年度旅游度假区地面铺装工程分包合同（04版）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME年度旅游度假区地面铺装工程分包合同（04版）1本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程地点1.3分包工程时间2.分包商义务2.1分包商资质要求2.2分包商施工要求2.3分包商质量保证3.甲方义务3.1甲方提供的施工条件3.2甲方提供的材料和设备3.3甲方对分包商的监督和管理4.工程进度与验收4.1工程进度计划4.2工程验收标准4.3工程延期及违约责任5.工程费用与支付5.1工程合同价款5.2工程价款支付方式5.3工程价款支付时间6.变更与解除合同6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3变更与解除合同的程序7.违约责任7.1分包商违约责任7.2甲方违约责任7.3违约赔偿方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密信息使用限制9.3保密信息泄露的责任10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.其他条款11.1合同的完整性和独立性11.2合同的适用法律11.3合同的附件12.合同的签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.分包工程图纸及相关技术文件13.1分包工程图纸目录13.2技术文件目录14.分包工程清单14.1工程量清单14.2材料设备清单14.3工程单价表第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程内容分包商同意按照甲方提供的工程量清单和施工图纸，完成年度旅游度假区地面铺装工程的施工，包括但不限于铺装材料的采购、施工、养护等工作。1.2分包工程地点分包工程位于年度旅游度假区指定地点，具体施工范围以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。1.3分包工程时间分包工程的施工期限自合同签订之日起至____年__月__日止。具体施工进度按照甲方提供的工程进度计划执行。第二条：分包商义务2.1分包商资质要求分包商应具备相应的施工资质，并按照甲方的要求提供相关资质证明文件。2.2分包商施工要求分包商应按照甲方提供的施工图纸、工程量清单和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.3分包商质量保证分包商应对施工质量负责，并按照合同约定提供质保服务。质保期自工程验收合格之日起计算，质保期内出现的质量问题由分包商负责修复。第三条：甲方义务3.1甲方提供的施工条件甲方应提供施工所需的基础设施和施工场地，确保分包商能够顺利进行施工。3.2甲方提供的材料和设备甲方应按照合同约定提供施工所需的材料和设备，并确保材料和设备的质量符合相关标准。3.3甲方对分包商的监督和管理甲方有权对分包商的施工过程进行监督和管理，确保分包商按照合同约定完成施工任务。第四条：工程进度与验收4.1工程进度计划分包商应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.2工程验收标准工程验收标准按照甲方提供的验收规范和标准执行。工程验收合格后，甲方应向分包商支付合同价款。4.3工程延期及违约责任分包商如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。甲方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向分包商支付延期期间的误工费用。第五条：工程费用与支付5.1工程合同价款工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2工程价款支付方式工程价款的支付方式为____（现金、转账等）。5.3工程价款支付时间工程价款支付时间为工程验收合格之日起____个工作日内。第六条：变更与解除合同6.1合同变更条件合同变更需经甲方同意，并双方协商一致。6.2合同解除条件合同解除需经甲方同意，并双方协商一致。6.3变更与解除合同的程序变更或解除合同应当书面协议，并由双方签字盖章确认。第八条：违约责任7.1分包商违约责任分包商如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。7.2甲方违约责任甲方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿分包商损失等。7.3违约赔偿方式违约赔偿金额和方式按照双方约定或者甲方提供的赔偿标准执行。第九条：争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十条：保密条款9.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、甲方商业秘密、技术秘密等。9.2保密信息使用限制分包商不得泄露保密信息，不得将保密信息用于合同以外的用途。9.3保密信息泄露的责任如分包商泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。第十一条：合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并书面确认。10.3合同终止条件合同终止条件按照双方约定或者法律规定执行。第十二条：其他条款11.1合同的完整性和独立性本合同及其附件是双方完整的意思表示，独立于其他合同和协议。11.2合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.3合同的附件合同附件包括分包工程图纸、技术文件、工程量清单、材料设备清单等。第十三条：合同的签署12.1签署日期本合同签署日期为____年__月__日。12.2签署地点本合同签署地点为____（甲方单位名称）。12.3签署人甲方代表：（签字）________乙方代表：（签字）________第十四条：分包工程清单13.1工程量清单工程量清单详细列明分包工程的项目、工程量和单价等内容。13.2材料设备清单材料设备清单详细列明施工所需材料和设备的项目、规格、数量和单价等内容。13.3工程单价表工程单价表详细列明各项工程的单价，包括人工费、材料费、设备费等。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应商等。15.2第三方介入程序第三方介入应由甲方同意，并通知乙方。甲方应确保第三方介入不会影响合同的履行和工程进度。第十六条：第三方责任16.1第三方责任限定第三方应对其参与或涉及的部分承担相应的责任。第三方责任限额按照甲乙双方的约定或者合同中的相关条款执行。16.2第三方权利义务第三方应遵守合同约定，履行其职责，并承担相应的义务。第三方不得干涉甲乙双方的其他合同权利和义务。第十七条：第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务关系，应由甲方与第三方另行签订合同约定。17.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务关系，应由乙方与第三方另行签订合同约定。17.3第三方与甲乙方的划分第三方与甲乙方的划分应明确，包括但不限于责任范围、责任限制、权利义务等。第十八条：第三方介入的变更与解除18.1第三方介入变更第三方介入的变更需经甲方同意，并通知乙方。变更内容应由甲乙双方与第三方协商确定。18.2第三方介入解除第三方介入的解除需经甲方同意，并通知乙方。解除程序应按照甲乙双方与第三方的合同约定执行。第十九条：第三方违约责任19.1第三方违约第三方如违反其与甲乙双方签订的合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。19.2第三方违约处理第三方违约处理应按照甲乙双方与第三方的合同约定执行。如有争议，可依法解决。第二十条：第三方权益保护20.1第三方权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。20.2第三方权益维护第三方如认为其权益受到侵害，有权依法维护自己的权益。第二十一条：合同的适用法律与争议解决21.1适用法律本合同及其附件适用中华人民共和国法律。21.2争议解决如本合同及其附件的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十二条：合同的签署与生效22.1签署日期本合同及其附件的签署日期为____年__月__日。22.2签署地点本合同及其附件的签署地点为____（甲方单位名称）。22.3签署人甲方代表：（签字）________乙方代表：（签字）________本合同及其附件自双方签字盖章之日起生效。本合同及其附件未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程图纸详细列明分包工程的项目、工程量和单价等内容。图纸应包括平面图、立面图、剖面图等。附件二：技术文件包括施工方案、施工工艺、材料要求等技术性文件。附件三：工程量清单详细列明分包工程的项目、工程量和单价等内容。附件四：材料设备清单详细列明施工所需材料和设备的项目、规格、数量和单价等内容。附件五：工程单价表详细列明各项工程的单价，包括人工费、材料费、设备费等。附件六：分包商资质证明文件分包商应提供的资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。附件七：第三方资质证明文件第三方应提供的资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照合同约定完成施工任务，或施工质量不符合合同约定的标准。示例：分包商未能在合同约定的时间内完成施工，或施工质量不符合甲方提供的验收标准。2.甲方未按照合同约定提供施工条件、材料和设备。示例：甲方未能在合同约定的时间内提供所需的施工材料，导致施工进度延误。3.甲方未按照合同约定支付工程价款。示例：甲方未能在合同约定的时间内支付工程价款，导致分包商施工资金不足。4.分包商未按照合同约定支付材料设备费用。示例：分包商未能在合同约定的时间内支付材料的采购费用，导致施工进度延误。5.第三方未按照合同约定履行其职责。示例：监理方未能按照合同约定进行工程监督，导致工程质量问题。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照合同约定的违约金计算方式进行计算。示例：按照合同约定的每天违约金比例计算违约金。2.赔偿损失：根据实际损失情况进行赔偿。示例：分包商因甲方原因导致施工进度延误，要求甲方赔偿因窝工导致的损失。3.延长工期：根据实际延误时间进行延长。示例：因甲方原因导致施工进度延误，合同工期相应延长。4.支付合同价款：按照合同约定的支付方式进行支付。示例：甲方应在合同约定的时间内支付工程价款。全文完。年度旅游度假区地面铺装工程分包合同（04版）2本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程名称1.2分包工程地点1.3分包工程规模1.4分包工程内容2.分包合同价格2.1分包合同总价2.2合同价格的调整2.3支付方式和支付时间3.分包工程的质量标准3.1工程质量要求3.2质量验收标准3.3质量保证措施4.分包工程的进度安排4.1施工工期4.2关键节点工期4.3进度调整机制5.分包方的义务和责任5.1分包方的施工义务5.2分包方的质量责任5.3分包方的安全责任6.总包方的义务和责任6.1总包方的技术支持6.2总包方的材料供应6.3总包方的协调工作7.合同的变更和解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件8.合同争议的解决8.1争议解决的途径8.2争议解决的时间限制9.违约责任9.1分包方的违约责任9.2总包方的违约责任10.合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同的解除条件11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露后果12.合同的适用法律和争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的法院或仲裁机构13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3合同的补充协议14.合同的附件14.1分包工程设计文件14.2分包工程施工图纸14.3分包工程材料清单第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程名称：年度旅游度假区地面铺装工程1.2分包工程地点：位于年度旅游度假区指定区域1.3分包工程规模：根据设计文件和施工图纸确定的铺装面积1.4分包工程内容：包括但不限于地面铺装的设计、材料供应、施工、验收等全过程。第二条：分包合同价格2.1分包合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额以附件中的价格清单为准。2.2合同价格的调整：合同价格在不违反合同约定的前提下，经双方协商一致可以进行调整。2.3支付方式和支付时间：分包工程进度满足付款条件时，总包方按合同约定的支付比例进行支付。具体支付方式和支付时间由双方在专用条款中约定。第三条：分包工程的质量标准3.1工程质量要求：分包工程应符合国家及行业相关质量标准和规范，满足设计文件和施工图纸的要求。3.2质量验收标准：分包工程的质量验收应按照双方约定的验收标准进行，包括材料验收、过程验收和竣工验收。3.3质量保证措施：分包方应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量满足合同约定。如分包工程出现质量问题，分包方应负责及时整改并承担相应责任。第四条：分包工程的进度安排4.1施工工期：分包工程的施工工期为【】天，具体开工日期和竣工日期由双方在专用条款中约定。4.2关键节点工期：分包方应按照总包方的要求，确保关键节点工期的达成，具体关键节点工期由双方在专用条款中约定。4.3进度调整机制：如因不可抗力等特殊情况导致分包工程进度受到影响，双方应协商一致，根据实际情况调整进度计划。第五条：分包方的义务和责任5.1分包方的施工义务：分包方应按照设计文件和施工图纸的要求，完成分包工程的施工。5.2分包方的质量责任：分包方应对分包工程的质量全权负责，确保分包工程的质量满足合同约定。5.3分包方的安全责任：分包方应严格遵守施工现场的安全规章制度，确保施工过程中的安全。如分包方在施工过程中发生安全事故，应承担相应责任。第六条：总包方的义务和责任6.1总包方的技术支持：总包方应向分包方提供施工图纸、设计文件等技术资料，并对分包方进行技术交底。6.2总包方的材料供应：总包方应按照合同约定，向分包方供应分包工程所需的材料。6.3总包方的协调工作：总包方应负责协调分包方与施工现场其他单位的关系，确保分包工程的顺利进行。第八条：合同的变更和解除8.1合同变更的条件：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、价格、时间等事项。8.2合同解除的条件：合同解除应符合《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商一致解除合同。第九条：合同争议的解决9.1争议解决的途径：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决的时间限制：双方在合同争议发生后，应在【】日内启动争议解决程序；如未能在规定时间内解决，则视为双方同意按照诉讼方式解决争议。第十条：违约责任10.1分包方的违约责任：分包方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，向总包方支付违约金，并赔偿因此给总包方造成的损失。10.2总包方的违约责任：总包方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，向分包方支付违约金，并赔偿因此给分包方造成的损失。第十一条：合同的生效、终止和解除11.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，并于双方履行完毕合同约定的义务时终止。11.2合同的终止条件：合同终止需符合《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。合同终止后，分包方应将施工场地清理干净，交还总包方。11.3合同的解除条件：合同解除应符合《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。合同解除后，分包方应按照合同约定完成剩余工作，并承担相应责任。第十二条：保密条款12.1保密信息的定义：保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方在合同履行过程中知悉的对方信息。12.2保密信息的保护期限：双方对保密信息的保护期限为合同终止或解除之日起【】年。12.3保密信息的泄露后果：如一方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。第十三条：合同的适用法律和争议解决13.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的法院或仲裁机构：如双方在合同中未约定争议解决方式，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条：其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商一致，根据实际情况调整合同履行计划。14.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3合同的补充协议：如双方在合同履行过程中出现未尽事宜，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义1.1第三方：本合同中所称的第三方，是指除甲乙双方外，与本合同有利害关系的一方或多方。第三方可以包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方介入：第三方介入是指第三方根据本合同或相关法律法规的规定，参与甲乙双方合同履行过程，对合同的执行进行监督、协调或决策的行为。第二条：第三方介入的范围和方式2.1第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于分包工程的施工过程、质量控制、进度管理、财务管理等方面。2.2第三方介入的方式：第三方可以采取现场监督、资料审查、定期会议等方式介入甲乙双方的合同履行过程。第三条：第三方的责任和义务3.1第三方应独立、公正地履行其监督、协调或决策职责，确保甲乙双方的合同权益得到保障。3.2第三方应按照合同约定或相关法律法规的规定，对甲乙双方的合同履行过程进行评价和监督，并提供相应的报告或建议。3.3第三方应对甲乙双方提供的保密信息保密，不得泄露给其他无关方。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方作为独立的监督方，对甲方提供的工程质量和进度等方面进行监督，确保甲方权益的实现。4.2第三方与乙方：第三方作为独立的协调方，对乙方施工过程进行协调和管理，确保乙方按合同约定完成工程。第五条：第三方介入后的合同变更5.1合同变更的条件：如因第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围、价格、时间等事项。5.2合同变更的程序：甲乙双方应在第三方见证下，签订书面变更协议，并按照变更协议执行。第六条：第三方介入后的违约责任6.1第三方未履行监督、协调或决策职责的，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。6.2甲乙双方未按照第三方的要求履行合同义务的，应承担违约责任，向第三方支付违约金，并赔偿因此给第三方造成的损失。第七条：第三方介入后的争议解决7.1争议解决的途径：如因第三方介入导致合同争议，甲乙双方应与第三方协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决的时间限制：甲乙双方在合同争议发生后，应在【】日内启动争议解决程序；如未能在规定时间内解决，则视为双方同意按照诉讼方式解决争议。第八条：第三方介入后的合同解除8.1合同解除的条件：如因第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方应协商一致解除合同。8.2合同解除的程序：甲乙双方应在第三方见证下，签订书面解除协议，并按照解除协议执行。第九条：第三方的责任限额9.1第三方对甲乙双方的合同履行过程进行监督、协调或决策，但不承担甲乙双方合同履行结果的责任。9.2第三方在履行其职责过程中，如因过失导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。9.3第三方对甲乙双方提供的保密信息保密，如因第三方泄露保密信息导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第十条：其他相关事项10.1甲乙双方应积极配合第三方的监督、协调或决策工作，提供必要的资料和便利条件。10.2甲