施工单位内部合同协议

施工单位内部合同协议合同编号：__________鉴于甲方为乙方提供施工服务，为确保双方的权利和利益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、合同项目1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目内容：__________二、合同价格2.1本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。三、合同工期3.1合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。3.2乙方应按照合同约定的工期要求完成施工。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。五、付款方式及进度5.1乙方应在本合同签订后__________日内向甲方支付合同总价款的__________%。5.2剩余的合同总价款，乙方应按照甲方要求的付款进度及时支付。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期付款金额的__________%支付违约金。6.2乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期完成工程部分的合同价款的__________%支付违约金。6.3甲方未按照约定提供施工服务的，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.材料供应合同4.工程验收标准5.保修条款6.付款凭证7.工期延期申请8.工程变更协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供施工服务，或提供的服务未达到约定的质量标准。2.乙方未按约定时间支付合同价款，或未按照约定的进度支付剩余价款。3.乙方未按照约定的工期完成施工。4.甲方或乙方违反合同的其他约定。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同双方权利义务关系的法律法规。2.施工服务：指甲方按照约定的标准和要求为乙方提供的建筑施工活动。3.合同价款：指双方约定的为完成本合同项下工程乙方应支付给甲方的金额。4.违约金：指一方违反合同约定应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方协商调整工期，如需延长工期，应签订工程延期协议。2.遇到质量问题：及时停工，由甲方负责整改，直至达到约定的质量标准。3.遇到支付问题：双方协商解决支付问题，如需调整付款进度，应签订付款进度调整协议。4.遇到施工方案变更：双方协商调整施工方案，如需变更，应签订工程变更协议。五、所有应用场景：1.适用于建筑施工企业与施工单位之间就某项工程进行的施工服务合同。2.适用于各类建筑工程、土木工程、装饰