分包劳务合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME分包劳务合同范本1本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方对合同主体及定义的理解和确认第二条：合同范围及工作内容2.1乙方分包的工作范围2.2乙方应完成的工作内容2.3甲方提供的条件和支持第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式及支付时间3.3乙方完成工作的进度与支付挂钩的条款第四条：工期及进度4.1合同约定的工期4.2乙方应按照的进度完成工作4.3工期延误的处理第五条：质量标准及验收5.1乙方完成工作的质量标准5.2验收程序及验收标准5.3质量问题的处理第六条：保密条款6.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密6.2保密期限6.3违反保密条款的责任第七条：违约责任7.1双方违反合同约定的责任7.2乙方未按约定完成工作的违约金计算方式7.3甲方未按约定支付价款的违约金计算方式第八条：不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力事件的处理8.3不可抗力对合同履行的影响及责任免除第九条：争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议解决方式9.2争议解决的地点及适用法律9.3诉讼或仲裁的启动程序第十条：解除和终止合同10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3解除或终止合同后的权利和义务处理第十一条：合同的生效、修改和解除11.1合同的生效条件11.2合同的修改程序11.3合同的解除程序第十二条：其他约定12.1双方的其他特殊约定12.2对合同附件的理解和确认12.3合同的保管和复制第十三条：合同的适用法律及争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决的地点及适用法律13.3诉讼或仲裁的启动程序第十四条：双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：X公司，地址：X省X市X区X路X号。1.2乙方名称：X分包公司，地址：X省X市X区X路X号。1.3甲方与乙方共同确认，甲方为合同的一方，乙方为合同的另一方，双方在合同中分别称为“甲方”和“乙方”。第二条：合同范围及工作内容2.1乙方分包的工作范围：根据甲方的要求，完成甲方指定的工程项目的劳务工作。2.2乙方应完成的工作内容：包括但不限于工程项目的劳动力供应、现场管理、质量控制、安全防护等工作。2.3甲方提供的条件和支持：甲方应提供乙方必要的工作场地、施工图纸、施工设备、施工材料等。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价：双方经协商一致，确定本合同的总价为人民币X元整（大写：人民币X元整）。3.2支付方式及支付时间：甲方按照乙方完成工作进度的情况，分阶段支付合同价款。具体支付时间及比例由双方在合同附件中约定。3.3乙方完成工作的进度与支付挂钩的条款：如乙方未按约定的进度完成工作，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。第四条：工期及进度4.1合同约定的工期：自双方签订合同之日起至工程项目竣工交付之日止。4.2乙方应按照约定的进度完成工作，具体的施工进度由双方在合同附件中约定。4.3工期延误的处理：如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。第五条：质量标准及验收5.1乙方完成工作的质量标准：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准完成工作，保证工程质量。5.2验收程序及验收标准：乙方在完成工作后，应向甲方提交验收申请，甲方按照约定的验收标准进行验收。5.3质量问题的处理：如乙方完成的工作存在质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。第六条：保密条款6.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密：包括但不限于合同内容、技术资料、经营计划等。6.2保密期限：自双方签订合同之日起至合同终止或履行完毕之日止。6.3违反保密条款的责任：如乙方泄露甲方的商业秘密，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。第八条：不可抗力8.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.2不可抗力事件的处理：如不可抗力事件导致乙方不能按照约定的进度完成工作，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。8.3不可抗力对合同履行的影响及责任免除：如不可抗力事件持续发生，导致乙方不能在约定的工期内完成工作，双方应协商确定合同的继续履行、变更或解除事宜。第九条：争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决的地点及适用法律：如双方无法通过协商解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，适用合同签订地的法律。9.3诉讼或仲裁的启动程序：如双方选择仲裁解决争议，应提交至约定的仲裁机构进行仲裁；如选择诉讼，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：解除和终止合同10.1合同解除的条件：如双方协商一致，可以解除合同。10.2合同终止的条件：如双方履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。10.3解除或终止合同后的权利和义务处理：如乙方提前解除或终止合同，应按照合同约定向甲方支付违约金；如甲方提前解除或终止合同，应按照合同约定向乙方支付剩余合同价款。第十一条：合同的生效、修改和解除11.1合同的生效条件：自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的修改程序：如双方同意修改合同，应签订书面修改协议。11.3合同的解除程序：如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，并按照合同约定的方式处理后续事项。第十二条：其他约定12.1双方的其他特殊约定：如双方在合同履行过程中形成的其他书面协议，均为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。12.2对合同附件的理解和确认：双方确认合同附件的内容，并按照附件的约定履行合同义务。12.3合同的保管和复制：双方均应妥善保管合同及其附件，不得擅自复制或泄露给第三方。第十三条：合同的适用法律及争议解决13.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的地点及适用法律：如双方无法通过协商解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，适用合同签订地的法律。13.3诉讼或仲裁的启动程序：如双方选择仲裁解决争议，应提交至约定的仲裁机构进行仲裁；如选择诉讼，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条：双方签字盖章14.1甲方签字盖章：（甲方盖章）甲方代表（签字）：日期：14.2乙方签字盖章：（乙方盖章）乙方代表（签字）：日期：第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义及范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、施工方、材料供应商等。1.2第三方介入本合同的意思是指第三方参与或影响本合同的履行过程，包括但不限于提供服务、提供物资、进行监督等。第二条：第三方介入的程序及条件2.1甲方和乙方应在本合同中明确第三方介入的条件和程序，包括但不限于第三方的选择标准、审批程序、介入时间等。2.2甲方和乙方应与第三方协商确定介入的具体事项和范围，并确保第三方能够按照约定的条件和程序介入。第三条：第三方的权利和义务3.1第三方在本合同中的权利和义务，由甲方和乙方与第三方协商确定，并在本合同或另行签订的协议中予以明确。3.2第三方应按照约定的事项和范围履行合同义务，并承担因未能履行义务而产生的责任。3.3第三方不得干预甲方和乙方之间的合同履行，不得损害甲方和乙方的合法权益。第四条：第三方介入的协调和管理4.1甲方和乙方应负责协调和管理第三方的工作，确保第三方的工作与本合同的履行相符合。4.2甲方和乙方应监督第三方的工作，确保第三方按照约定的条件和程序介入，并按照约定的标准履行义务。第五条：第三方责任限额5.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于第三方在任何情况下对甲乙双方承担的责任总额、责任范围、赔偿限额等。5.2第三方责任限额的具体约定，应在甲方和乙方与第三方签订的协议中予以明确。第六条：第三方违约的处理6.1如第三方未能按照约定的条件和程序介入，或未能按照约定的标准履行义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲方和乙方应与第三方协商确定违约责任的具体承担方式，包括但不限于违约金、赔偿损失等。第七条：第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲方和乙方之间的关系，应在本合同中予以明确，包括但不限于第三方的独立性、与甲乙方的从属关系等。7.2第三方应承担因其与甲方或乙方之间的关系而产生的法律责任，不应将甲乙方作为被告或共同被告提起诉讼。第八条：第三方介入的变更和解除8.1如甲方和乙方同意变更或解除第三方介入的约定，应签订书面变更或解除协议。8.2变更或解除第三方介入的约定，不得影响本合同的履行，不得损害甲乙双方的合法权益。第九条：第三方介入的争议解决9.1如甲方和乙方与第三方之间发生争议，应通过协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2适用本合同的争议解决条款，包括但不限于适用法律、诉讼或仲裁的启动程序等。第十条：第三方介入的告知义务10.1甲方和乙方应在合同履行过程中及时告知第三方其应承担的义务和责任。10.2甲方和乙方应确保第三方了解本合同的约定，包括但不限于合同的履行条件、履行期限、质量标准等。第十一条：第三方介入的文件和资料11.1甲方和乙方应与第三方协商确定介入本合同所需的文件和资料，包括但不限于第三方资格证明、介入方案、工作计划等。11.2甲方和乙方应负责审核和管理第三方提供的文件和资料，确保其真实、完整、有效。第十二条：第三方介入的培训和指导12.1甲方和乙方应根据合同履行需要，对第三方进行必要的培训和指导，确保第三方能够按照约定的标准和质量完成工作。12.2甲方和乙方应监督第三方的培训和指导过程，确保第三方能够掌握约定的技能和知识。第十三条：第三方介入的监督和检查13.1甲方和乙方应定期对第三方的工作进行监督和检查，确保第三方按照约定的标准和质量完成工作。13.2甲方和乙方应与第三方协商确定监督和检查的方式、时间、频率等。第十四条：第三方介入的保密义务14.1第三方应对其在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。14.2第三方应承担因其违反保密义务而产生的法律责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方的损失。第十五条：第三方介入的合同解除15.1如第三方发生违约行为，第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体及定义的详细说明附件2：合同范围及工作内容的详细说明附件3：合同价格及支付方式的详细说明附件4：工期及进度的详细说明附件5：质量标准及验收的详细说明附件6：保密条款的详细说明附件7：违约行为的详细说明及责任认定标准附件8：争议解决的详细说明附件9：合同的生效、修改和解除的详细说明附件10：其他约定的详细说明附件11：第三方介入的详细说明及责任限额附件12：第三方介入的程序及条件的详细说明附件13：第三方权利和义务的详细说明附件14：第三方介入的协调和管理的详细说明附件15：第三方违约的处理及责任承担的详细说明附件16：第三方与甲乙方的关系的详细说明附件17：第三方介入的变更和解除的详细说明附件18：第三方介入的告知义务的详细说明附件19：第三方介入的文件和资料的详细说明附件20：第三方介入的培训和指导的详细说明附件21：第三方介入的监督和检查的详细说明附件22：第三方介入的保密义务的详细说明说明二：违约行为及责任认定：违约行为1：乙方未能按照约定的进度完成工作责任认定：乙方应按照合同约定的进度完成工作，如未能按约定进度完成工作，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。示例说明：如果乙方在合同约定的工期内未能完成工作，甲方可以根据合同约定的违约金计算方式，扣除乙方相应的违约金。违约行为2：乙方未能按照约定的质量标准完成工作责任认定：乙方应按照合同约定的质量标准完成工作，如未能按约定质量标准完成工作，甲方有权要求乙方修复，并承担修复费用。示例说明：如果乙方完成的工作存在质量问题，甲方可以要求乙方修复，并承担因修复产生的费用。违约行为3：乙方未能按照约定的保密义务进行保密责任认定：乙方应对其在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方的损失。示例说明：如果乙方在合同履行过程中泄露了甲方和乙方的商业秘密，甲方可以要求乙方承担违约责任，并赔偿因泄露商业秘密而给甲方和乙方造成的损失。违约行为4：乙方未能按照约定的条件提供服务或物资责任认定：乙方应按照约定的事项和范围履行合同义务，如未能按约定提供服务或物资，乙方应承担违约责任。示例说明：如果乙方在合同履行过程中未能按照约定提供服务或物资，乙方应按照合同约定承担违约责任。全文完。分包劳务合同范本2本合同目录一览1.分包工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容2.分包商的义务与责任2.1分包商的义务2.2分包商的责任3.总包商的义务与责任3.1总包商的义务3.2总包商的责任4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.工期与进度5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3进度要求6.质量标准与要求6.1质量标准6.2质量保证7.安全责任与要求7.1安全责任7.2安全要求8.变更与调整8.1变更程序8.2调整方式9.违约责任9.1分包商的违约责任9.2总包商的违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点11.解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.一般条款12.1合同的生效、修改与解除12.2保密条款12.3法律适用与争议解决13.其他条款13.1合同的签订与备案13.2分包工程的验收与移交14.附件14.1分包工程图纸14.2分包工程技术要求14.3分包工程材料清单第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1工程名称：工程1.2工程地点：市区路号1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等分包工程。第二条：分包商的义务与责任2.1分包商的义务：（1）按照总包商的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等相关工作；（2）负责分包工程的质量、安全、进度等管理工作；（3）遵守国家和地方的相关法律法规，确保分包工程的合法合规；（4）接受总包商的监督和检查，及时整改不符合要求的问题。2.2分包商的责任：（1）分包工程的质量必须符合合同约定和国家相关标准；（2）分包工程的施工安全必须符合国家相关法律法规；（3）分包工程的进度必须满足总包商的整体计划；（4）分包工程完成后，负责向总包商提供相关资料和文件。第三条：总包商的义务与责任3.1总包商的义务：（1）按照合同约定，向分包商支付分包工程款项；（2）提供分包工程施工所需的现场、设施、材料等资源；（3）对分包工程进行监督管理，确保分包商的施工质量、安全、进度等满足要求；（4）协调分包商与其他施工单位的关系，确保工程顺利进行。3.2总包商的责任：（1）总包商应对分包工程的整体质量、安全、进度等负总责；（2）总包商应对分包工程的设计、施工等相关工作提供必要的支持；（3）总包商应对分包商在施工过程中遇到的问题提供协助和解决方案；（4）总包商应对分包工程的合规性负最终责任。第四条：合同价格4.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）。4.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。4.3支付方式：总包商按照分包商完成的工程进度和质量，分期支付分包工程款项。具体支付方式和时间由双方在合同附件中约定。第五条：工期与进度5.1工程开工日期：双方约定的开工日期。5.2工程竣工日期：双方约定的竣工日期。5.3进度要求：分包商应按照总包商提供的施工计划和进度要求，确保分包工程的顺利进行。第六条：质量标准与要求6.1质量标准：分包工程的质量必须符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。6.2质量保证：分包商应建立健全质量管理体系，对分包工程的质量进行严格把控。如分包工程出现质量问题，分包商应负责及时整改，并承担相应的责任。第八条：变更与调整8.1变更程序：（1）合同履行过程中，如遇不可抗力因素或双方协商一致，需要对合同内容进行变更的，应签订书面变更协议，明确变更内容、范围、价格、工期等相关事项；（2）变更协议经双方签字盖章后生效，成为合同的组成部分；（3）变更协议签订后，分包商应按照变更后的合同内容继续履行合同义务。8.2调整方式：（1）如变更导致合同价格增减，双方应按照变更协议约定的方式进行价格调整；（2）如变更导致工期延长，双方应协商确定新的竣工日期；（3）双方应根据变更后的合同内容，重新安排资源和人员，确保工程顺利进行。第九条：违约责任9.1分包商的违约责任：（1）分包商未按照合同约定完成分包工程的，应向总包商支付违约金，违约金金额为分包工程合同价格的【】%；（2）分包商违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担整改费用及相关责任；（3）分包商在合同履行过程中，因自身原因导致工程停工、窝工等，应向总包商支付相应的经济损失。9.2总包商的违约责任：（1）总包商未按照合同约定支付分包工程款项的，应向分包商支付违约金，违约金金额为应付款项的【】%；（2）总包商未按照合同约定提供施工资源的，应承担由此导致分包商的损失；（3）总包商违反合同约定，导致分包工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应责任。第十条：争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点：合同争议的诉讼地点为合同签订地。第十一条：解除与终止11.1合同解除条件：（1）双方协商一致解除合同的；（2）因不可抗力因素导致合同无法履行的；（3）一方明确表示不履行合同主要义务的；（4）一方违反合同约定，导致合同无法继续履行的。11.2合同终止条件：（1）分包工程验收合格的；（2）合同约定的工程竣工日期到达的；（3）双方协商一致终止合同的。第十二条：一般条款12.1合同的生效、修改与解除：（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）合同的修改和解除，必须经双方协商一致，并签订书面协议；（3）合同解除或终止后，分包商应按照总包商的要求，完成工程收尾工作。12.2保密条款：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.3法律适用与争议解决：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条：其他条款13.1合同的签订与备案：本合同一式【】份，双方各执【】份，具有同等法律效力。合同签订后，双方应按照相关规定进行备案。13.2分包工程的验收与移交：分包工程验收合格后，分包商应按照总包商的要求进行工程移交，并提供相关资料和文件。第十四条：附件14.1分包工程图纸：附件中包含分包工程的详细图纸，用于指导施工。14.2分包工程技术要求：附件中包含分包工程的技术要求，包括材料、工艺、质量标准等。14.3分包工程材料清单：附件中列明分包工程所需的主要材料名称、数量、规格等信息。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、施工单位等。1.2第三方责任：第三方介入时，应明确其责任范围，包括但不限于质量、安全、进度等方面的控制和监督。2.第三方介入程序2.1第三方选择：甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并签订相应的合同或协议。2.2第三方职责确认：第三方应根据甲乙方的要求，明确其职责和义务，并提供相应的服务。2.3第三方介入时间：第三方应在甲乙方约定的时间内介入工程，并完成相关职责。3.第三方权利与义务3.1第三方权利：（1）第三方有权根据合同约定，对分包工程进行监督和检查；（2）第三方有权要求甲乙方提供与工程相关的资料和信息；（3）第三方在履行合同过程中，如发现甲乙方存在违约行为，有权要求甲乙方整改。3.2第三方义务：（1）第三方应按照合同约定，提供专业、及时、高效的服务；（2）第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准；（3）第三方应保密甲乙方提供的商业秘密和机密信息。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额定义：第三方责任限额指第三方在履行合同过程中，因其过错导致工程损失或损害的最高赔偿额度。4.2第三方责任限额确定：第三方责任限额由甲乙方在合同中约定，并明确限额的具体金额或比例。4.3第三方责任限额适用：第三方在履行合同过程中，如发生过错导致工程损失或损害，其赔偿责任不超过约定的责任限额。5.第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定：第三方介入后，其与甲乙方的关系基于合同约定，第三方并非甲乙方的代理人或雇员。5.3第三方与甲乙方的责任划分：第三方在履行合同过程中产生的责任，由第三方承担；甲乙方在履行合同过程中产生的责任，由甲乙方承担。6.第三方介入对合同其他条款的影响6.1合同价格：第三方介入后，如因第三方原因导致工程增减量或变更，双方应按照合同约定调整价格。6.2工期与进度：第三方介入后，如因第三方原因导致工程进度受到影响，双方应协商确定新的竣工日期。6.3质量标准与要求：第三方介入后，分包工程的质量标准和要求不变，第三方应保证其提供的服务符合合同约定的质量标准。7.第三方违约处理7.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行其职责，甲乙方有权要求第三方整改或赔偿损失。7.2第三方违约处理程序：甲乙方应与第三方协商处理违约事宜，如协商不成，甲乙方有权向法院提起诉讼。8.第三方退出8.1第三方退出条件：第三方在合同履行过程中，如发生不可抗力因素或双方协商一致，可以退出合同。8.2第三方退出程序：第三方退出合同前，应与甲乙方协商，并签订书面退出协议。9.第三方介入的合同变更与解除9.1变更程序：第三方介入的合同变更或解除，应经甲乙方协商一致，并签订书面协议。9.2解除方式：第三方介入的合同解除，应遵循合同约定和双方协商确定的方式进行