二零二四年度数据中心设计与建设施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度数据中心设计与建设施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2数据中心设计与建设施工范围1.3合同术语解释第二条合同标的2.1设计任务2.2建设任务2.3施工任务第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式与支付时间表第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期及其处理第五条质量标准与要求5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3质量验收程序第六条技术与材料要求6.1技术规范与标准6.2材料供应与验收6.3知识产权保护第七条变更与解除合同7.1合同变更程序7.2合同解除条件7.3变更与解除的法律后果第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定与赔偿8.3争议解决方式第九条保险与安全9.1保险责任9.2安全管理9.3安全事故处理第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一条合同的生效、无效与终止11.1合同生效条件11.2合同无效情形11.3合同终止条件第十二条合同的解释与适用法律12.1合同解释原则12.2适用法律第十三条其他条款13.1通知与送达13.2合同附件13.3合同的修订与补充第十四条争议解决14.1协商解决14.2调解解决14.3仲裁解决第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2数据中心设计与建设施工范围1)数据中心基础设施设计与建设2)数据中心网络设计与实施3)数据中心安全设计与实施4)数据中心运维管理与维护1.3合同术语解释1)设计：指根据甲方需求，乙方为数据中心提供方案设计、施工图设计等服务。2)施工：指乙方按照设计文件和规范要求，进行数据中心基础设施、网络、安全等方面的建设。3)运维：指数据中心投入运营后，乙方对其进行日常管理和维护，确保其正常运行。第二条合同标的2.1设计任务乙方负责完成甲方数据中心的设计工作，包括但不限于：1)方案设计2)施工图设计3)设备选型建议4)系统集成方案2.2建设任务乙方负责完成甲方数据中心的建设工作，包括但不限于：1)基础设施施工2)网络设备安装与调试3)安全设备安装与调试4)系统集成与调试2.3施工任务乙方负责按照设计文件和规范要求进行施工，确保施工质量符合设计要求和相关标准。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（大写：壹亿元整），其中包括设计费、施工费、设备采购费等。3.2价格调整机制如遇市场行情变化、政策调整等原因，可能导致合同价格变动，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式与支付时间表1)甲方支付乙方设计费、施工费、设备采购费等，支付方式为银行转账。2)支付时间表如下：设计阶段：合同签订后10日内支付设计费的50%；设计完成并验收合格后支付设计费的剩余50%。施工阶段：工程进度达到30%、60%、90%时，分别支付施工费的30%、30%、40%。设备采购费：设备到货并验收合格后支付。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方自合同签订之日起20日内完成设计工作，并提交甲方验收。4.2施工期限乙方按照设计文件和规范要求，自设计验收合格之日起60日内完成施工工作。4.3延期及其处理如乙方因特殊情况无法按期完成设计或施工，应提前15日向甲方申请延期，并说明原因。甲方同意延期后，乙方应按照双方协商的延期时间完成工作。第五条质量标准与要求5.1设计质量标准乙方应按照甲方需求和行业标准进行设计，确保设计文件完整、准确、可靠。5.2施工质量标准乙方应按照设计文件和规范要求进行施工，确保施工质量符合设计要求和相关标准。5.3质量验收程序1)设计阶段：甲方对乙方提交的设计文件进行验收，验收合格后进入施工阶段。2)施工阶段：甲方对乙方施工过程中的关键节点进行验收，验收合格后进入下一阶段。3)工程完工后，甲方对整个工程进行综合验收，验收合格后支付剩余款项。第六条技术与材料要求6.1技术规范与标准乙方应按照国家和行业相关技术规范、标准进行设计及施工。6.2材料供应与验收乙方负责采购施工所需材料，并按照甲方要求进行验收。6.3知识产权保护乙方应保证其设计及施工不侵犯他人知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。第七条变更与解除合同7.1合同变更程序如甲方因特殊原因需要变更或解除合同，应提前30日书面向乙方提出，并说明原因。乙方同意后，双方签订变更或解除合同的补充协议。7.2合同解除条件1)甲方未按约定支付款项，乙方有权解除合同。2)乙方未按约定完成设计或施工，甲方有权解除合同。3)双方协商一致解除合同。7.3变更与解除的法律后果1)变更或解除合同的补充协议经双方签字盖章后生效。2)变更或解除合同导致的损失，由责任方承担。3)变更或解除合同后，未履行的部分视为双方协商一致解除，双方不再追究对方的责任。第八条违约责任8.1违约行为1)甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停设计及施工，并按照逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金。2)乙方未按约定完成设计或施工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价的双倍作为违约金。3)双方未按约定履行合同义务，导致合同无法正常进行的，应承担相应的违约责任。8.2违约责任认定与赔偿1)违约责任的认定：双方应按照合同约定和法律规定，认定违约行为及违约责任。2)违约赔偿：违约方应按照合同约定和法律规定，赔偿对方因此造成的损失。8.3争议解决方式1)双方发生争议时，应通过友好协商解决。2)如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条保险与安全9.1保险责任乙方应在施工期间为施工人员购买社会保险和意外伤害保险，并承担保险费用。9.2安全管理乙方应严格按照国家及行业安全标准进行施工，确保施工现场的安全。9.3安全事故处理1)如乙方在施工过程中发生安全事故，应立即采取措施防止事故扩大，并通知甲方。2)乙方应承担因安全事故导致的一切经济损失和法律责任。第十条保密条款10.1保密内容乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。10.2保密期限乙方的保密义务自合同签订之日起计算，至合同解除或终止后五年内有效。10.3泄密责任如乙方违反保密义务导致甲方信息泄露，乙方应承担相应的法律责任。第十一条合同的生效、无效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同无效情形1)一方以欺诈、胁迫等手段订立合同，损害国家利益和社会公共利益的，合同无效。2)一方未履行合同义务，导致合同目的不能实现的，合同无效。3)双方约定合同失效的其他情形。11.3合同终止条件1)双方履行完合同义务，合同自然终止。2)双方协商一致解除合同。3)合同因不可抗力导致无法履行，双方协商一致终止合同。第十二条合同的解释与适用法律12.1合同解释原则本合同的解释应遵循合同约定、公平原则和法律法规的规定。12.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律。第十三条其他条款13.1通知与送达双方之间的通知和文件送达，应以书面形式进行，送达至对方指定的地址和联系人。13.2合同附件本合同附件包括：设计方案、施工图纸、材料清单、设备清单等。13.3合同的修订与补充如双方在合同履行过程中需对合同进行修订或补充，应签订书面补充协议，并经双方签字盖章后生效。第十四条争议解决14.1协商解决双方发生争议时，应通过友好协商解决。14.2调解解决如协商不成，任何一方均有权请求第三方进行调解。14.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件与范围1.1第三方介入的条件1)双方在合同履行中发生争议，无法通过协商解决；2)双方同意邀请第三方进行调解或评估；3)出现不可抗力等特殊情况，需要第三方协助解决。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：中介机构、专业评估机构、技术顾问、法律顾问等。第二条第三方介入的程序与方式2.1第三方介入的程序1)甲方或乙方请求第三方介入时，应向对方提交书面申请，说明介入理由及目标。2)双方应在收到申请后10日内协商确定第三方人选，并签订第三方介入协议。3)第三方介入协议应明确第三方的工作范围、职责、权利和义务。2.2第三方介入的方式第三方介入可通过调解、评估、审计等方式进行，具体方式由双方协商确定。第三条第三方介入的费用与责任3.1第三方介入的费用第三方介入的费用由双方协商承担。如双方无法达成一致，可按照约定或法定方式分担。3.2第三方介入的责任第三方应严格按照介入协议的约定履行职责，并对因其过错导致的损失承担责任。第四条第三方介入的结果4.1第三方介入的结果第三方介入的结果应为双方认可的解决方案，具有约束力。4.2第三方介入结果的执行双方应按照第三方介入的结果执行，并承担相应的义务。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方介入不影响甲方与乙方之间的合同关系。第三方仅提供专业服务，不取代甲乙方的权利和义务。5.2第三方与合同外的第三方的关系第三方介入不涉及合同外的第三方权益。合同外的第三方如认为其权益受到侵害，可通过法律途径维护自身权益。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定第三方责任限额由双方在第三方介入协议中约定，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。6.2第三方责任限额的适用第三方在介入过程中如发生过错导致损失，应按照约定承担责任。如未约定责任限额，第三方应承担相应的法律责任。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件1)双方达成一致解决意见，第三方介入目标实现；2)双方同意终止第三方介入；3)出现不可抗力等特殊情况，无法继续进行第三方介入。7.2第三方介入的终止程序1)双方签订终止第三方介入的书面协议；2)双方按照约定或法定方式分担第三方介入的费用；第八条第三方介入后的合同履行8.1第三方介入不影响本合同的履行。第三方介入的结果视为双方对合同争议的解决，应继续履行合同约定的义务。8.2双方应按照第三方介入的结果修改或补充合同内容，确保合同的履行。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方应保守在介入过程中获取的甲方和乙方商业秘密、技术秘密等保密信息。9.2第三方违反保密义务导致信息泄露的，应承担相应的法律责任。第十条合同的变更与解除10.1双方同意根据第三方介入的结果，对本合同进行相应变更或解除。10.2合同变更或解除的条件、程序和法律后果，按照本合同及相关法律法规的规定执行。第十一条争议解决11.1双方如在第三方介入过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的解释与适用法律12.1本合同及第三方介入协议的解释，应遵循合同约定、公平原则和法律法规的规定。12.2本合同及第三方介入协议适用中华人民共和国法律。第十三条其他条款13.1双方应按照本合同及第三方介入协议的约定，履行各自的权利和义务。13.2本合同及第三方介入协议未尽事宜，双方可签订补充协议，予以明确。13.3本合同及第三方介入协议的补充协议，应经双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资质证明文件：包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明等。2.设计方案：包括数据中心的设计思路、技术路线、功能布局、设备选型等。3.施工图纸：包括数据中心的基础设施施工图纸、网络设备安装图纸、安全设备安装图纸等。4.材料清单：包括数据中心施工所需材料的名称、规格、数量、单价、供应商等信息。5.设备清单：包括数据中心所需设备的名称、型号、数量、单价、供应商等信息。6.质量验收标准：包括数据中心的设计验收标准、施工验收标准、竣工验收标准等。7.安全施工方案：包括数据中心施工过程中的安全管理措施、应急预案等。8.保密协议：包括双方对商业秘密、技术秘密的保护范围、保密期限、泄密责任等内容。9.第三方介入协议：包括第三方的工作范围、职责、权利和义务、费用分担等内容。10.保险单据：包括乙方为施工人员购买的社会保险和意外伤害保险的单据。11.支付凭证：包括双方支付款项的银行转账凭证、支付通知等。12.变更通知：包括双方对合同内容的变更通知及同意变更的书面回复。13.解除合同协议：包括双方解除合同的协议书及解除原因。14.争议解决协议：包括双方对争议解决的协商结果及执行方案。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付款项：责任认定：甲方应按照合同约定的付款期限和金额支付款项。如甲方逾期支付，应按照逾期金额的千分之五向乙方支付违约金。示例说明：如合同约定甲方应在2023年1月1日支付设计费500万元，但甲方实际于2023年1月15日支付，则甲方应向乙方支付违约金（500万元×千分之五）=25000元。2.乙方未按约定完成设计或施工：责任认定：乙方应按照合同约定的时间节点和质量标准完成设计或施工。如乙方逾期完成，应按照逾期天数向甲方支付违约金。示例说明：如合同约定乙方应在2023年3月1日前完成设计工作，但乙方实际于2023年3月15日完成，则乙方应向甲方支付违约金（设计费总额×每日违约金比例）×（3月15日3月1日）天数。3.乙方施工质量不符合约定：责任认定：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工。如施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改，直至达到质量要求。如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。示例说明：如合同约定数据中心施工质量应符合国家相关标准，但乙方施工后检测结果显示不符合标准，甲方要求乙方整改，乙方拒不整改，则甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。4.乙方未按约定进行安全施工：责任认定：乙方应按照合同约定的安全施工方案进行施工，确保施工现场安全。如乙方未按约定进行安全施工，导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。示例说明：如合同约定乙方应按照安全施工方案进行施工，但乙方未按方案要求进行施工，导致施工现场发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，则乙方应承担全部责任。5.乙方泄露甲方商业秘密：责任认定：乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密予以保密。如乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。示例说明：如合同约定乙方应对甲方商业秘密保密，但乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密，则乙方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿甲方经济损失。全文完。二零二四年度数据中心设计与建设施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2数据中心定义第二条合同范围及内容2.1设计范围2.2建设范围2.3施工范围第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条设计与施工时间表4.1设计时间表4.2施工时间表第五条质量标准与要求5.1设计质量标准5.2建设质量标准5.3施工质量标准第六条技术与材料要求6.1技术要求6.2材料要求第七条变更与调整7.1变更程序7.2变更费用第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1合同附件13.2补充协议第十四条合同的签署14.1签署程序14.2签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2数据中心定义数据中心是指由甲方拥有或运营，用于收集、存储、处理、管理和分发数据的设施，包括但不限于服务器、存储设备、网络设备和相关的软件系统。第二条合同范围及内容2.1设计范围（1）数据中心整体布局设计；（2）机房内部布局设计；（3）供配电系统设计；（4）空调系统设计；（5）消防系统设计；（6）综合布线系统设计；（7）安防系统设计；（8）其他与数据中心建设相关的设计服务。2.2建设范围（1）土建工程；（2）电气工程；（3）暖通工程；（4）消防工程；（5）综合布线工程；（6）安防工程；（7）其他与数据中心建设相关的施工服务。2.3施工范围（1）设备安装；（2）管道布线；（3）系统调试；（4）系统测试；（5）培训与指导；（6）售后服务；（7）其他与数据中心施工相关的工作。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价定为人民币元（大写：元整），包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、税费等。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因不可抗力等因素导致材料价格、人工费用等发生变动，双方可协商进行价格调整。3.3支付方式（1）合同签订后7个工作日内支付合同总额的30%；（2）设计阶段完成后支付合同总额的30%；（3）施工阶段完成后支付合同总额的20%；（4）验收合格后支付合同总额的10%。第四条设计与施工时间表4.1设计时间表乙方应在合同签订后20个工作日内完成数据中心的设计方案，并提交甲方审批。4.2施工时间表乙方根据设计方案和施工图纸，合理安排施工进度，确保数据中心建设按期完成。具体施工时间表由乙方制定，并报甲方备案。第五条质量标准与要求5.1设计质量标准乙方应按照国家标准和行业规范进行数据中心设计，确保设计方案的科学性、合理性和安全性。5.2建设质量标准乙方应按照设计方案和施工图纸进行建设，确保建设质量符合国家标准和行业规范。5.3施工质量标准乙方应按照设计方案和施工图纸进行施工，确保施工质量符合国家标准和行业规范。第六条技术与材料要求6.1技术要求乙方应使用先进、成熟、可靠的技术进行数据中心的设计和施工，确保数据中心的稳定运行。6.2材料要求乙方应选用符合国家标准和行业规范的材料进行数据中心的建设，确保数据中心的可靠性和安全性。第八条违约责任8.1违约行为（1）乙方未按照约定时间完成设计、建设或施工的；（2）乙方设计方案、建设质量或施工质量不符合约定的；（3）乙方未按照约定提供技术支持或售后服务的；（4）其他违反合同约定的行为。8.2违约责任（1）乙方违反本合同的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的10%；（2）乙方违反本合同的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；（3）甲方未按照约定时间支付合同款项的，乙方有权拒绝相应的付款请求。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同变更合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更合同内容。变更事项应书面签署，并作为本合同的附件。10.3合同终止（1）合同履行完毕，双方均不再享有权利和承担义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违反合同规定，另一方解除合同；（4）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同履行完毕之日止。第十二条法律适用及争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条其他条款13.1合同附件本合同附件包括：设计方案、施工图纸、材料清单、设备清单等。13.2补充协议本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方代表在合同文本上签字或盖章后，本合同即刻生效。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事项进行补充约定。第一条第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同履行有关的其他个人、企事业单位、社会组织等。第二条第三方介入的情形（1）中介机构提供咨询、评估、审计等服务；（2）监理机构对数据中心建设过程进行监督管理；（3）检测机构对数据中心建设质量进行检测；（4）其他与数据中心建设、运营有关的第三方服务。2.2第三方介入时，甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同，明确双方的权利义务。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业、高效的服务，确保数据中心的建设、运营顺利进行。3.2第三方应承担因其自身原因导致的数据中心建设、运营损失，包括但不限于：（1）因第三方服务导致的工程延误；（2）因第三方服务导致的工程质量问题；（3）第三方服务过程中造成的人员伤亡、财产损失等。3.3第三方对其提供的服务内容承担保密责任，不得泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。第四条第三方费用4.1甲乙双方应按照约定向第三方支付服务费用，具体费用根据第三方服务的内容、范围和期限等因素确定。4.2第三方服务费用包含在合同总价内，甲乙双方不得额外承担第三方服务费用。第五条第三方选定5.1甲乙双方应共同选定第三方，确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。5.2甲乙双方应在第三方选定后7个工作日内与第三方签订服务合同，并将服务合同副本提交给对方备案。第六条第三方协调与管理6.1甲乙双方应负责与第三方的沟通协调，确保第三方按照合同约定履行义务。6.2甲乙双方应监督第三方的工作进度和质量，如发现第三方工作不符合合同约定的，有权要求第三方及时整改。第七条第三方责任限额7.1甲乙双方与第三方签订的服务合同中应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任期限等。7.2第三方责任限额的具体数额由甲乙双方根据第三方服务的性质、风险等因素协商确定。第八条第三方违约处理8.1第三方未按照服务合同约定履行义务的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。第九条不可抗力9.1因不可抗力导致第三方无法履行或部分履行服务合同的，第三方不承担违约责任。9.2不可抗力事件发生后，甲乙双方应立即采取措施减少损失，并按照本合同约定协商处理后续事项。第十条合同的变更与终止10.1甲乙双方与第三