约责任。示例说明:如果分包方未能按照约定的质量标准完成分包项目,甲方有权要求分包方在规定时间内重新完成项目,或按照约定支付违约金。如果总包方未能按照约定的时间支付分包价款,乙方有权要求总包方在规定时间内支付价款,或按照约定支付违约金。类似的,如果第三方未能按照约定的标准履行其在第三方合同中的义务,甲乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。全文完。2024版影视制作劳务分包合同1本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同主体1.2劳务分包1.3影视作品1.4分包范围1.5合同期限2.分包工作的内容与要求2.1工作内容2.2工作质量标准2.3工作进度安排2.4分包人的义务2.5承包人的义务3.合同价款与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4价款调整3.5违约金4.合同的履行4.1分包人履约要求4.2承包人履约要求4.3合同变更4.4合同解除4.5违约责任5.知识产权5.1作品权益分配5.2分包人知识产权保护5.3承包人知识产权保护5.4侵权责任6.保密条款6.1保密信息6.2保密义务6.3保密期限6.4违约责任7.争议解决7.1争议方式7.2仲裁地点7.3仲裁效力8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件8.4合同终止后的义务9.一般条款9.1合同的解释9.2合同的适用法律9.3合同的履行地点9.4合同的副本10.附件10.1分包工作清单10.2合同价款明细表10.3付款凭证样式11.签字盖章页11.1承包人签字盖章11.2分包人签字盖章12.日期12.1合同签订日期13.其他约定14.合同附件第一部分:合同如下:第一条定义与术语解释1.1合同主体1.2劳务分包(详细列出分包的工作内容)1.3影视作品本合同所指的影视作品为:(详细列出作品名称、类型、集数等信息)1.4分包范围(详细列出分包的工作范围)1.5合同期限本合同自签字盖章之日起生效,有效期至影视作品全部制作完成之日止。第二条分包工作的内容与要求2.1工作内容分包人应按照承包人的要求,完成分包范围内的各项工作。2.2工作质量标准(详细列出质量标准)2.3工作进度安排(详细列出工作进度安排)2.4分包人的义务(详细列出分包人的义务)2.5承包人的义务(详细列出承包人的义务)第三条合同价款与支付3.1合同总价本合同的总价为:(具体金额)元。3.2支付方式(详细列出支付方式)3.3支付进度(详细列出支付进度)3.4价款调整(详细列出价款调整的情况)3.5违约金一方违约,应向守约方支付违约金,违约金为合同总价款的:(百分比)%。第四条合同的履行4.1分包人履约要求分包人应按照合同约定,按时完成工作,并保证工作质量。4.2承包人履约要求承包人应按照合同约定,按时支付合同价款,并提供必要的工作条件。4.3合同变更合同执行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议。4.4合同解除一方违约,对方有权解除合同。合同解除后,分包人应按照承包人的要求,妥善处理与合同有关的事宜。4.5违约责任一方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第五条知识产权5.1作品权益分配(详细列出权益分配方式)5.2分包人知识产权保护分包人应保证完成的工作不侵犯他人的知识产权。5.3承包人知识产权保护承包人应保证提供的素材、资料等不侵犯他人的知识产权。5.4侵权责任一方侵权,应承担侵权责任,包括但不限于支付赔偿金、消除影响等。第六条保密条款6.1保密信息双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息。6.2保密义务双方应对保密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。6.3保密期限保密义务的期限为:(具体期限)年。6.4违约责任一方泄露保密信息,应承担违约责任,包括但不限于支付赔偿金、消除影响等。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更程序合同执行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议。8.3合同终止条件合同终止的条件为:(详细列出合同终止的条件)8.4合同终止后的义务合同终止后,分包人应按照承包人的要求,妥善处理与合同有关的事宜。第九条一般条款9.1合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。9.2合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。9.3合同的履行地点合同的履行地点为:(详细列出履行地点)9.4合同的副本双方各执一份合同副本,具有同等法律效力。第十条附件本合同附件包括:(详细列出附件内容)第十一条签字盖章页本合同的签字盖章页如下:(详细列出签字盖章页的内容)第十二条日期本合同签订日期为:(具体日期)第十三条其他约定本合同其他约定如下:(详细列出其他约定内容)第十四条合同附件本合同附件包括:(详细列出附件内容)第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,与本合同执行过程中产生关联的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围(详细列出第三方范围的例子,如中介机构、咨询顾问、技术支持等)第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当甲乙方根据本合同需要第三方介入时,应提前通知对方,并共同协商确定第三方介入的具体事宜。2.2第三方介入条件第三方介入的条件为:(详细列出第三方介入的条件)第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙方的要求,履行合同约定的义务,并对其提供的服务或产品负责。3.2第三方义务第三方应遵守相关法律法规,不得侵犯甲乙方的合法权益,不得泄露甲乙方的商业秘密。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系为合同合作关系,第三方并非甲乙方的代理人或雇员。4.2第三方与分包人的关系第三方与分包人的关系为合同合作关系,第三方并非分包人的代理人或雇员。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定甲乙方根据本合同有第三方介入时,第三方责任限额为:(具体金额或比例)5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整需经甲乙方协商一致,并签订书面协议。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方如违反本合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付赔偿金、消除影响等。6.2第三方违约处理程序甲乙方发现第三方违约,应立即通知对方,并共同协商处理违约事宜。第七条第三方权益保护7.1第三方权益第三方对其提供的服务或产品享有合法权益,甲乙方应予以尊重。7.2第三方权益保护措施甲乙方应采取必要措施,保护第三方的合法权益,包括但不限于保密、维权等。第八条合同的变更与终止8.1合同变更当第三方介入导致合同内容变更时,甲乙方应签订书面变更协议。8.2合同终止第三方介入导致合同终止时,甲乙方应按照本合同约定处理合同终止后的相关事宜。第九条违约责任9.1甲乙方违约甲乙方如违反本合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付赔偿金、消除影响等。9.2第三方违约第三方如违反本合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付赔偿金、消除影响等。第十条争议解决10.1争议方式本合同执行过程中产生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。10.2仲裁地点仲裁地点为:(详细列出仲裁地点)10.3仲裁效力仲裁裁决具有法律效力,甲乙双方均应遵守。第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:分包工作清单详细列出分包工作内容,包括但不限于工作名称、工作性质、工作要求、工作进度安排等。附件二:合同价款明细表详细列出合同价款的构成,包括但不限于工作费用、材料费用、税费、其他费用等。附件三:付款凭证样式提供付款凭证的样式,明确付款凭证应包含的信息,如付款金额、付款日期、付款对方等。附件四:质量标准说明详细说明工作质量标准,包括质量要求、验收标准、质量保障措施等。附件五:工作进度计划列出工作进度计划,包括工作时间表、重要节点、完成标志等。附件六:保密信息清单详细列出需要保密的信息,包括商业秘密、技术秘密等。附件七:违约金计算公式提供违约金的计算公式,明确违约金计算的标准和依据。附件八:争议解决方式说明详细说明争议解决的方式,包括仲裁、诉讼等,并提供相关法律法规依据。说明二:违约行为及责任认定:1.未按照约定的工作质量标准完成工作。示例:分包人未能按照约定的质量标准完成工作,导致作品质量不符合要求。2.未按照约定的工作进度完成工作。示例:分包人未能按照约定的进度完成工作,导致项目延期。3.侵犯他人的知识产权。示例:分包人在完成工作中使用了侵犯他人知识产权的材料。4.泄露保密信息。示例:分包人未经许可泄露了甲乙方的商业秘密。5.未按照约定支付合同价款。示例:承包人未按照约定时间支付合同价款。违约责任认定标准:1.违约金:根据附件七中的违约金计算公式,计算违约金。2.损害赔偿:根据实际情况,赔偿因违约行为导致的损失,包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。3.合同解除:一方违约,对方有权解除合同,并按照附件八中的方式处理合同解除后的相关事宜。4.承担其他违约责任:根据合同约定和法律法规规定,承担其他违约责任。全文完。2024版影视制作劳务分包合同2本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条:合同项目及内容2.1项目名称2.2项目地点2.3项目时间2.4乙方分包内容第三条:合同价格及支付方式3.1分包价格3.2支付方式3.3付款时间表第四条:乙方的义务与责任4.1乙方应提供的资源及技术支持4.2乙方的工作进度及质量要求4.3乙方对甲方提供的资料保密义务第五条:甲方的义务与责任5.1甲方应提供的资料及支持5.2甲方的工作进度及质量要求5.3甲方对乙方的工作成果保密义务第六条:合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件第七条:违约责任7.1双方违约的情形7.2违约责任的承担方式第八条:争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的地点及适用法律第九条:合同的生效、终止与失效9.1合同生效的条件9.2合同终止的条件9.3合同失效后的处理方式第十条:其他约定10.1双方的其他权利和义务10.2合同的修改和补充第十一条:合同的签署11.1合同签署的时间11.2合同签署的地点11.3合同签署的份数第十二条:附件12.1附件清单第十三条:有效期限13.1合同的有效期限第十四条:签署页14.1甲方签署页14.2乙方签署页第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.1甲方名称:甲方全称,注册地址位于【甲方注册地址】,法定代表人为【甲方法定代表人】。1.2乙方名称:乙方全称,注册地址位于【乙方注册地址】,法定代表人为【乙方法定代表人】。第二条:合同项目及内容2.1项目名称:【项目名称】。2.2项目地点:项目实施的具体地点,即【项目地点】。2.3项目时间:项目预计开始日期为【开始日期】,预计结束日期为【结束日期】。2.4乙方分包内容:乙方同意按照甲方的要求,分包【分包工作内容】,并按照本合同约定完成相关工作。第三条:合同价格及支付方式3.1分包价格:双方经协商一致,确定乙方分包工作的总价为【总价金额】(大写:【总价金额】元整)。3.2支付方式:甲方应按照本合同约定的付款时间表,通过银行转账的方式向乙方支付分包价款。3.3付款时间表:甲方应于【付款时间】向乙方支付【付款金额】(大写:【付款金额】元整)。第四条:乙方的义务与责任4.1乙方应提供的资源及技术支持:乙方应按照甲方的要求,提供【乙方应提供的资源及技术支持】。4.2乙方的工作进度及质量要求:乙方应按照甲方的要求,按时完成分包工作,并保证分包工作的质量符合【质量要求】。4.3乙方对甲方提供的资料保密义务:乙方应对甲方提供的任何资料保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露。第五条:甲方的义务与责任5.1甲方应提供的资料及支持:甲方应按照乙方的要求,提供【甲方应提供的资料及支持】。5.2甲方的工作进度及质量要求:甲方应按照乙方的要求,按时提供相关资料,并保证提供的资料的质量符合【质量要求】。5.3甲方对乙方的工作成果保密义务:甲方应对乙方的工作成果保密,未经乙方书面同意,不得向任何第三方披露。第六条:合同的变更与解除a)双方同意对合同的任何条款进行修改;b)由于政策变化、法律法规的修改等原因,需要对合同进行变更;c)由于不可抗力等原因,需要对合同进行变更。a)双方同意解除合同;b)由于不可抗力等原因,导致合同无法履行;c)一方严重违反合同条款,对方有权解除合同。第七条:违约责任7.1双方违约的情形:双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如果一方违约,应承担违约责任。7.2违约责任的承担方式:违约方应向守约方支付违约金,违约金的计算方式为【违约金计算方式】。同时,违约方应赔偿因此给守约方造成的损失。第八条:争议解决8.1争议解决的方式:双方在履行合同过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决。如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的地点及适用法律:本合同项下的争议解决地点为【争议解决地点】,适用法律为【适用法律】。第九条:合同的生效、终止与失效9.1合同生效的条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。a)双方履行完合同约定的全部义务;b)双方协商一致解除合同;c)一方违约,对方解除合同;d)由于不可抗力等原因,导致合同无法履行。9.3合同失效后的处理方式:合同失效后,双方应按照合同约定处理与合同相关的权利义务,包括但不限于清理债权债务、归还借用物品等。第十条:其他约定10.1双方的其他权利和义务:双方应遵守国家法律法规,履行合同约定的权利和义务。10.2合同的修改和补充:本合同未尽事宜,双方可以通过书面形式进行修改和补充。第十一条:合同的签署11.1合同签署的时间:【签署时间】。11.2合同签署的地点:【签署地点】。11.3合同签署的份数:【签署份数】份。第十二条:附件12.1附件清单:附件清单详见附件【附件编号】。第十三条:有效期限13.1合同的有效期限:本合同自签字盖章之日起至【失效日期】止。第十四条:签署页14.1甲方签署页:【甲方签署人姓名】职务:{{职务}}单位:{{单位}}日期:【签署日期】14.2乙方签署页:【乙方签署人姓名】职务:{{职务}}单位:{{单位}}日期:【签署日期】第二部分:第三方介入后的修正第一条:第三方概念界定1.1第三方:本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不仅限于中介方、监管方、技术支持方、服务提供方等。第二条:第三方介入的情形2.1第三方介入:在合同履行过程中,如涉及到第三方的事务处理、技术支持、服务提供等情况,甲乙双方应与第三方进行沟通,并按照本合同约定的程序进行。第三条:第三方责任限额3.1第三方责任:第三方应按照甲乙双方的要求,履行相关义务,并对其提供的服务或产品负责。如果第三方未能履行其义务,导致甲乙双方损失的,甲乙双方有权向第三方追偿。3.2第三方责任限额:甲乙双方与第三方签订的协议中,应明确第三方的责任限额。责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿方式等。第四条:第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方:第三方应遵守甲方的规章制度,接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方:第三方应按照乙方的要求,提供相应的服务或产品。第五条:第三方介入的程序5.1第三方选择:甲乙双方应共同选择合适的第三方,并签订相应的协议。5.2第三方协议:甲乙双方与第三方签订的协议,应明确双方的权利和义务,以及第三方的责任限额。第六条:第三方违约的处理6.1第三方违约:如果第三方未能按照约定履行其义务,甲乙双方有权解除与第三方的协议,并要求第三方承担违约责任。6.2违约责任:第三方应向甲乙双方支付违约金,违约金的计算方式按照甲乙双方与第三方签订的协议执行。第七条:第三方权益的保护7.1第三方权益:第三方对其提供的服务或产品享有知识产权等合法权益。7.2保护措施:甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得侵犯第三方的知识产权等权益。第八条:合同的变更与解除8.1合同变更:如果本合同的履行涉及到第三方,甲乙双方应与第三方协商一致,对合同进行变更。8.2合同解除:如果第三方未能履行其义务,导致甲乙双方无法履行本合同,甲乙双方有权解除合同。第九条:争议解决9.1争议解决方式:甲乙双方与第三方之间发生的争议,应通过友好协商解决。如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点及适用法律:争议解决地点为【争议解决地点】,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 财务部年度预算执行总结与下年度计划
- 税收法规工作总结
- 建材行业质量管理培训反思
- 营销策划公司前台业务总结
- 【八年级下册历史】单元测试 第一、二单元综合测试卷
- 金融行业客服工作总结
- 2024年秋叶的舞会大班教案
- 《性心理的调节方法》课件
- 2024年观察绿豆日记300字
- 农民甲乙承包合同(2篇)
- JJF(新) 106-2023 微波消解仪温度、压力参数校准规范
- 《厨政管理说课》课件
- 安徽省合肥市包河区四十八中学2023-2024学年数学七年级第一学期期末学业质量监测试题含解析
- 春节家族祭祀活动策划方案
- 美术概论-课件
- 保洁供方管控要点
- 空气源热泵冷暖空调、热水项目施工方案
- 《行政组织学》期末复习指导
- 广东省佛山市2022-2023学年高一上学期期末考试英语试题(含答案)
- 五年级上册道德与法治全册知识点汇总
- 小学英语“大单元教学”整体设计与案例分析讲稿
评论
0/150
提交评论