幕墙工程合同价款支付与结算合同2024年度

幕墙工程合同价款支付与结算合同2024年度本合同目录一览1.总则1.1定义与术语解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律的适用与解释2.工程范围与价款2.1工程概述2.2工程量与工程款2.3工程变更与价款调整3.支付方式与期限3.1预付款3.2工程进度款3.3竣工结算款3.4质保金3.5支付流程与要求4.结算条件与程序4.1结算依据4.2结算周期与时间4.3结算审批流程4.4结算争议的处理5.违约责任5.1付款方的违约责任5.2收款方的违约责任6.争议解决6.1争议的解决方式6.2争议解决的时间限制7.合同的变更与终止7.1合同变更的条件7.2合同终止的条件8.合同的生效、修改与解除8.1合同的生效条件8.2合同的修改8.3合同的解除9.保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密责任的履行9.3保密信息的例外10.不可抗力10.1不可抗力的定义与范围10.2不可抗力事件的应对与处理11.合同的转让11.1合同转让的条件11.2转让的通知与确认12.合同的附则12.1合同的生效日期12.2合同的有效期限12.3合同的副本与正本13.其他条款13.1税务条款13.2保险条款13.3环境影响与安全防护14.附件14.1工程量清单14.2付款凭证与发票14.3技术文件与施工图纸第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与术语解释1.1.1幕墙工程：指建筑物外墙采用玻璃、金属板材、石材、木材等材料制成的围护结构，包括幕墙的立柱、横梁、连接件、密封胶、幕墙面板等组成部分。1.1.2合同价款：指双方约定的，承包人完成合同约定的全部工程量后，发包人应付给承包人的总金额。1.1.3工程进度款：指根据工程实际进度，按照双方约定的比例支付的合同价款。1.2合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术文件；（7）施工图纸；（8）其他双方约定的文件。1.3法律的适用与解释本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第二条工程范围与价款2.1工程概述工程概述如下：（1）工程名称：幕墙工程；（2）工程地点：；（3）工程规模：；（4）工程内容：；（5）工程质量标准：。2.2工程量与工程款承包人应按照合同约定的工程量和质量完成工程，发包人按照实际完成的工程量支付工程款。2.3工程变更与价款调整工程变更导致合同价款发生变化的，双方应按照合同约定的价格调整机制进行调整。第三条支付方式与期限3.1预付款发包人在合同签订后七个工作日内，向承包人支付合同价款的10%作为预付款。3.2工程进度款（1）工程进度款支付比例：合同价款的70%；（2）支付时间：每完成一个阶段工程，经发包人验收合格后七个工作日内支付；（3）支付条件：承包人提交完整的工程进度款支付申请材料，包括：已完成的工程量清单、相关证明文件等。3.3竣工结算款工程验收合格后，承包人应按照合同约定的时间和方式向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后，按照合同约定的时间向承包人支付合同价款的30%。3.4质保金（1）质保金比例：合同价款的5%；（2）支付时间：工程验收合格后七个工作日内支付；（3）支付条件：承包人提交质保金收款凭证。3.5支付流程与要求（1）支付申请：承包人应在每个支付节点前向发包人提交支付申请；（2）支付审批：发包人在收到支付申请后，七个工作日内完成审批；（3）支付方式：发包人通过银行转账方式向承包人支付款项；（4）支付凭证：发包人向承包人出具支付凭证。第四条结算条件与程序4.1结算依据结算依据包括：（1）合同协议书；（2）合同约定的工程量清单；（3）工程验收报告；（4）其他双方约定的结算依据。4.2结算周期与时间结算周期为一个支付节点，结算时间为支付节点后的七个工作日内。4.3结算审批流程（1）承包人提交结算报告及结算资料；（2）发包人收到结算报告及结算资料后，进行审核；（3）发包人完成审核后，向承包人出具结算支付证书；（4）承包人按照结算支付证书的要求，向发包人提交付款申请；（5）发包人完成付款。4.4结算争议的处理如双方在结算过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第五条第八条违约责任5.1付款方的违约责任付款方未按照合同约定的时间、金额支付价款的，应向承包人支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×日利率×逾期天数。5.2收款方的违约责任收款方未按照合同约定的时间、质量完成工程的，应向付款方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款×日利率×逾期天数。第九条争议解决6.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。6.2争议解决的时间限制双方应在争议发生之日起三个月内解决争议，超过该期限未解决的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与终止7.1合同变更的条件（1）双方同意变更；（2）变更不改变合同的性质和金额；（3）变更不影响其他条款的履行。7.2合同终止的条件（1）工程全部完成，双方履行完毕合同义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他终止条件。第十一条合同的生效、修改与解除8.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同的修改合同的修改应采用书面形式，经双方协商一致并签字（或盖章）确认。8.3合同的解除合同解除应采用书面形式，经双方协商一致并签字（或盖章）确认。第十二条保密条款9.1保密信息的定义与范围保密信息指合同履行过程中双方泄露的、不为公众所知悉的信息，包括技术秘密、商业秘密等。9.2保密责任的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。9.3保密信息的例外法律要求披露的、双方同意披露的、保密信息已为公众所知的信息，不受本保密条款的限制。第十三条不可抗力10.1不可抗力的定义与范围不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件的应对与处理双方应立即通知对方不可抗力事件的发生，并提供相关证明文件。不可抗力事件影响合同履行的，双方应协商调整合同履行期限和方式。第十四条合同的转让11.1合同转让的条件（1）转让方应书面通知对方；（2）转让不得改变合同的性质和金额；（3）转让方应保证受让方履行合同义务。11.2转让的通知与确认转让方应在转让前书面通知对方，并提供受让方相关信息。对方应在收到通知后七个工作日内予以确认或提出异议。第十五条附件12.1工程量清单12.2付款凭证与发票12.3技术文件与施工图纸第二部分：第三方介入后的修正13.第三方介入13.1第三方概念第三方指非合同当事人，但参与或协助合同履行的一方。第三方可以是中介机构、咨询公司、专业分包商、监理机构等。13.2第三方责任第三方介入合同履行过程中，应对其提供的服务或产品负责。如第三方未按约定履行义务，导致合同当事人损失的，第三方应承担相应的责任。13.3第三方权益第三方根据合同约定享有权益，包括但不限于合同价款、报酬、赔偿等。13.4第三方义务第三方应按照合同约定履行义务，包括但不限于提供合格的服务或产品、遵守合同条款、协助合同当事人等。14.第三方介入的额外条款与说明14.1第三方选择双方应在合同中明确第三方的选择标准、条件及程序。14.2第三方资质第三方应具备相应的资质、资格和能力，满足合同约定的要求。14.3第三方责任限额合同当事人应与第三方约定责任限额，明确第三方在履行义务过程中的风险承担。14.4第三方协调14.5第三方退出第三方在合同履行完毕或合同解除后，应按照约定退出合同关系。15.第三方与合同当事人的关系15.1第三方与甲方第三方在履行合同过程中，应视为甲方的一部分，服从甲方的管理和指挥。15.2第三方与乙方第三方应按照合同约定向乙方提供服务或产品，并接受乙方的监督和检查。16.第三方责任划分16.1第三方与甲方、乙方的责任划分第三方在履行合同过程中造成甲方、乙方损失的，第三方应承担责任。如甲方、乙方的原因导致第三方损失的，甲方、乙方应承担责任。16.2第三方与第三方之间的责任划分第三方之间在履行合同过程中发生纠纷的，应自行解决。如纠纷涉及甲方、乙方利益的，甲方、乙方有权要求第三方解决。17.第三方介入的变更与解除17.1第三方变更如第三方因故不能继续履行合同义务，甲方、乙方应协商确定变更第三方的事宜。17.2第三方解除如合同当事人一方决定解除合同，第三方有权根据合同约定解除合同关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单附件描述：详细列出工程项目的各项工程量，包括材料、人工、机械使用等。附件要求：清单应准确无误，不得有遗漏或重复。2.付款凭证与发票附件描述：记录每次付款的凭证和发票，包括付款金额、时间、方式等。附件要求：凭证和发票应真实有效，不得有伪造或篡改。3.技术文件附件描述：包括施工图纸、设计说明书、技术规范等。附件要求：文件应清晰可读，不得有模糊或损坏。4.施工图纸附件描述：详细展示施工过程中的各项细节，包括施工布局、材料使用等。附件要求：图纸应准确反映工程实际情况，不得有误差。5.合同履行过程中的其他文件附件描述：包括但不限于工程进度报告、质量检查报告、变更通知等。附件要求：文件应完整，不得有遗漏。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约违约行为：未按照合同约定的时间、质量完成工程。责任认定：承包人应向付款方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款×日利率×逾期天数。示例说明：如果承包人未能在约定的时间内完成工程，导致工程延期，那么承包人应根据合同约定的违约金计算方式向付款方支付违约金。2.付款方违约违约行为：未按照合同约定的时间、金额支付价款。责任认定：付款方应向承包人支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×日利率×逾期天数。示例说明：如果付款方未能在约定的时间内支付工程进度款，那么付款方应根据合同约定的违约金计算方式向承包人支付违约金。3.质量问题违约行为：承包人完成的工程质量不符合合同约定。责任认定：承包人应负责修复质量问题，并承