硬化地面工程施工作业分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME硬化地面工程施工作业分包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包商资质及能力要求1.2发包人义务与权利1.3合同的分包范围和内容第二条工程标的与施工要求2.1工程标的概述2.2施工依据和标准2.3施工进度计划和关键节点第三条工程质量与验收3.1工程质量标准3.2验收程序和方法3.3质量问题的处理第四条合同价格与支付4.1合同价格构成4.2支付方式与时间表4.3价款调整的条件和方式第五条工期与延期5.1合同约定的工期5.2延期违约责任5.3工程提前完成的奖励或补偿第六条材料与设备6.1分包商提供的材料和设备6.2发包人提供的材料和设备6.3材料和设备的质量标准第七条安全文明施工7.1分包商的安全责任7.2安全文明施工要求7.3安全事故的处理第八条变更与调整8.1合同变更的条件8.2变更的程序和责任8.3变更导致的费用调整第九条违约责任9.1分包商的违约行为及责任9.2发包人的违约行为及责任9.3不可抗力事件的处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁的管辖地点和机构10.3保密条款第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件及后续处理第十二条附则12.1合同附件12.2合同的补充协议12.3合同的解释权归属第十三条合同的签订与备案13.1合同签订的时间和地点13.2合同备案的程序和要求第十四条其他约定14.1技术支持和培训14.2信息与沟通机制14.3双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包商资质及能力要求分包商应具备相关行业资质证书，并具备完成硬化地面工程施工的相应技术能力和施工经验。分包商应对其分包范围内的工程质量、安全、进度等承担全部责任。1.2发包人义务与权利发包人应按照合同约定提供施工场地、材料和设备，并负责办理相关施工许可和协调周边关系。发包人享有对工程质量、安全、进度等方面的监督和检查权，有权要求分包商按时按质完成工程。1.3合同的分包范围和内容本合同约定的分包范围包括硬化地面工程的施工图设计、材料采购、施工、验收等环节。分包商应按照施工图纸和技术要求，完成硬化地面工程的施工，并确保工程质量符合相关标准。第二条工程标的与施工要求2.1工程标的概述本合同工程标的为硬化地面工程，包括但不限于混凝土浇筑、地坪打磨、涂装等工程。2.2施工依据和标准分包商应按照国家和行业标准、施工图纸、技术说明书等依据进行施工。施工过程中应遵守相关法律法规，确保工程质量和安全。2.3施工进度计划和关键节点分包商应制定详细的施工进度计划，并报发包人备案。施工过程中应确保关键节点按时完成，如遇特殊情况需调整进度计划时，应提前向发包人报告并征得同意。第三条工程质量与验收3.1工程质量标准硬化地面工程的质量标准应符合国家行业标准和合同约定。分包商应对工程质量负全责，确保工程验收合格。3.2验收程序和方法工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完成后进行。验收不合格的工程，分包商应按照发包人要求整改并重新验收。3.3质量问题的处理如发现工程质量问题，发包人有权要求分包商及时整改并承担相应责任。分包商应无条件返修，直至工程质量符合合同约定。第四条合同价格与支付4.1合同价格构成合同价格包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。具体价格构成详见附件。4.2支付方式与时间表合同价款采用进度付款方式。付款时间表详见附件。发包人按照合同约定支付价款，分包商应当按照约定履行合同义务。4.3价款调整的条件和方式如遇不可抗力等特殊情况，导致工程进度、成本发生较大变化，双方可协商调整合同价款。调整方式详见附件。第五条工期与延期5.1合同约定的工期合同约定的工期为天，自合同签订之日起计算。5.2延期违约责任如分包商原因导致工程延期，应按照合同约定向发包人支付违约金。如发包人原因导致工程延期，应承担相应责任。5.3工程提前完成的奖励或补偿如分包商提前完成工程，按照合同约定给予提前完成奖励。如发包人要求提前完成工程，可能导致分包商成本增加，应予以合理补偿。第六条材料与设备6.1分包商提供的材料和设备分包商应按照合同约定提供材料和设备，并确保其质量、性能符合施工要求。6.2发包人提供的材料和设备发包人应按照合同约定提供材料和设备，并确保其质量、性能符合施工要求。发包人提供的材料和设备到达施工现场后，分包商应负责验收并及时报发包人备案。6.3材料和设备的质量标准分包商和发包人提供的材料和设备质量标准应符合国家行业标准和合同约定。如发现质量问题，应立即停止使用，并通知对方更换或修复。第八条变更与调整8.1合同变更的条件合同变更需书面协议，并经双方签字盖章确认。变更条件包括但不限于：法律法规变化、设计变更、工程量增减、施工进度调整等。8.2变更的程序和责任8.3变更导致的费用调整因合同变更导致的费用增减，按照双方约定进行调整。变更费用应在变更批准后及时支付或抵扣。第九条违约责任9.1分包商的违约行为及责任分包商违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担违约责任。包括但不限于：工程返工、赔偿损失、支付违约金等。9.2发包人的违约行为及责任发包人违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担违约责任。包括但不限于：工程赔偿、损失赔偿、支付违约金等。9.3不可抗力事件的处理不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商处理。根据不可抗力事件的影响，双方可协商调整合同价款、工期等。第十条争议解决10.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁，或向合同约定的法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁的管辖地点和机构诉讼或仲裁管辖地点为合同约定的地点，具体仲裁机构或法院详见附件。10.3保密条款双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。合同附件及补充协议均为合同不可分割的部分，与合同具有同等效力。11.2合同的变更程序合同变更按照第八条的程序进行。变更协议经双方签字盖章确认后生效。11.3合同的终止条件及后续处理合同终止条件详见附件。合同终止后，分包商应按照发包人要求完成工程收尾工作，并办理相关移交手续。第十二条附则12.1合同附件合同附件包括施工图纸、技术说明书、材料和设备清单、进度计划等。12.2合同的补充协议合同补充协议需双方书面签订，并与主合同具有同等效力。12.3合同的解释权归属合同的解释权归双方共同所有。如对合同内容有争议，应以签订的书面文件为准。第十三条合同的签订与备案13.1合同签订的时间和地点合同签订时间为年月日，签订地点为。13.2合同备案的程序和要求合同签订后，双方应当按照国家法律法规和相关规定进行备案。第十四条其他约定14.1技术支持和培训发包人应提供技术支持和培训，确保分包商掌握施工技术和要求。具体安排详见附件。14.2信息与沟通机制双方建立信息沟通机制，定期汇报工程进度、质量、安全等情况。具体沟通方式详见附件。14.3双方约定的其他事项双方就合同履行过程中涉及的有关事项达成一致，并记载于附件。附件与合同具有同等效力。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和条件15.1第三方介入的概念在本合同中，第三方指的是非合同双方的自然人、法人或其他组织，whoarenottheContractingParties,andwhoareinvolvedintheperformanceofthecontractorhaveadirectimpactontheperformanceofthecontract.15.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）发包人或分包商在履行合同过程中，因特殊专业技能或资源需求，需第三方提供协助；（2）合同履行涉及到的许可、审查等行政程序，需要第三方机构介入；（3）合同争议解决过程中，需第三方仲裁机构或法院介入。第三方介入的程序和责任16.1第三方介入的程序当合同双方认为需要第三方介入时，应协商确定第三方的选择标准、选择程序和介入方式。双方应签署书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。16.2第三方介入后的责任分配第三方介入后，其责任和权利应在合同中明确。合同双方应承担的义务包括但不限于：（1）向第三方提供必要的信息、资料和技术支持；（2）遵守第三方提出的合理要求，包括但不限于安全、环保等方面的要求；（3）按照约定的时间和质量标准完成工作，并接受第三方的监督和检查。第三方介入的费用和支付17.1第三方介入的费用第三方介入的费用包括但不限于：（1）第三方提供的专业服务费用；（2）第三方介入所需的交通、住宿等费用；（3）因第三方介入导致的工程延期、增加工程量等产生的额外费用。17.2第三方介入费用的支付第三方介入费用的支付方式及时间表应在合同中明确。费用支付前，合同双方应按照约定对第三方的工作进行验收，确认符合合同要求后支付。第三方责任限额的明确18.1第三方责任限额的概念第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其过错导致合同损失时，第三方应承担的最高赔偿责任。18.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应在合同中明确。合同双方应根据第三方的信誉、能力等因素，共同协商确定合理的责任限额。18.3第三方责任限额的调整合同履行过程中，如第三方责任限额需要调整，合同双方应协商一致，并签署书面协议进行修改。第三方与其他各方的关系19.1第三方与合同双方的关系第三方介入后，合同双方与第三方之间形成委托关系。合同双方应履行合同约定的义务，并接受第三方的监督和检查。19.2第三方与工程相关人员的关系19.3第三方与工程材料和设备的关系第三方在履行合同过程中，对工程材料和设备的使用、保管和维护应负责。合同双方应确保第三方具备相应的材料和设备使用、保管和维护能力。本修正条款的解释权归合同双方所有，如有争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁，或向合同约定的法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：硬化地面工程施工图纸详细描述硬化地面工程的布局、材料、施工方法等，作为施工的依据。附件二：技术说明书详细说明施工过程中应遵守的技术标准、规范和要求，包括但不限于材料性能、施工工艺、验收标准等。附件三：材料和设备清单列明施工过程中所需的所有材料和设备，包括型号、规格、数量、质量标准等。附件四：进度计划详细描述施工过程中的各个阶段，包括开始时间、结束时间、关键节点等。附件五：安全防护措施方案详细说明施工过程中的安全防护措施，包括工人安全、防火防爆措施等。附件六：质量保证书分包商承诺按照合同要求提供合格的工程，发包人承诺按照合同要求提供合格的材料和设备。附件七：违约金计算公式详细说明违约金的计算方式，包括但不限于违约金的计算基础、计算比例等。附件八：争议解决方式说明详细说明争议解决的途径，包括仲裁机构、法院的选择，以及提交仲裁或诉讼的具体流程。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照约定时间完成工程，构成延期违约。2.分包商未能按照约定质量标准完成工程，构成质量违约。3.分包商未能按照约定提供材料