劳务分包合同范例条款

劳务分包合同范例条款合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、分包工程概况1.1分包工程名称：__________1.2分包工程地点：__________1.3分包工程内容：__________1.4分包工程规模：__________1.5分包工程工期：__________二、分包商的义务2.1分包商应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作。2.2分包商应确保分包工程的质量和安全，遵守国家和地方的法律法规，严格按照相关技术规范和标准施工。2.3分包商应承担分包工程的一切经济责任和法律后果，包括但不限于因分包商原因导致的质量问题、安全事故、工期延误等。2.4分包商应服从甲方的管理和协调，配合甲方完成与分包工程相关的各项工作。2.5分包商应对分包工程中的技术秘密和商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。三、雇主的义务3.1雇主应按照合同约定，向分包商支付分包工程的价款。3.2雇主应按照合同约定，向分包商提供施工场地、施工条件、施工资料等。3.3雇主应协助分包商办理与分包工程相关的审批、验收等手续。3.4雇主应对分包商在施工过程中遇到的问题给予及时解决。3.5雇主应对分包商提供的服务质量、工程进度、安全生产等方面进行监督。四、合同价款及支付方式4.1合同价款为：__________元（大写：__________元整）。（1）合同签订后，雇主支付分包商预付款：__________元；（2）分包工程验收合格后，雇主支付分包商进度款：__________元；（3）分包工程保修期满，雇主支付分包商尾款：__________元。4.3分包商应按照甲方的要求，提供相应的发票。五、工期及进度5.1分包商应按照合同约定的工期完成分包工程。5.2分包商应按照甲方要求，提交施工进度计划，并按照计划执行。5.3甲方有权对分包商的施工进度进行监督和调整。六、质量及验收6.1分包商应按照合同约定的质量标准完成分包工程。6.2分包工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，方可进入下一阶段工作。6.3初步验收由甲方、乙方共同进行，验收合格后，甲方支付进度款。6.4最终验收由甲方组织，乙方参与，验收合格后，甲方支付尾款。七、保修7.1分包商应承担分包工程的保修责任，保修期限自分包工程验收合格之日起计算，保修期限为：__________年。7.2在保修期内，分包商应对分包工程出现的质量问题予以修复，修复费用由分包商承担。八、违约责任8.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同价款的：__________%。8.2分包商未按照约定完成分包工程的，甲方有权解除合同，并要求分包商支付违约金。8.3甲方未按照约定支付价款的，分包商有权解除合同，并要求甲方支付违约金。九、争议解决9.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律法规。9.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一、附件列表：1.分包工程设计文件2.分包工程施工方案3.分包工程进度计划4.分包工程质量标准5.分包工程验收报告6.分包工程保修说明7.相关法律法规资料8.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付价款，认定为违约行为。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件、施工资料，认定为违约行为。3.甲方未按约定对分包商的施工进度进行监督和调整，认定为违约行为。4.乙方未按约定完成分包工程，认定为违约行为。5.乙方未按约定提交施工进度计划，认定为违约行为。6.乙方未按约定确保分包工程的质量和安全，认定为违约行为。7.任何一方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：指分包商承担某项目的部分劳务作业，向雇主支付价款的合同。2.分包工程：指项目中的部分工程，由分包商承担设计、施工、验收等全部工作。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.保修期限：指分包商对分包工程承担保修责任的期限。5.初步验收：指甲方、乙方共同对分包工程进行的第一次验收。6.最终验收：指甲方组织，乙方参与，对分包工程进行的一次验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付价款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照约定支付价款。必要时，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.问题：甲方未按约定提供施工场地、施工条件、施工资料。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定。必要时，乙方可以依法向法院提起诉讼。3.问题：乙方未按约定完成分包工程。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方按照约定完成分包工程。必要时，甲方可以依法向法院提起诉讼。4.问题：乙方未按约定提交施工进度计划。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方按照约定提交施工进度计划。必要时，甲方可以依法向法院提起诉讼。5.问题：分包工程出现质量问题。解决办法：甲方应及时通知乙方，要求乙方按照约定进行修复。必要时，甲方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建