矿山土石方劳务合同范例

矿山土石方劳务合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供矿山土石方劳务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________矿山土石方工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程期限：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、劳务内容

2.1乙方负责完成甲方矿山土石方工程的挖掘、运输、填埋等工作。

2.2乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成工程量。

2.3乙方应遵守国家有关矿山安全生产的法律法规，确保施工安全。

三、工程款项

3.1甲方应按照合同约定，在工程进度达到约定节点后，支付乙方相应工程款项。

3.2工程款项支付方式：__________

3.3乙方应在收到甲方支付款项后，出具相应的发票。

四、工程变更及索赔

4.1在工程实施过程中，如因不可抗力或甲方原因导致工程变更，双方应协商一致，对合同内容进行变更。

4.2乙方在施工过程中如因甲方原因导致工程停工、窝工等损失，有权向甲方提出索赔。

五、违约责任

5.1如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

5.2如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

5.3如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

六、附件

1.《矿山土石方工程量清单》

2.《矿山土石方工程图纸》

3.《矿山土石方工程安全生产管理制度》

4.《矿山土石方工程环境保护措施》

5.《矿山土石方工程合同履行记录》

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为__________矿山项目业主，乙方（以下简称“乙方”）为具备矿山土石方工程施工资质的企业，丙方（以下简称“丙方”）为对矿山土石方工程进行监督管理并提供专业咨询服务的第三方机构。鉴于各方就矿山土石方工程劳务合作事宜达成一致意见，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：__________矿山土石方工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程期限：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、劳务内容

2.1乙方负责完成甲方矿山土石方工程的挖掘、运输、填埋等工作。

2.2乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成工程量。

2.3乙方应遵守国家有关矿山安全生产的法律法规，确保施工安全。

2.4丙方负责对乙方施工过程进行监督管理，确保工程质量和安全。

三、工程款项

3.1甲方应按照合同约定，在工程进度达到约定节点后，支付乙方相应工程款项。

3.2丙方有权对工程款项的支付进行审核，确保工程质量和安全得到保障。

3.3乙方应在收到甲方支付款项后，出具相应的发票。

四、工程变更及索赔

4.1在工程实施过程中，如因不可抗力或甲方原因导致工程变更，双方应协商一致，对合同内容进行变更。

4.2乙方在施工过程中如因甲方原因导致工程停工、窝工等损失，有权向甲方提出索赔。

4.3丙方对工程变更和索赔进行审核，确保变更合理、索赔公正。

五、甲方权益及责任

5.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量完成工程。

5.2甲方有权要求丙方对工程进行监督管理，确保工程质量和安全。

5.3甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规。

5.4甲方有权对乙方施工过程中出现的问题进行整改指令。

六、乙方违约及限制条款

6.1如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失，包括工期延误赔偿金和违约金。

6.2如乙方施工过程中出现质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

6.3如乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

6.4乙方在施工过程中，不得擅自变更设计方案，如需变更，应经甲方和丙方同意。

七、丙方责权利

7.1丙方有权对乙方施工过程进行监督管理，确保工程质量和安全。

7.2丙方有权对工程款项支付进行审核，确保工程质量和安全得到保障。

7.3丙方有权对工程变更和索赔进行审核，确保变更合理、索赔公正。

7.4丙方有权要求乙方遵守国家相关法律法规和合同约定。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

十、第三方介入的意义和目的

第三方丙方的介入，旨在提高工程质量和施工安全，为甲方提供专业的监督管理和咨询服务，确保项目的顺利进行。丙方的专业审核和监督管理，有助于甲方更好地控制工程进度和质量，降低风险。

十一、甲方为主导的目的和意义

甲方作为项目业主，主导本合同签订和履行，旨在确保项目按期、按质完成，实现项目预期目标。甲方通过加强对乙方和丙方的管理，保障自身权益，降低项目风险，实现经济效益最大化。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为具备矿山土石方工程施工资质的企业，甲方（以下简称“甲方”）为__________矿山项目业主，丁方（以下简称“丁方”）为对矿山土石方工程进行质量检测和风险评估的第三方检测机构。鉴于各方就矿山土石方工程劳务合作事宜达成一致意见，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：__________矿山土石方工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程期限：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、劳务内容

2.1乙方负责完成甲方矿山土石方工程的挖掘、运输、填埋等工作。

2.2乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成工程量。

2.3乙方应遵守国家有关矿山安全生产的法律法规，确保施工安全。

2.4丁方负责对乙方施工过程进行质量检测和风险评估，确保工程质量和安全。

三、工程款项

3.1甲方应按照合同约定，在工程进度达到约定节点后，支付乙方相应工程款项。

3.2丁方有权对工程款项的支付进行审核，确保工程质量和安全得到保障。

3.3乙方应在收到甲方支付款项后，出具相应的发票。

四、工程变更及索赔

4.1在工程实施过程中，如因不可抗力或甲方原因导致工程变更，双方应协商一致，对合同内容进行变更。

4.2乙方在施工过程中如因甲方原因导致工程停工、窝工等损失，有权向甲方提出索赔。

4.3丁方对工程变更和索赔进行审核，确保变更合理、索赔公正。

五、乙方权益及责任

5.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和质量完成工程。

5.2乙方有权要求丁方对工程进行质量检测和风险评估，确保施工过程中的问题和风险得到及时处理。

5.3乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的支持和服务，包括但不限于材料供应、施工场地等。

5.4乙方有权对施工过程中出现的问题提出整改建议，并要求甲方予以采纳。

六、甲方违约及限制条款

6.1如甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并有权暂停工程进度。

6.2如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

6.3甲方在工程实施过程中，不得擅自变更设计方案，如需变更，应经乙方和丁方同意。

七、丁方责权利

7.1丁方负责对乙方施工过程进行质量检测和风险评估，确保工程质量和安全。

7.2丁方有权对工程款项支付进行审核，确保工程质量和安全得到保障。

7.3丁方有权对工程变更和索赔进行审核，确保变更合理、索赔公正。

7.4丁方有权要求乙方遵守国家相关法律法规和合同约定。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

9.1本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

十、乙方为主导的目的和意义

乙方作为施工单位，主导本合同签订和履行，旨在确保自身权益得到充分保障，工