施工外包协议书样式参考

合同编号：__________施工外包协议书合同各方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程量：_______1.5工程质量标准：_______1.6工程总价款：_______二、施工期限2.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。2.2乙方如因特殊情况不能按时完成工程，应提前_______天向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。三、施工质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证施工质量。3.2乙方在施工过程中应遵守施工安全操作规程，确保施工安全。3.3乙方应承担因施工质量问题造成的返工、维修等费用。四、工程款的支付4.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款。4.2甲方支付工程款时，应出具相应的付款凭证。4.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付工程款。五、保密条款5.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密。5.2保密期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日起_______年。六、违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的_______%。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程款的_______%。七、争议解决7.1对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。2.明确工程概况、施工期限、施工质量、工程款的支付等核心条款，确保双方的权益。3.保密条款要详细说明保密信息的内容、保密期限和违约责任，以保护双方的知识产权和商业秘密。4.约定明确的违约责任，包括违约金的比例和计算方式，以维护双方的合法权益。5.争议解决方式要明确，可以选择协商解决或向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系及因合同关系产生的民事权利义务关系的法律规范总称。2.施工外包：是指甲方将施工任务委托给具有相应资质的乙方进行。3.工程概况：指工程的基本情况，包括工程名称、工程地点、工程内容、工程量、工程质量标准、工程总价款等。4.施工期限：指乙方完成工程的时间限制，包括工期开始和结束时间，以及延期申请的流程。5.施工质量：指工程实施过程中，工程各项指标满足设计文件和合同要求的能力。6.工程款的支付：指甲方按照工程进度分阶段支付工程款，以及乙方开具正规发票的要求。7.保密条款：指乙方对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密的约定。8.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的违约赔偿。9.争议解决：指对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，通过友好协商或向人民法院提起诉讼的方式进行解决。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为指定的装修公司，双方就某一栋楼盘的装修工程达成外包协议。2.甲方为一家工厂，乙方为邻近的劳务公司，甲方委托乙方完成工厂的扩建工程。3.甲方为政府机关，乙方为专业的施工队伍，双方签订某项公共设施建设的施工合同。4.甲方为一家大型商场，乙方为专业的装修团队，就商场的内部装修改造达成协议。5.甲方为科技公司，乙方为专业的工程承包商，双方就新办公楼的建造和内部设施安装达成外包协议。补充条款：1.房地产开发商与装修公司签订的装修工程外包协议，可以增加关于装修材料的选择、装修风格的确认、工程验收标准等条款。2.工厂与劳务公司签订的扩建工程合同，可以增加关于工程安全、环保要求、工程变更的处理等条款。3.政府机关与施工队伍签订的公共设施建设合同，可以增加关于工程质量监督、工程进度报告、紧急情况的应对等条款。4.商场与装修团队签订的内部装修改造合同，可以增加关于商场运营的持续性、装修噪音的控制、商户协调等条款。5.科技公司与工程承包商签订的办公楼建造和内部设施安装合同，可以增加关于科技创新应用、智能化系统的配置、数据安全等条款。附件列表：1.工程设计图纸和技术规范书2.工程量清单和报价明细表3.施工安全防护措施方案