小区智能化系统建设工程合同

合同编号：__________第一条工程内容1.1工程名称：_______小区智能化系统建设工程1.2工程地点：_______1.3工程范围：主要包括_______等智能化系统建设内容。第二条工程进度及工期2.1工程计划开工日期：_______年_______月_______日2.2工程计划竣工日期：_______年_______月_______日2.3工程实际开工日期：以甲方书面通知为准2.4工程实际竣工日期：以双方确认的工程验收合格日期为准第三条工程质量3.1工程质量标准：符合_______等相关法律法规和标准的要求。3.2质量保证：乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。如工程发生质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。第四条工程造价及支付4.1工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.2支付方式：（1）甲方支付预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价_______%的预付款。（2）工程进度款：按照双方确认的工程进度，甲方应支付乙方相应的工程进度款。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程价款。第五条工程变更5.1工程变更条件：合同履行过程中，如因客观原因导致工程内容、工程量、工程进度等发生变更，双方应协商确定变更内容。5.2工程变更程序：变更内容经双方协商一致后，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。第六条违约责任6.1甲方违约：如甲方未按约定支付预付款、进度款或未履行其他合同义务，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求解除合同。6.2乙方违约：如乙方未按约定完成工程，或工程发生质量问题，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同的签订、修改和解除，应采用书面形式。8.2双方应遵守国家有关法律法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同条款和各自的权利义务。2.合同中涉及的工程内容、工程量、工程进度等关键信息，双方应充分沟通，确保无歧义。3.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利义务，确保工程顺利进行。4.如发生合同争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，并作为本合同的附件。6.双方应遵守国家有关法律法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。关键词语的法律名词解释：1.甲方：指合同中的一方，即小区智能化系统建设工程的业主。2.乙方：指合同中的另一方，即承担小区智能化系统建设工程的承包商。3.工程内容：指合同约定的智能化系统建设范围和内容。4.工程进度：指工程按照合同约定完成的期限和进度。5.工程质量：指工程符合国家法律法规、标准和合同约定的质量要求。6.工程造价：指工程的总价款，包括工程设计、施工、设备采购等费用。7.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的赔偿金。8.争议解决：指合同履行过程中，双方发生纠纷时采取的解决方式，包括友好协商和诉讼等。9.管辖权：指具有处理合同争议案件的法院所在地。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如果因为设计调整或者业主需求变化，导致工程内容或工程量发生变更，双方应立即进行沟通，并在书面变更协议中明确变更内容、工程量和工程进度。2.工程延期：如果因为不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程无法按照约定的进度完成，双方应进行协商，根据实际情况调整工程进度和竣工日期。3.工程质量问题：如果工程出现质量问题，乙方应立即进行修复，并承担修复费用。如果质量问题影响到了业主的正常使用，乙方还需支付相应的赔偿金。4.工程付款：双方应按照工程进度，及时办理工程进度款的支付手续。如果甲方延迟支付，乙方有权根据实际情况暂停工程进度。5.合同解除：在合同履行过程中，如果一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担