2024年度大数据中心机房设计与施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大数据中心机房设计与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同甲方：名称1.2合同乙方：名称1.3合同丙方：名称2.设计与施工内容2.1机房设计范围2.2机房施工范围3.合同价格3.1设计费用3.2施工费用3.3付款方式与付款时间4.设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限5.质量标准与要求5.1设计质量标准5.2施工质量标准6.技术支持与服务6.1技术支持范围6.2技术支持时间7.合同的履行7.1甲方义务7.2乙方义务7.3丙方义务8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点10.合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同的生效、修改与失效13.1合同生效条件13.2合同修改条件13.3合同失效条件14.其他条款14.1合同的解释权14.2合同的适用法律14.3合同的附件第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1合同甲方：甲方全称1.2合同乙方：乙方全称1.3合同丙方：丙方全称2.设计与施工内容2.1机房设计范围2.1.1机房整体布局设计2.1.2机房内部电气设计2.1.3机房散热系统设计2.1.4机房网络安全设计2.1.5其他设计事项2.2机房施工范围2.2.1机房建筑施工2.2.2机房电气施工2.2.3机房散热系统施工2.2.4机房网络施工2.2.5其他施工事项3.合同价格3.1设计费用3.1.1设计费用的计算方式3.1.2设计费用的支付时间3.2施工费用3.2.1施工费用的计算方式3.2.2施工费用的支付时间3.3付款方式与付款时间3.3.1付款方式3.3.2付款时间3.3.3付款条件4.设计与施工期限4.1设计期限4.1.1设计开始的日期4.1.2设计完成的日期4.2施工期限4.2.1施工开始的日期4.2.2施工完成的日期5.质量标准与要求5.1设计质量标准5.1.1设计文件的质量要求5.1.2设计成果的质量要求5.2施工质量标准5.2.1施工过程中的质量要求5.2.2施工完成后的质量要求6.技术支持与服务6.1技术支持范围6.1.1设计阶段的技术支持6.1.2施工阶段的技术支持6.1.3验收阶段的技术支持6.2技术支持时间6.2.1技术支持的开始时间6.2.2技术支持的结束时间8.违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按约定时间提供设计所需资料的违约责任8.1.2甲方未按约定支付设计费用的违约责任8.1.3甲方未按约定支付施工费用的违约责任8.2乙方违约责任8.2.1乙方未按约定时间完成设计的违约责任8.2.2乙方未按约定标准完成设计的违约责任8.2.3乙方未按约定时间完成施工的违约责任8.2.4乙方未按约定标准完成施工的违约责任8.3丙方违约责任8.3.1丙方未按约定提供技术支持的违约责任8.3.2丙方未按约定时间完成技术支持的违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方友好协商解决9.1.2提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁9.1.3提交甲方所在地人民法院诉讼解决9.2争议解决地点9.2.1争议解决的地点为甲方所在地10.合同的变更与解除10.1合同变更条件10.1.1双方协商一致10.1.2因国家政策变化或法律法规修改10.1.3因不可抗力因素导致合同无法履行10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致解除合同10.2.2因乙方原因导致合同无法履行10.2.3因甲方原因导致合同无法履行11.合同的终止11.1合同终止条件11.1.1合同约定的设计与施工全部完成11.1.2双方协商一致终止合同11.1.3因不可抗力因素导致合同无法履行11.2合同终止后的处理11.2.1双方按照合同约定办理终止手续11.2.2乙方按照甲方要求进行施工收尾工作11.2.3丙方按照甲方要求提供必要的技术支持与服务12.保密条款12.1保密内容12.1.1合同双方的商业秘密12.1.2合同双方的technicaldocuments,data,andinformation12.2保密期限12.2.1双方对彼此的保密信息承担保密义务至合同终止后五年内13.合同的生效、修改与失效13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2甲方支付设计费用预付款13.2合同修改条件13.2.1双方协商一致13.2.2修改内容符合法律法规13.3合同失效条件13.3.1合同约定的设计与施工全部完成13.3.2双方协商一致解除合同13.3.3因不可抗力因素导致合同无法履行14.其他条款14.1合同的解释权14.1.1本合同的解释权归甲方所有14.2合同的适用法律14.2.1本合同适用中华人民共和国法律14.3合同的附件14.3.1附件一：设计方案详细说明14.3.2附件二：施工图纸及施工方案14.3.3附件三：技术支持与服务详细说明14.3.4附件四：合同双方签字盖章的扫描件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方介入的定义15.1.1第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的其他自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方等。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括合同的执行、监督、评估等环节。15.2.2第三方介入的具体事项由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。16.第三方介入的义务与责任16.1第三方介入的义务16.1.1第三方应按照甲乙双方的约定履行介入义务，包括但不限于提供专业意见、监督工程进度等。16.1.2第三方应保持独立客观，公正地履行介入职责，不得偏袒任何一方。16.2第三方介入的责任16.2.1第三方应对其提供的专业意见、报告等成果的真实性、准确性和完整性负责。16.2.2第三方在介入过程中因过错导致合同一方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.第三方介入的费用17.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。17.2第三方介入费用的支付时间、支付方式由甲乙双方协商确定。18.第三方介入的变更与解除18.1第三方介入的变更条件18.1.1甲乙双方协商一致变更第三方介入的事项或范围。18.1.2因国家政策变化或法律法规修改，需要变更第三方介入的事项或范围。18.2第三方介入的解除条件18.2.1甲乙双方协商一致解除第三方介入。18.2.2第三方因不可抗力原因无法继续履行介入职责。19.第三方介入的违约责任19.1第三方未按约定履行介入职责的违约责任19.1.1第三方未按约定提供专业意见的违约责任。19.1.2第三方未按约定监督工程进度的违约责任。19.2第三方未按约定保持独立客观的违约责任19.2.1第三方偏袒任何一方的违约责任。19.2.2第三方提供不真实、不准确、不完整的专业意见、报告等成果的违约责任。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1甲乙双方与第三方协商解决。20.1.2提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。20.1.3提交甲方所在地人民法院诉讼解决。20.2争议解决地点20.2.1争议解决的地点为甲方所在地。21.第三方的责任限额21.1第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额，由甲乙双方在合同中约定。21.2第三方责任限额的确定应考虑第三方的专业性质、介入事项的风险程度等因素。22.其他相关事项22.1本合同的第三方介入条款的解释权归甲乙双方所有。22.2本合同的第三方介入条款适用中华人民共和国法律。22.3本合同的第三方介入条款附件包括：第三方介入方案、第三方介入费用明细、第三方介入责任限额等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案详细说明附件一包含机房的整体布局设计、内部电气设计、散热系统设计、网络安全设计等内容，详细说明设计理念、设计参数、设计图纸等。附件二：施工图纸及施工方案附件二包含机房建筑施工、电气施工、散热系统施工、网络施工等内容，详细说明施工工艺、施工步骤、施工材料等。附件三：技术支持与服务详细说明附件三详细说明技术支持的范围、时间、方式等，包括但不限于设计阶段的技术支持、施工阶段的技术支持、验收阶段的技术支持等。附件四：合同双方签字盖章的扫描件附件四为合同双方签字盖章的扫描件，作为合同生效的依据。附件五：第三方介入方案附件五详细说明第三方介入的事项、范围、职责等，包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方的介入方案。附件六：第三方介入费用明细附件六详细列出第三方介入的费用，包括但不限于第三方介入的费用计算方式、支付时间、支付方式等。附件七：第三方介入责任限额附件七详细说明第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额，考虑第三方的专业性质、介入事项的风险程度等因素。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方未按约定时间提供设计所需资料的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。甲方未按约定支付设计费用的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。甲方未按约定支付施工费用的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按约定时间完成设计的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。乙方未按约定标准完成设计的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。乙方未按约定时间完成施工的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。乙方未按约定标准完成施工的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。3.丙方违约行为及责任认定丙方未按约定提供技术支持的，应承担违约责任，包括但不限