2024年度核电站建设双包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度核电站建设双包合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同范围与内容2.1工程范围2.2工作内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误及延期费用第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量监督与检验第六条技术支持与服务6.1技术支持6.2售后服务第七条合同的履行与验收7.1合同履行7.2工程验收第八条违约责任8.1发包人的违约责任8.2承包人的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的终止与解除11.1合同终止条件11.2合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的签订与生效14.3合同的解除与终止14.4附件：合同详细条款第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人是指根据中国法律设立，具有独立法人资格，负责核电站建设的单位。1.1.2发包人代表其法定代表人和授权代表处理与本合同有关的一切事宜。1.2承包人1.2.1承包人是指根据中国法律设立，具有独立法人资格，承担核电站建设双包合同义务的单位。1.2.2承包人应具备相应的专业技术资格、财务状况和信誉，能够承担核电站建设双包合同义务。第二条合同范围与内容2.1工程范围2.1.1核电站建设双包合同工程范围包括但不限于：核岛、常规岛、辅助生产设施、环境保护设施等。2.1.2承包人应按照合同约定的技术规格、工程量清单、施工图等要求，完成工程范围内的设计、采购、施工、调试、验收等任务。2.2工作内容2.2.1承包人应根据合同约定，完成核电站建设双包合同范围内的所有工作，包括但不限于：设计文件的编制、采购物资的供应、施工进度的控制、质量安全的保障、调试与验收等。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价是指承包人完成核电站建设双包合同工程范围内全部工作，发包人支付给承包人的全部价款。3.1.2合同总价以人民币表示，具体金额见合同附件。3.2价格调整机制3.2.1合同价格调整机制包括但不限于：原材料价格波动、政策调整、汇率变动等。3.2.2价格调整的具体办法和计算方式见合同附件。3.3支付方式3.3.1发包人应按照合同约定，向承包人支付合同价款。3.3.2支付方式包括但不限于：预付款、进度付款、验收付款、质量保证金等。具体支付方式见合同附件。第四条合同工期4.1工期要求4.1.1核电站建设双包合同约定的工期见合同附件。4.1.2承包人应按照合同约定的工期要求，完成核电站建设双包合同范围内的全部工作。4.2工期延误及延期费用4.2.1如承包人原因导致工期延误，应按照合同约定向发包人支付延期费用。4.2.2如非承包人原因导致工期延误，双方协商解决，并根据实际情况调整工期和费用。第五条质量标准与要求5.1质量标准5.1.1核电站建设双包合同工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范的要求。5.1.2承包人应保证工程质量，确保核电站建设双包合同工程的安全、可靠、经济、环保。5.2质量监督与检验5.2.1双方共同成立质量监督小组，对核电站建设双包合同工程的质量进行监督与检验。5.2.2承包人应按照合同约定和国家相关法律法规，接受发包人和质量监督小组的检查、检验和监督。第六条技术支持与服务6.1技术支持6.1.1承包人应向发包人提供核电站建设双包合同工程的技术支持，包括设计、施工、调试、验收等阶段。6.1.2技术支持的内容和范围见合同附件。6.2售后服务6.2.1承包人应向发包人提供核电站建设双包合同工程的售后服务，包括设备维护、技术咨询、人员培训等。6.2.2售后服务的时间和范围见合同附件。第八条违约责任8.1发包人的违约责任8.1.1如发包人未能按照合同约定履行其义务，应向承包人支付违约金，违约金的具体计算方式见合同附件。8.1.2如发包人未能按照合同约定支付合同价款，应按逾期支付金额的日利率支付滞纳金。8.2承包人的违约责任8.2.1如承包人未能按照合同约定履行其义务，应向发包人支付违约金，违约金的具体计算方式见合同附件。8.2.2如承包人未能按照合同约定完成工程，应承担延期费用，延期费用的具体计算方式见合同附件。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意，争议解决机构为合同签订地的人民法院。第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.1.1合同变更应书面签署，并经双方协商一致。10.1.2合同变更的内容应明确、具体，并作为合同附件。10.2合同解除10.2.1双方同意，合同解除应书面签署，并经双方协商一致。10.2.2合同解除后，承包人应按照合同约定完成工程收尾工作，并承担相应费用。第十一条合同的终止与解除11.1合同终止条件11.1.1合同终止条件见合同附件。11.2合同解除条件11.2.1合同解除条件见合同附件。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.1.2保密内容的具体范围和期限见合同附件。12.2保密期限12.2.1双方同意，保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、变更、解除、终止及争议解决，适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方同意，本合同的争议解决适用中华人民共和国法律。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件见合同附件。14.2合同的签订与生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同的解除与终止14.3.1合同解除与终止的具体程序见合同附件。14.4附件：合同详细条款14.4.1合同详细条款见合同附件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方是指非本合同甲乙双方的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等。1.2第三方介入是指第三方在本合同履行过程中，根据合同约定或法律规定，参与合同的某些条款履行或对合同履行进行监督、检查、评估等活动。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件见合同附件。2.2第三方介入的程序见合同附件。第三条第三方的主要权利与义务3.1第三方的主要权利3.1.1按照合同约定或法律规定，对合同履行进行监督、检查、评估。3.1.2获得合同约定的费用支付。3.2第三方的主要义务3.2.1按照合同约定或法律规定，独立、客观、公正地履行介入职责。3.2.2保守合同双方的商业秘密。第四条第三方介入的法律责任4.1第三方应独立承担其介入行为产生的法律责任。4.2第三方不得以本合同甲乙双方的任何一方为被告提起诉讼。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方之间不存在任何隶属或委托关系。5.2第三方介入本合同并不意味着甲乙双方对第三方有控制权或影响力。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲乙双方的责任限额见合同附件。6.2第三方应按照合同约定或法律规定，购买相应的责任保险。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用见合同附件。7.2第三方介入费用的支付方式见合同附件。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件见合同附件。8.2第三方介入终止的程序见合同附件。第九条甲乙双方对第三方的权利追究9.1甲乙双方对第三方行使权利时，应遵守合同约定或法律规定。9.2甲乙双方不得因第三方介入而免除其自身应承担的合同义务。第十条第三方介入与合同变更、解除、终止10.1第三方介入不影响本合同的变更、解除、终止。10.2本合同的变更、解除、终止不影响第三方介入的履行。第十一条第三方介入与争议解决11.1第三方介入不免除甲乙双方解决争议的责任。11.2甲乙双方在解决争议时，应考虑到第三方的介入情况。第十二条附件：第三方介入详细条款12.1第三方介入的详细条款见合同附件。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：核电站建设双包合同工程范围附件二：核电站建设双包合同技术规格附件三：核电站建设双包合同工程量清单附件四：核电站建设双包合同施工图附件五：核电站建设双包合同价格调整机制附件六：核电站建设双包合同支付方式附件七：核电站建设双包合同工期要求附件八：核电站建设双包合同质量标准与要求附件九：核电站建设双包合同技术支持与服务附件十：核电站建设双包合同售后服务附件十一：核电站建设双包合同违约金计算方式附件十二：核电站建设双包合同争议解决方式附件十三：核电站建设双包合同不可抗力事件附件十四：核电站建设双包合同第三方介入详细条款说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未能按照合同约定履行其义务。2.承包人未能按照合同约定履行其义务。3.发包人未能按照合同约定支付合同价款。4.承包人未能按照合同约定完成工程。5.双方未能按照合同约定解决争议。责任认定标准：1.违约金计算方式：根据附件十一，违约金的具体计算方式见合同附件。2.延期费用计算方式：根据附件四，延期费用的具体计算方式见合同附件。3.质量保证金：根据附件八，质量保证金的具体计算方式见合同附件。4.第三方介入费用：根据附件七，第三方介入费用的具体计算方式见合同附件。示例说明：1.如果发包人未能按照合同约定支付合同价款，承包人可以依据附件十一的违约金计算方式向发包人追讨违约金。2.如果承包人未能按照合同约定完成工程，承包人应承担延期费用，延期费用的计算方式见附件四。3.如果工程质量不符合合同约定的质量标准，承包人应承担质量保证金的责任，质量保证金的计算方式见附件八。4.如果第三方介入费用由承包人承担，承包人可以依据附件七的第三方介入费用计算方式向发包人追讨相应的费用。全文完。2024年度核电站建设双包合同1本合同目录一览第一条：合同主体1.1：甲方名称及住所1.2：乙方名称及住所第二条：合同标的2.1：工程名称2.2：工程地点2.3：工程规模2.4：工程内容第三条：合同价格3.1：合同总价3.2：付款方式3.3：付款进度3.4：价格调整机制第四条：合同工期4.1：开工日期4.2：竣工日期4.3：工期延误的处理第五条：乙方义务5.1：施工准备5.2：施工质量5.3：安全生产5.4：资料提供第六条：甲方义务6.1：支付合同价款6.2：提供施工条件6.3：办理相关手续6.4：协助乙方施工第七条：违约责任7.1：甲方违约7.2：乙方违约7.3：违约赔偿第八条：争议解决8.1：协商解决8.2：调解解决8.3：仲裁解决8.4：诉讼解决第九条：合同的生效、变更和终止9.1：合同生效条件9.2：合同变更9.3：合同终止9.4：合同解除第十条：保密条款10.1：保密内容10.2：保密期限10.3：违约责任第十一条：不可抗力11.1：不可抗力的定义11.2：不可抗力的后果11.3：不可抗力事件的申报和认定第十二条：合同的附件12.1：附件名称12.2：附件内容第十三条：其他约定13.1：甲方人员名单13.2：乙方人员名单13.3：其他事项第十四条：合同的签字盖章14.1：甲方签字盖章14.2：乙方签字盖章14.3：日期第一部分：合同如下：第一条：合同主体1.1：甲方名称及住所甲方名称为：中华人民共和国核电站，住所为：省市区路号。1.2：乙方名称及住所乙方名称为：核电站建设公司，住所为：省市区路号。第二条：合同标的2.1：工程名称工程名称为：2024年度核电站建设双包合同项目。2.2：工程地点工程地点为：省市区核电站施工区域。2.3：工程规模工程规模为：按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行建设，包括但不限于核电站主体工程、配套工程等。2.4：工程内容工程内容包括：土建施工、设备安装、调试、验收等，具体按照甲方提供的施工图纸和技术要求执行。第三条：合同价格3.1：合同总价合同总价为：人民币亿元（大写：人民币玖拾捌亿零捌佰捌拾捌万元整），币种为人民币。3.2：付款方式付款方式为：甲方根据乙方的工程进度和质量情况，按照约定的比例分阶段支付合同价款。3.3：付款进度付款进度为：甲方在收到乙方提交的工程进度报告和相关付款申请材料后，应当在7个工作日内完成付款。3.4：价格调整机制价格调整机制为：合同执行过程中，如遇市场价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商进行价格调整。具体调整方式按照双方另行签订的补充协议执行。第四条：合同工期4.1：开工日期开工日期为：2024年1月1日。4.2：竣工日期竣工日期为：2026年12月31日。4.3：工期延误的处理工期延误的处理：乙方如因自身原因导致工程进度延误，应当按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。如因不可抗力等不可归责于双方的原因导致工期延误，双方可协商顺延工期。第五条：乙方义务5.1：施工准备乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成施工前的一切准备工作，包括但不限于施工场地平整、施工临时设施建设、施工材料准备等。5.2：施工质量乙方应保证施工质量，严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程安全、优质、高效完成。5.3：安全生产乙方应加强施工现场的安全生产管理，制定并落实安全生产措施，确保施工现场的安全。5.4：资料提供乙方应按照甲方要求，及时提供与工程相关的各类技术资料、施工图纸等，并保证资料的准确性和完整性。第六条：甲方义务6.1：支付合同价款甲方应当按照约定的付款方式和付款进度，及时向乙方支付合同价款。6.2：提供施工条件甲方应提供施工所需的场地、设施、资料等，并保证施工条件的稳定和合法性。6.3：办理相关手续甲方应负责办理与工程相关的各项审批、验收等手续，并配合乙方完成施工。6.4：协助乙方施工甲方应积极协助乙方进行施工，解决施工过程中遇到的问题，确保工程的顺利进行。第八条：违约责任8.1：甲方违约甲方如未按约定履行合同义务，应承担违约责任。具体违约金计算方式按照双方约定的违约金比例执行。8.2：乙方违约乙方如未按约定履行合同义务，应承担违约责任。具体违约金计算方式按照双方约定的违约金比例执行。8.3：违约赔偿因一方违约导致合同无法履行或者造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条：争议解决9.1：协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2：调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3：仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.4：诉讼解决如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：保密条款10.1：保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。10.2：保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3：违约责任如任何一方违反保密条款，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条：不可抗力11.1：不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2：不可抗力的后果如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。11.3：不可抗力事件的申报和认定双方应共同认定不可抗力事件的发生和影响，并根据合同约定和实际情况协商处理。第十二条：合同的附件12.1：附件名称附件名称包括但不限于：施工图纸、技术要求、工程量清单等。12.2：附件内容附件内容应与合同相一致，具有同等法律效力。第十三条：其他约定13.1：甲方人员名单（1）姓名：X，职务：，联系方式：X；（2）姓名：X，职务：，联系方式：X；13.2：乙方人员名单（1）姓名：X，职务：，联系方式：X；（2）姓名：X，职务：，联系方式：X；13.3：其他事项双方就合同履行过程中发生的其他事项达成一致意见的，可以另行签订补充协议。第十四条：合同的签字盖章14.1：甲方签字盖章甲方由法定代表人或者授权代表签字，并加盖公章。14.2：乙方签字盖章乙方由法定代表人或者授权代表签字，并加盖公章。14.3：日期双方签字盖章之日为合同的成立日期。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义1.1：第三方概念第三方是指除甲方和乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。1.2：第三方责任第三方对甲方和乙方之间合同的履行不承担任何责任，甲方和乙方不将任何合同义务或责任转嫁给第三方。第二条：第三方介入2.1：第三方介入的情形第三方介入的情形包括但不限于：中介方提供咨询服务、监理方进行工程监督、审计方进行财务审计等。2.2：第三方介入的程序第三方介入应遵循合同约定和相关法律法规的规定，甲乙双方应提供必要的配合和支持。第三条：第三方权利与义务3.1：第三方权利第三方在其职责范围内，有权对合同履行进行监督和检查，并提出建议或要求。3.2：第三方义务第三方应严格按照合同约定和相关法律法规的规定履行职责，保护甲方和乙方的合法权益。第四条：第三方责任限额4.1：第三方责任限定第三方对因其履行职务而造成的甲方和乙方损失，承担有限责任，责任限额不超过其报酬金额。4.2：第三方责任免除第三方在履行职务过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，不负任何责任。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1：第三方与甲乙方的划分第三方与甲乙方的划分明确，第三方仅对甲方和乙方承担合同义务，不承担对方的责任。5.2：第三方与甲乙方的沟通第六条：第三方违约处理6.1：第三方违约如第三方未按合同约定履行职务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2：第三方违约赔偿第三方应按照合同约定和法律规定，赔偿因其违约给甲方和乙方造成的损失。第七条：第三方退出7.1：第三方退出的情形第三方在合同履行过程中，如因特殊情况需要退出，应提前通知甲方和乙方。7.2：第三方退出的程序第三方退出应遵循合同约定和相关法律法规的规定，确保合同顺利过渡。第八条：第三方介入的附加条款8.1：附加条款的制定甲乙双方可以根据合同履行情况，与第三方共同制定附加条款，明确双方的权利义务。8.2：附加条款的签订附加条款应由甲乙双方和第三方共同签署，具有同等法律效力。第九条：第三方介入的说明9.1：第三方介入的说明甲方和乙方应在合同中明确第三方介入的情形、职责和权利义务。9.2：第三方介入的告知甲方和乙方应在合同签订后，及时告知第三方合同的相关内容。第十条：第三方介入的监管10.1：监管机构甲方和乙方应共同确定第三方介入的监管机构，确保第三方履行职责。10.2：监管措施甲方和乙方应采取必要的监管措施，确保第三方按照合同约定履行职责。第十一条：第三方介入的变更11.1：变更情形如合同履行过程中，第三方需要变更职责或退出，甲方和乙方应共同协商确定。11.2：变更程序第三方变更应遵循合同约定和相关法律法规的规定，甲乙双方应签署变更协议。第十二条：第三方介入的终止12.1：终止情形第三方介入终止的情形包括但不限于：合同履行完毕、第三方退出、合同解除等。12.2：终止程序第三方介入终止应遵循合同约定和相关法律法规的规定，甲乙双方应签署终止协议。第十三条：第三方介入的违约赔偿13.1：赔偿责任第三方如违反合同约定，给甲方和乙方造成损失的，应承担违约赔偿责任。13.2：赔偿计算违约赔偿金额应根据甲方和乙方的实际损失计算，包括但不限于直接损失和间接损失。第十四条：第三方介入的争议解决14.1：争议解决方式甲方和乙方在第三方介入过程中发生的争议，可以采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。14.2：争议解决机构争议解决机构应根据合同约定和相关法律法规的规定确定。第十五条：其他约定15.1：甲方和乙方与第三方之间的其他事项，如补充协议、修正案等，应明确记载在合同中。15.2：本修正条款与合同具有同等法律效力，甲乙双方应严格履行。第十六条：合同的签字盖章16.1：甲方签字盖第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸1.1：图纸名称1.2：图纸内容1.3：图纸数量1.4：图纸提交时间附件二：技术要求2.1：技术规范2.2：技术标准2.3：技术交底附件三：工程量清单3.1：