2024年度特高压输电线路工程总承包合同3篇_第1页
2024年度特高压输电线路工程总承包合同3篇_第2页
2024年度特高压输电线路工程总承包合同3篇_第3页
2024年度特高压输电线路工程总承包合同3篇_第4页
2024年度特高压输电线路工程总承包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩56页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度特高压输电线路工程总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3特高压输电线路工程1.4总承包合同第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程地点2.4工程时间表第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工付款3.5支付条件第四条承包方的义务与责任4.1工程质量4.2工程安全4.3工程进度4.4材料与设备4.5工程验收第五条发包方的义务与责任5.1工程设计5.2施工许可5.3土地征用5.4施工条件保障5.5工程变更第六条合同的履行与违约6.1合同履行6.2违约责任6.3违约赔偿第七条合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁效力第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效9.2合同终止9.3合同解除第十条合同的保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密违约第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力通知第十三条税收条款13.1税费承担13.2税务申报第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改14.4法律适用14.5争议解决14.6合同语言14.7联系方式第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3特高压输电线路工程本工程是指从起点到终点的特高压输电线路建设,包括但不限于线路塔架的搭建、电缆的铺设、相关设备的安装等。1.4总承包合同本合同是指乙方作为承包方,承担甲方委托的特高压输电线路工程的设计、采购、施工、验收等全部工作,并按照约定的质量、安全、进度等要求完成工程,甲方支付乙方相应价款的一种长期工程承包合同。第二条合同范围及内容2.1工程范围乙方应按照甲方的要求,完成本合同约定的特高压输电线路工程的设计、采购、施工、验收等工作。2.2工程内容包括但不限于线路塔架的搭建、电缆的铺设、相关设备的安装、调试及验收等。2.3工程地点甲方提供的特高压输电线路工程的起点和终点位置,具体位置以甲方提供的图纸和文件为准。2.4工程时间表本工程的预计开工日期为2024年1月1日,预计竣工日期为2024年12月31日。具体时间表以甲方要求的进度为准。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同的总价为人民币亿元(大写:亿元整),具体金额以甲方和乙方签订的《补充协议》为准。3.2支付方式甲方支付乙方合同款项的方式为进度付款和竣工付款。3.3进度付款甲方根据乙方完成的工程进度,按照约定的比例支付合同款项。具体比例和金额以《补充协议》为准。3.4竣工付款本工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的工程验收文件,甲方在验收合格后支付剩余的合同款项。3.5支付条件甲方支付合同款项的条件是乙方按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程。第四条承包方的义务与责任4.1工程质量乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和甲方要求,保证工程的质量。4.2工程安全乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求,保证工程的安全。4.3工程进度乙方应按照本合同约定的工程时间表和甲方的要求,保证工程的进度。4.4材料与设备乙方应按照甲方要求,采购、使用符合国家相关标准和要求的材料和设备。4.5工程验收本工程竣工后,乙方应按照甲方的要求,提交完整的工程验收文件,配合甲方进行工程验收。第五条发包方的义务与责任5.1工程设计甲方应按照约定时间和质量要求,提供完整的工程设计文件。5.2施工许可甲方应按照约定时间,向乙方提供工程所需的施工许可证等相关手续。5.3土地征用甲方应负责办理本工程所需用地的征用手续,保证工程用地。5.4施工条件保障甲方应负责保障工程的施工条件,包括但不限于施工现场的安全、交通、水电等。5.5工程变更如因甲方要求或实际情况需要对工程进行变更,甲方应与乙方协商一致,并按照约定的方式对合同进行调整。第六条合同的履行与违约6.1合同履行双方应严格按照本合同的约定,履行各自的义务。6.2违约责任一方违约的,应承担违约责任,包括但不限于违约金、赔偿损失等。6.3违约赔偿乙方违约的,应按照甲方的要求,承担违约赔偿责任。甲方违约的,应按照乙方的要求,承担违约赔偿责任。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。8.2仲裁地点如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点应为甲方所在地。8.3仲裁效力仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止本合同在工程竣工并验收合格后终止。9.3合同解除除本合同另有约定外,任何一方不得单方面解除合同。如一方违约导致合同无法履行,对方有权解除合同,并追究违约方的法律责任。第十条合同的保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等。10.2保密期限双方对对方的保密信息承担保密义务,直至该信息进入公共领域或因合法途径公开。10.3保密违约如一方违反保密义务,泄露对方的保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的转让11.1合同转让条件未经对方同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。11.2转让程序如双方同意转让合同,转让方应向对方提交书面转让申请,经对方同意后方可进行转让。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、动乱等)以及政府行为(如政策变动、禁止施工等)。12.2不可抗力后果如不可抗力事件发生,双方应立即协商,采取措施减少损失。12.3不可抗力通知一方因不可抗力事件不能履行合同的,应立即通知对方,并提供相关证明文件。第十三条税收条款13.1税费承担乙方应按照法律规定,自行申报并缴纳合同履行过程中产生的税费。13.2税务申报乙方应按照法律规定,及时向税务机关申报税务事项,并保留相关税务凭证。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等,附件与本合同具有同等法律效力。14.2补充协议本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同不可分割。14.3合同修改本合同的任何修改、补充均须经双方书面同意,方为有效。14.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.5争议解决如本合同的任何条款与法律相抵触,该条款将按法律的规定执行,但不影响其他条款的有效性。14.6合同语言本合同的文本一式两份,均为中文,两种文本具有同等法律效力。14.7联系方式双方应互相提供并保持有效的联系方式,以便履行合同过程中的沟通与协调。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同工程的其他主体,包括但不限于分包商、供应商、监理机构、检测机构、金融机构等。1.2第三方范围第三方包括但不限于参与工程设计、采购、施工、验收等环节的主体,以及提供咨询服务、融资支持、质量检测等服务的机构。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲乙方如需引入第三方参与工程,应提前书面通知对方,并说明第三方的角色、职责及介入范围。2.2第三方介入条件第三方介入应符合国家相关法律法规、行业标准及本合同的约定,并不得违反甲乙双方的合法权益。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的约定,履行其在工程中的职责,保证工程的质量、安全、进度等要求。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规、行业标准和本合同的约定,不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系4.2第三方与乙方关系第三方应按照乙方的要求,提供相应的服务和支持,配合乙方完成工程。第五条第三方介入的协调与管理5.1第三方协调甲乙双方应共同负责第三方的协调工作,确保第三方按照合同要求履行职责。5.2第三方管理甲乙双方应共同对第三方进行监督管理,确保第三方合规合法地履行合同义务。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因其违约、过失或违法行为导致甲乙方损失的责任限制。6.2第三方责任限额设定第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉、承担的职责等因素进行评估,并在《补充协议》中明确。6.3第三方责任限额调整如第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并在《补充协议》中进行修改。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方变更如第三方因故不能履行合同义务,甲乙双方应协商一致,选择合适的主体进行替代。7.2第三方解除除本合同另有约定外,任何一方不得单方面解除第三方介入合同。如第三方违约导致合同无法履行,甲乙双方有权解除合同,并追究第三方的法律责任。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入合同发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。8.2仲裁地点如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点应为甲方所在地。8.3仲裁效力仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效第三方介入合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止第三方介入合同在工程竣工并验收合格后终止。9.3合同解除除本合同另有约定外,任何一方不得单方面解除第三方介入合同。如第三方违约导致合同无法履行,甲乙双方有权解除合同,并追究第三方的法律责任。第十条合同的保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等。10.2保密期限双方对对方的保密信息承担保密义务,直至该信息进入公共领域或因合法途径公开。10.3保密违约如一方违反保密义务,泄露对方的保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的转让11.1合同转让条件未经对方同意,任何一方不得将第三方介入合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。11.2转让程序如双方同意转让合同,转让方应向对方提交书面转让申请,经对方同意后方可进行转让。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、动乱等)以及政府行为(如政策变动、禁止施工等)。12.2不可抗力后果如不可抗力事件发生,双方应立即协商,采取措施减少损失。12.3不可抗力通知第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件1.1设计图纸1.2技术规范1.3设计变更文件2.施工图纸2.1施工总平面图2.2施工详图2.3施工进度计划3.工程预算文件3.1预算编制说明3.2预算明细表3.3预算调整文件4.工程合同文件4.1合同文本4.2补充协议4.3合同变更文件5.工程进度报告5.1每周进度报告5.2每月进度报告5.3重大事件报告6.工程质量报告6.1工程质量自查报告6.2工程质量验收报告6.3工程质量整改报告7.工程安全报告7.1安全生产自查报告7.2安全生产事故报告7.3安全生产整改报告8.工程竣工资料8.1竣工图纸8.2竣工报告8.3竣工决算报告说明二:违约行为及责任认定:1.工程质量违约1.1未按设计文件和技术规范施工1.2使用不符合标准要求的材料或设备1.3工程验收不合格责任认定:根据《建设工程质量管理条例》及相关法律法规,对工程质量违约行为进行认定,并按照合同约定进行处理。2.工程安全违约2.1未遵守安全生产法律法规2.2未落实安全生产措施2.3发生安全事故责任认定:根据《安全生产法》及相关法律法规,对工程安全违约行为进行认定,并按照合同约定进行处理。3.工程进度违约3.1未按照合同约定的时间节点完成工程3.2工程延期未取得甲方的同意3.3工程进度严重滞后责任认定:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,对工程进度违约行为进行认定,并按照合同约定进行处理。4.材料与设备违约4.1使用不符合合同要求的材料或设备4.2未及时提供材料或设备4.3材料或设备质量不符合标准责任认定:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,对材料与设备违约行为进行认定,并按照合同约定进行处理。5.工程验收违约5.1未按照合同约定的时间节点完成工程验收5.2未提交完整的工程验收文件5.3工程验收不合格责任认定:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,对工程验收违约行为进行认定,并按照合同约定进行处理。全文完。2024年度特高压输电线路工程总承包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3特高压输电线路工程第二条合同范围及内容2.1工程总承包范围2.2工程量及工程款项2.3工程进度及时间安排第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式及期限第四条工程质量及标准4.1工程质量要求4.2质量检验及验收4.3质量争议的处理第五条工程安全及环保5.1安全生产要求5.2安全事故的处理5.3环保要求及措施第六条工程进度及交付6.1工程进度计划6.2工程延期及违约责任6.3工程交付及验收第七条技术支持和培训7.1技术支持7.2培训及技术交流第八条违约责任及赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额及方式第九条争议解决及法律适用9.1争议解决方式9.2适用法律法规第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同的变更10.3合同的终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限及范围第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2转让通知及同意第十三条forcemajeure13.1不可抗力事件13.2不可抗力事件的后果第十四条其他条款14.1合同的补充协议14.2合同的修订和更新14.3合同的解除及失效第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同约定,享有合同权利、承担合同义务的一方,即2024年度特高压输电线路工程的委托方。1.2承包人承包人是指根据本合同约定,承担特高压输电线路工程总承包业务的一方,即本合同的另一方。1.3特高压输电线路工程特高压输电线路工程是指根据本合同约定,由承包人负责设计、采购、施工、调试、验收及保修的特高压输电线路及相关附属设施。第二条合同范围及内容2.1工程总承包范围承包人应按照合同约定完成特高压输电线路工程的设计、采购、施工、调试、验收及保修等工作。2.2工程量及工程款项承包人应按照合同约定的工程量和工程款项进行施工,工程量及工程款项的计算方式、支付时间等详见附件。2.3工程进度及时间安排承包人应按照合同约定的工程进度和时间安排完成特高压输电线路工程的各项工作,具体工程进度和时间安排详见附件。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价是指承包人完成特高压输电线路工程所需承担的所有费用,包括工程设计费、采购费、施工费、调试费、验收费及保修费等。合同总价详见附件。3.2预付款发包人应在合同签订后30日内支付预付款,预付款的金额为合同总价的一定比例,具体比例和支付时间详见附件。3.3进度付款发包人应按照合同约定的工程进度和时间安排支付进度付款,进度付款的计算方式、支付时间等详见附件。3.4竣工结算工程竣工后,承包人应向发包人提交竣工结算报告,发包人应在收到竣工结算报告后30日内进行审核,确认无误后支付竣工结算款。3.5支付方式及期限本合同的支付方式包括银行转账等,支付期限按照附件约定的时间进行。第四条工程质量及标准4.1工程质量要求特高压输电线路工程的质量应符合国家及行业相关标准、规范的要求,具体质量标准详见附件。4.2质量检验及验收工程完成后,发包人有权对工程进行质量检验和验收,检验和验收的标准和方法详见附件。4.3质量争议的处理如发包人对工程质量有异议,应在验收合格后30日内向承包人提出,双方按照附件约定的方式处理质量争议。第五条工程安全及环保5.1安全生产要求承包人应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工,确保工程安全。5.2安全事故的处理如发生安全事故,承包人应立即报告发包人,并按照附件约定的方式处理安全事故。5.3环保要求及措施承包人应按照国家及行业的环保要求进行施工,采取有效措施保护环境,防止污染。第六条工程进度及交付6.1工程进度计划承包人应制定详细的工程进度计划,并按照计划进行施工,具体工程进度计划详见附件。6.2工程延期及违约责任如承包人未按照合同约定的工程进度和时间安排完成相关工作,应承担相应的违约责任,具体违约责任详见附件。6.3工程交付及验收工程完成后,承包人应向发包人提交工程交付报告,发包人应在收到报告后30日内进行验收,验收合格的,工程交付完成。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为及责任(1)发包人未按照合同约定支付预付款、进度付款或竣工结算款的,应向承包人支付违约金,违约金的计算方式详见附件。(2)发包人未按照合同约定履行合同义务的,应承担相应的违约责任,具体违约责任详见附件。(3)承包人未按照合同约定完成工程设计、采购、施工、调试、验收及保修等工作的,应向发包人支付违约金,违约金的计算方式详见附件。(4)承包人未按照合同约定导致工程质量不符合标准的,应承担修复、返工等费用,并支付违约金,违约金的计算方式详见附件。8.2赔偿金额及方式违约方的赔偿金额应根据违约程度、损失大小等因素确定,具体赔偿金额和方式详见附件。第九条争议解决及法律适用9.1争议解决方式如合同各方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2适用法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自合同各方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更合同各方如需变更合同,应签订书面变更协议,经合同各方签字盖章后生效。10.3合同的终止合同终止条件详见附件。第十一条保密条款11.1保密内容(1)合同内容及双方商业秘密。(2)合同履行过程中获取的对方商业秘密。11.2保密期限及范围保密期限自本合同生效之日起计算,至合同终止之日起5年止。保密范围限于合同各方及其关联企业。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件(1)合同各方同意转让。(2)转让方与受让方签订书面转让协议。(3)转让不得损害合同其他方的合法权益。12.2转让通知及同意合同转让应书面通知其他合同各方,并经其他合同各方书面同意。第十三条forcemajeure13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等,导致合同无法履行或履行困难。13.2不可抗力事件的后果如不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难,合同各方应立即协商解决,根据不可抗力事件的影响,相应延长合同履行期限或减轻违约责任。第十四条其他条款14.1合同的补充协议合同各方如需对本合同内容进行补充,应签订书面补充协议,经合同各方签字盖章后生效。14.2合同的修订和更新合同各方应定期对合同进行审查,如有需要修订和更新的内容,应签订书面修订协议,经合同各方签字盖章后生效。14.3合同的解除及失效合同解除及失效的条件详见附件。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入,是指在合同履行过程中,除甲乙方外,涉及到的其他各方,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方等。1.2第三方范围第二条第三方介入的责任及义务2.1第三方责任第三方应按照合同约定及法律法规的规定,履行其在合同中的义务,并对因其原因导致的合同违约或损失承担责任。2.2第三方义务第三方应确保其提供的服务或产品符合合同要求,并保证其服务或产品的质量、安全性。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调3.2第三方管理甲乙方应对第三方的工作进行监督和管理,确保第三方按照合同约定履行义务。第四条第三方介入的变更与终止4.1第三方变更如第三方因故不能继续履行合同义务,甲乙方应协商确定变更第三方的事宜。4.2第三方终止如第三方违反合同约定,甲乙方有权终止第三方介入,并追究其法律责任。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因其违约或过错导致合同损失的最高赔偿限额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素确定,具体限额在附件中明确。5.3第三方责任限额的调整如合同各方认为有必要调整第三方责任限额,应签订书面协议进行调整。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约第三方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。6.2第三方违约处理甲乙方应与第三方协商处理违约事宜,如协商不成,可依法向第三方追偿。第七条第三方介入的权益保护7.1第三方权益保护甲乙方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方合法权益。7.2第三方权益的维护如第三方合法权益受到损害,第三方有权依法要求赔偿。第八条第三方介入的合同补充与修订8.1第三方合同补充如合同各方认为有必要补充第三方相关内容,应签订书面补充协议。8.2第三方合同修订如合同各方认为有必要修订第三方相关内容,应签订书面修订协议。第九条第三方介入的适用法律与争议解决9.1适用法律本合同及第三方相关内容适用中华人民共和国法律。9.2争议解决如合同各方在第三方介入过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自合同各方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更合同各方如需变更合同,应签订书面变更协议,经合同各方签字盖章后生效。10.3合同的终止合同终止条件详见附件。第十一条保密条款11.1保密内容(1)合同内容及双方商业秘密。(2)合同履行过程中获取的对方商业秘密。11.2保密期限及范围保密期限自本合同生效之日起计算,至合同终止之日起5年止。保密范围限于合同各方及其关联企业。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件(1)合同各方同意转让。(2)转让方与受让方签订书面转让协议。(3)转让不得损害合同其他方的合法权益。12.2转让通知及同意合同转让应书面通知其他合同各方,并经其他合同各方书面同意。第十三条forcemajeure13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等,导致合同无法履行或履行困难。13.2不可抗力事件的后果如不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难,合同各方应立即协商解决,根据不可抗力事件的影响,相应延长合同履行期限或减轻违约责任。第十四条其他条款第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:特高压输电线路工程设计委托书详细说明:本附件明确了发包人委托承包人进行特高压输电线路工程设计的具体要求和标准,包括设计内容、设计深度、设计时间等。附件二:特高压输电线路工程采购清单详细说明:本附件列出了发包人委托承包人进行采购的特高压输电线路工程所需材料、设备及其技术规格、数量等。附件三:特高压输电线路工程施工合同详细说明:本附件明确了发包人委托承包人进行特高压输电线路工程施工的具体要求和标准,包括施工内容、施工时间、施工质量等。附件四:特高压输电线路工程调试与验收合同详细说明:本附件明确了发包人委托承包人进行特高压输电线路工程调试与验收的具体要求和标准,包括调试内容、验收标准等。附件五:特高压输电线路工程保修合同详细说明:本附件明确了承包人对特高压输电线路工程提供的保修服务范围、保修期限、保修责任等。附件六:特高压输电线路工程进度计划详细说明:本附件明确了特高压输电线路工程的整体进度计划,包括各阶段工作的开始时间、结束时间等。附件七:特高压输电线路工程付款计划详细说明:本附件明确了特高压输电线路工程的付款计划,包括预付款、进度付款、竣工结算款等。附件八:特高压输电线路工程质量要求及检验标准详细说明:本附件明确了特高压输电线路工程的质量要求及检验标准,包括材料、设备、施工等方面的质量要求。附件九:特高压输电线路工程安全生产要求及措施详细说明:本附件明确了特高压输电线路工程的安全生产要求及措施,包括安全生产责任、安全管理、安全培训等。附件十:特高压输电线路工程环保要求及措施详细说明:本附件明确了特高压输电线路工程的环保要求及措施,包括环境保护责任、环境保护措施等。附件十一:特高压输电线路工程合同变更协议详细说明:本附件明确了特高压输电线路工程合同变更的条件、程序、变更内容等。附件十二:特高压输电线路工程合同终止协议详细说明:本附件明确了特高压输电线路工程合同终止的条件、程序、终止后果等。附件十三:特高压输电线路工程保密协议详细说明:本附件明确了特高压输电线路工程合同各方之间的保密义务、保密内容、保密期限等。附件十四:特高压输电线路工程转让协议详细说明:本附件明确了特高压输电线路工程合同转让的条件、程序、转让内容等。说明二:违约行为及责任认定:1.发包人违约行为及责任(1)未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款;示例说明:如发包人延迟支付预付款,应按照延迟支付的天数支付违约金。(2)未按约定履行合同义务;示例说明:如发包人未按照合同约定提供施工场地,导致承包人无法按计划施工,应承担相应违约责任。2.承包人违约行为及责任(1)未按约定时间完成工程设计、采购、施工、调试、验收及保修等工作;示例说明:如承包人延迟完成工程设计,应按照延迟完成的天数支付违约金。(2)工程质量不符合标准;示例说明:如承包人完成的工程质量不符合合同约定标准,应承担修复、返工等费用,并支付违约金。3.第三方违约行为及责任(1)未按约定提供服务或产品;示例说明:如第三方未按照合同约定提供技术支持服务,应承担相应违约责任。(2)提供的服务或产品质量不符合标准;示例说明:如第三方提供的技术支持服务导致工程质量问题,第三方应承担相应责任。全文完。2024年度特高压输电线路工程总承包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3特高压输电线路工程1.4总承包合同第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付4.3延期交付第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量问题处理第六条技术与设计6.1技术文件6.2设计变更6.3技术支持与培训第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保标准7.3安全事故处理第八条合同的履行与维护8.1合同履行原则8.2合同维护8.3违约责任第九条合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更解除后的处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止11.3合同解除第十二条合同的附件12.1附件列表12.2附件内容第十三条其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四条合同的签署与备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同副本第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3特高压输电线路工程特高压输电线路工程是指根据本合同约定的工程范围、内容以及质量标准建设的输电线路工程,包括但不限于线路设计、施工、设备采购、调试、验收等全部工作。1.4总承包合同总承包合同是指甲方将特高压输电线路工程的全部或部分工作发包给乙方,乙方接受发包并按照合同约定完成工程建设任务的合同。第二条合同范围及内容2.1工程范围工程范围包括特高压输电线路工程的全部或部分工作,具体包括但不限于:(1)线路杆塔、基础、导线、地线、金具等的采购、施工、安装;(2)线路的保护、通信、自动化、监控等系统的安装、调试;(3)线路的接地、防雷、绝缘子等设备的采购、施工、安装;(4)线路的调试、验收、运行、维护等工作。2.2工程内容工程内容具体包括但不限于:(1)根据设计文件进行施工图的编制;(2)按照施工图进行设备的采购、施工、安装;(3)对施工过程中出现的问题进行技术指导和技术处理;(4)对工程进行质量、进度、安全等方面的控制和管理。2.3工程量清单工程量清单是本合同附件之一,详细列出了工程项目的名称、数量、单位、工程量等详细信息。乙方应按照工程量清单进行工程的施工和交付。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指根据本合同约定的工程范围、内容、工程量清单以及价格调整等条款,确定乙方向甲方提供的工程建设服务的总金额,包括但不限于工程费、材料费、施工费、管理费、利润等。3.2价格调整价格调整是指由于市场行情变化、政策调整等原因,导致工程成本发生变动,按照本合同约定的价格调整机制对合同总价进行调整。价格调整的具体办法另行约定。3.3支付方式支付方式是指甲方按照本合同约定的付款进度和付款条件,向乙方支付合同价款的方式。具体支付方式包括但不限于预付款、进度付款、结算付款等。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划工程进度计划是指乙方根据本合同约定的工程范围、内容、工程量清单等,编制的工程建设的施工计划,包括但不限于工程开工、竣工、验收等时间节点。4.2工程交付工程交付是指乙方按照工程进度计划完成工程建设,并将工程项目的所有权、使用权等权益移交给甲方。工程交付的具体时间和方式另行约定。4.3延期交付延期交付是指乙方由于自身原因未能按照工程进度计划完成工程建设,导致工程交付时间推迟。延期交付的处理办法按照本合同约定的违约责任条款执行。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求工程质量要求是指本合同约定的工程质量标准,包括但不限于工程项目的安全性、可靠性、稳定性、环保性等。乙方应按照工程质量要求进行工程建设。5.2质量检验质量检验是指甲方对乙方建设的工程项目进行的质量检查、试验、验收等工作。乙方应配合甲方进行质量检验,并承担相关费用。5.3质量问题处理质量问题处理是指对本合同约定的工程质量要求未达到标准的情况进行处理。对于质量问题,乙方应按照本合同约定的责任承担相应的维修、更换、赔偿等责任。第六条技术与设计6.1技术文件技术文件是指乙方根据本合同约定的工程范围、内容等,编制的工程建设所必需的技术文件,包括但不限于施工图、设计说明书、操作手册等。6.2设计变更设计变更是指由于工程实施过程中出现的问题或者甲方要求,对原有技术文件进行修改或者补充。设计变更的处理办法按照本合同约定的条款执行。6.3技术支持与培训技术支持与培训是指乙方在本合同约定的工程范围内,为甲方提供技术咨询、技术指导、人员培训等服务。具体服务内容和要求另行约定。第八条合同的履行与维护8.1合同履行原则双方应按照诚实信用、平等自愿、公平公正的原则履行本合同。8.2合同维护双方应积极维护本合同的效力,遵守合同的约定,履行合同义务,共同维护合同的履行。8.3违约责任一方违约,应承担违约责任。违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失、履行合同等。第九条合同变更与解除9.1合同变更合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议为本合同的组成部分。9.2合同解除合同解除应由双方协商一致,并签订书面解除协议。解除协议为本合同的组成部分。9.3变更解除后的处理合同变更或解除后,双方应按照变更或解除协议的约定处理合同未履行部分。第十条争议解决10.1争议解决方式(1)调解;(2)仲裁;(3)诉讼。10.2仲裁双方约定仲裁的,仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会按照其仲裁规则进行。10.3诉讼双方选择诉讼的,应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同终止本合同终止的条件和方式,按照本合同约定的条款执行。11.3合同解除本合同解除的条件和方式,按照本合同约定的条款执行。第十二条合同的附件12.1附件列表附件列表是本合同附件的名称和数量的列表。12.2附件内容附件内容是本合同附件的具体内容。第十三条其他条款13.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。13.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的专利、商标、著作权等知识产权。13.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。因不可抗力导致合同不能履行或部分履行,双方应协商解决。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字或盖章后,合同生效。14.2合同备案本合同签署后,双方应按照法律规定,将合同备案。14.3合同副本本合同签署后,乙方应向甲方提供合同副本,以供甲方查阅。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入第三方介入是指在本合同履行过程中,除甲乙双方外,涉及到合同执行、监督、管理、服务或其他与合同有关活动的法人、自然人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于:中介机构、咨询顾问、技术支持、分包商、供应商、检测机构、监管机构等。第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方义务第三方应按照本合同及甲乙双方的指示,履行与合同相关的义务,确保合同的顺利实施。2.2第三方责任第三方应对其履行合同过程中产生的任何损害承担责任。如第三方行为导致甲乙双方损失,第三方应予以赔偿。第三条第三方介入的协调和管理3.1第三方协调甲乙双方应负责协调和管理第三方的工作,确保第三方按照合同要求履行职责。3.2第三方管理甲乙双方应监督第三方的工作,确保第三方的工作质量、进度和安全符合合同要求。第四条第三方介入的变更和解除4.1第三方变更如第三方因故不能继续履行合同义务,甲乙双方应协商变更第三方。4.2第三方解除如第三方严重违反合同约定,甲乙双方有权解除与第三方的合同关系。第五条第三方责任限额5.1责任限额第三方对甲乙双方的赔偿责任限额,按照本合同约定的金额或比例确定。5.2责任限额的确定责任限额的具体金额或比例,由甲乙双方在合同中明确约定。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约第三方如违反合同约定,应承担违约责任。6.2违约处理违约处理包括但不限于:违约金、赔偿损失、解除合同等。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式(1)调解;(2)仲裁;(3)诉讼。7.2仲裁和诉讼如双方约定仲裁,仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会按照其仲裁规则进行。如选择诉讼,应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的合同生效、终止与解除8.1合同生效本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。8.2合同终止本合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论