四川省建设工程施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

四川省建设工程施工合同简洁范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4合同金额1.5工期2.合同条款2.1承包范围2.2质量标准2.3材料设备2.4施工安全2.5环境保护3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式3.4竣工结算4.工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3进度计划4.4延期竣工5.质量保修5.1保修范围5.2保修期限5.3保修责任6.违约责任6.1发包人违约6.2承包人违约6.3违约赔偿7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4诉讼解决8.合同的变更和解除8.1合同变更8.2合同解除9.合同的终止和终止后的事宜9.1合同终止9.2终止后的事宜10.合同的生效和解除10.1合同生效10.2合同解除11.合同的附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：材料设备清单11.3附件三：施工图纸12.其他约定12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权13.合同的签署、生效和解除13.1签署13.2生效13.3解除14.合同的争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程本合同所指的建设工程为位于四川省成都市区街道的某住宅小区项目，包括但不限于住宅楼、配套设施及附属设施等。1.4合同金额本合同的合同金额为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），具体金额以附件一《工程量清单》为准。1.5工期本合同约定的工期为自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，总工期为个月。第二条合同条款2.1承包范围承包人应按照本合同约定的范围、标准和质量要求完成建设工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等全部工作，并交付发包人使用。2.2质量标准承包人应按照国家和行业的相关标准、规范和规定进行施工，确保工程质量。工程质量应达到设计文件和本合同约定的要求，符合国家和行业的验收标准。2.3材料设备承包人应按照发包人提供的设计文件和本合同约定的标准采购材料和设备。材料和设备应符合国家相关质量、安全、环保等规定，并报发包人审查批准。2.4施工安全承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。2.5环境保护承包人应按照国家和地方环保法规的要求，做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害环境。第三条合同价格3.1合同总价本合同的合同总价为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），具体金额以附件一《工程量清单》为准。3.2价格调整合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，经双方协商一致，可以对合同价格进行调整。3.3付款方式发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同款项。付款方式为银行转账。3.4竣工结算工程竣工后，承包人应按照本合同约定的计价方式和计价标准，向发包人提交竣工结算报告。发包人收到报告后，应在约定时间内进行审核并支付剩余款项。第四条工期及进度4.1开工日期本工程的开工日期为合同签订后个工作日内。4.2竣工日期本工程的竣工日期为合同约定的总工期结束之日。4.3进度计划承包人应按照发包人提供的设计文件和本合同约定的要求，编制详细的施工进度计划，并报发包人批准。4.4延期竣工如因承包人原因导致工程延期竣工，承包人应按照延期天数向发包人支付违约金，具体金额双方协商确定。第五条质量保修5.1保修范围本工程的保修范围包括但不限于：建筑工程、安装工程、设备性能等。5.2保修期限本工程的保修期限为工程竣工交付之日起年。5.3保修责任承包人应对保修期内出现的质量问题负责修复，并承担相应的维修费用。如因发包人原因导致质量问题，发包人应承担维修费用。第六条违约责任6.1发包人违约如发包人未按照本合同约定履行义务，导致合同无法履行或造成承包人损失的，发包人应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。6.2承包人违约如承包人未按照本合同约定履行义务，导致合同无法履行或造成发包人损失的，承包人应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。6.3违约第八条争议解决7.1协商解决合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商的方式解决。7.2调解解决如协商不成，任何一方均可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。7.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。7.4诉讼解决如仲裁不成，可以向合同约定的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更和解除8.1合同变更合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同金额、工程内容等发生变化，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除合同履行过程中，如因不可抗力等法律规定的原因导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。合同解除后，双方应按照本合同约定处理合同解除后的相关事宜。第十条合同的终止和终止后的事宜9.1合同终止合同履行完成后，本合同自然终止。9.2终止后的事宜合同终止后，承包人应按照发包人的要求，完成工程验收、资料移交等相关工作。第十一条合同的生效和解除10.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同解除合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条合同的附件11.1附件一：工程量清单附件一详细列出了本合同约定的工程量及其价格。11.2附件二：材料设备清单附件二详细列出了本合同约定的材料设备及其规格、数量、价格等。11.3附件三：施工图纸附件三提供了本工程的施工图纸，包括建筑、结构、水电等各个专业的图纸。第十三条其他约定12.1保密条款双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2广告宣传未经对方同意，任何一方不得以本合同或与本合同有关的任何事宜进行广告宣传或其他形式的宣传。12.3知识产权双方同意，本合同所涉及的工程设计、技术等成果的知识产权归发包人所有。第十四条合同的签署、生效和解除13.1签署本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2生效本合同的生效条件为：双方签字（或盖章）、合同金额支付到约定比例、合同约定的其他条件满足。13.3解除合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。14.4争议解决如解除协议履行过程中发生争议，按照本合同第八条争议解决的方式解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方介入在本合同中，第三方介入指的是除甲乙方之外的，与合同履行有关的中介机构、咨询机构、检测机构、鉴定机构、金融机构等，以及甲乙双方同意的其他第三方主体。1.2第三方界定（1）独立于甲乙双方，不受甲乙双方控制；（2）与甲乙双方无利益冲突；（3）具有专业资质或能力，能够为合同履行提供必要的服务或支持。第二条第三方介入的前提和程序2.1第三方介入的前提第三方介入需在甲乙双方的共同同意下进行，任何一方不得单方面引入第三方。2.2第三方介入的程序（1）甲乙双方应在合同中明确第三方介入的条件、范围和方式；（2）甲乙双方应共同选定第三方，并签订书面协议；（3）第三方介入前，甲乙双方应就第三方的职责、权利和义务进行明确约定；（4）第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的工作，并遵守第三方提出的合理要求。第三条第三方介入后的合同修正3.1额外条款的增加（1）明确第三方的职责和权利；（2）明确甲乙双方对第三方的义务和责任；（3）明确第三方介入的费用及支付方式；（4）明确第三方与甲乙双方之间的沟通和协调机制。3.2第三方责任的限额（1）第三方应按照甲乙双方约定的职责和权利范围内行事；（2）第三方对合同履行过程中的损失承担有限责任，除非第三方故意或重大过失；（3）第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确；（4）第三方与甲乙双方之间的沟通和协调机制应确保合同的正常履行。第四条第三方介入后的争议解决4.1第三方争议解决如第三方在合同履行过程中与甲乙双方发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向合同约定的人民法院提起诉讼。4.2第三方责任限额的确定如第三方因故意或重大过失导致合同履行过程中发生损失，第三方应承担相应的责任。甲乙双方同意，在合同中明确第三方责任限额，以确保甲乙双方的合法权益。第五条第三方介入后的合同履行和监督5.1合同履行甲乙双方应按照本合同及第三方协议的约定履行合同。5.2监督机制甲乙双方应共同建立监督机制，对第三方的工作进行监督，确保合同的正常履行。第六条第三方介入后的终止和解除6.1第三方介入的终止第三方介入在本合同约定的工作完成后自动终止。6.2第三方介入的解除如第三方因故不能继续履行合同义务，甲乙双方可协商解除第三方协议，并重新选定第三方。第七条第三方介入后的效果7.1第三方介入不影响本合同的效力；7.2第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务；7.3第三方介入后，甲乙双方应按照本合同及第三方协议的约定履行合同。第二部分：第三方介入后的修正完毕。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本合同约定的工程量及其价格，包括各项工程量的主材单价、辅材单价、人工单价等。附件二：材料设备清单详细列出本合同约定的材料设备及其规格、数量、价格等，包括主要材料的品牌、型号、产地等。附件三：施工图纸提供本工程的施工图纸，包括建筑、结构、水电等各个专业的图纸，以及设计说明和施工说明。附件四：工程变更单用于记录合同履行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致的合同金额、工程内容等变化。附件五：付款凭证记录发包人向承包人支付合同款项的凭证，包括支付金额、支付日期、支付方式等。附件六：竣工验收报告包括工程竣工后的验收合格证明、质量保修卡等。附件七：材料设备验收记录记录材料设备到达施工现场后的验收情况，包括验收日期、验收人员、验收结果等。附件八：施工日志记录施工过程中的重要事件和进度，包括每日施工人数、施工内容、进度情况等。附件九：安全生产记录记录施工过程中的安全生产情况，包括安全事故报告、安全检查记录等。附件十：环保记录记录施工过程中的环境保护情况，包括环保检查报告、环保措施实施情况等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约（1）未按照约定时间完成工程的，应按照延期天数向发包人支付违约金；（2）工程质量不符合约定的，应负责修复，并承担修复费用；（3）未按照约定采购材料设备的，应承担材料设备差价及延误工期的责任；（4）其他违反合同约定的行为。示例说明：如果承包人未按照约定的时间完成工程，导致工程延期交付，那么承包人应按照延期天数向发包人支付违约金，违约金的计算方式应在本合同中约定。2.发包人违约（1）未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期支付的天数向承包人支付违约金；（2）未按照约定提供设计文件、施工图纸的，应承担由此导致的一切损失；（3）未按照约定提供施工场地的，导致承包人无法正常施工的，应承担相应的责任；（4）其他违反合同约定的行为。示例说明