2024年度建筑工程施工合同标的5亿元2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同标的5亿元本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工项目1.4合同金额第二条合同标的及工程内容2.1工程标的2.2工程内容第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间第四条工程进度及工期4.1工程进度4.2工期要求第五条工程质量及标准5.1工程质量5.2质量标准第六条施工安全6.1施工安全要求6.2安全事故处理第七条变更及调整7.1工程变更7.2价格调整7.3工期调整第八条违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条合同的附件13.1附件内容13.2附件效力第十四条其他条款14.1合同解释权14.2法律适用14.3联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人为中华人民共和国省市区的某政府部门，具体名称在合同附件中注明。1.2承包人承包人为中华人民共和国省市区的某建筑公司，具有建筑工程施工资质，具体名称在合同附件中注明。1.3施工项目施工项目为区某地块的建筑工程，包括主体结构、建筑装饰、给排水、电气等工程，具体项目内容在合同附件中注明。1.4合同金额本合同的标的为人民币5亿元，具体金额在合同附件中注明。第二条合同标的及工程内容2.1工程标的工程标的具体包括：建筑工程的设计、施工、验收、保修等工作，具体内容在合同附件中注明。2.2工程内容工程内容包括：建筑物的土建工程、安装工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等，具体内容在合同附件中注明。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同的价格为人民币5亿元，包含工程设计、施工、验收、保修等全部费用。3.2支付方式支付方式为进度付款和验收付款。进度付款按照工程进度的完成情况支付，验收付款在工程验收合格后支付。具体支付方式和比例在合同附件中注明。3.3支付时间进度付款和验收付款的具体时间在合同附件中注明。第四条工程进度及工期4.1工程进度工程进度按照合同约定的时间节点进行，具体时间节点在合同附件中注明。4.2工期要求本工程的工期为个月，自工程开工之日起计算。如因特殊情况导致工期延误，需提前书面通知发包人，并按约定办理工期顺延手续。具体工期要求在合同附件中注明。第五条工程质量及标准5.1工程质量本工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。5.2质量标准质量标准包括：材料合格、施工工艺合格、工程功能合格等，具体标准在合同附件中注明。第六条施工安全6.1施工安全要求承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工现场的安全。6.2安全事故处理如发生安全事故，承包人应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告发包人和有关部门。安全事故的处理按照国家和地方的有关规定进行。第七条变更及调整7.1工程变更发包人因特殊情况需要变更工程内容、规模、标准等，应提前书面通知承包人，并按约定办理变更手续。7.2价格调整工程变更引起的合同价格调整，按照合同约定的价格调整条款办理。7.3工期调整工程变更引起的工期调整，按照合同约定的工期调整条款办理。第八条违约责任8.1发包人违约发包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任。具体违约责任在合同附件中注明。8.2承包人违约承包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任。具体违约责任在合同附件中注明。第九条争议解决9.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。9.2仲裁或诉讼争议的仲裁或诉讼地点为合同签订地的人民法院或仲裁机构。具体仲裁或诉讼程序按照相关法律法规办理。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起满两年。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括：自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。如不可抗力事件持续发生，导致合同无法履行，双方可协商终止合同。第十三条合同的附件13.1附件内容附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术规范、合同价格明细表等。13.2附件效力附件与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3联系方式双方的联系方式在合同附件中注明。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于设计单位、材料供应商、施工设备租赁商、监理机构、检测机构等。1.2第三方介入是指第三方参与合同工程的实施过程，包括但不限于提供专业服务、材料供应、设备租赁、监督管理等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙双方应在合同中明确第三方的介入程序，包括第三方selection、介入时间、介入范围等。2.2甲乙双方应与第三方签订相应的合同，明确第三方的权利义务，并确保第三方按照合同约定履行义务。第三条第三方责任限额3.1甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括第三方责任范围、责任限额计算方式、赔偿限额等。3.2第三方责任限额应根据第三方在工程中的角色、责任大小等因素进行确定。第四条第三方违约处理4.1第三方未按约定履行合同义务的，应承担违约责任。4.2第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿。第五条第三方侵权责任5.1第三方在工程实施过程中侵犯甲乙双方合法权益的，应承担侵权责任。5.2甲乙双方有权向第三方追偿因侵权所造成的损失。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系基于合同约定，第三方对甲乙双方承担责任。6.2甲乙双方与第三方之间的合同纠纷，不影响甲乙双方之间的合同关系。第七条第三方介入的变更管理7.1甲乙双方应建立第三方介入的变更管理机制，包括第三方变更程序、变更审批、变更记录等。7.2第三方变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。第八条第三方介入的合同管理8.1甲乙双方应建立第三方介入的合同管理机制，包括合同签订、合同履行、合同变更等。8.2甲乙双方应定期审查第三方合同的履行情况，确保第三方按照合同约定履行义务。第九条第三方介入的风险管理9.1甲乙双方应建立第三方介入的风险管理机制，包括风险识别、风险评估、风险控制等。9.2甲乙双方应定期进行第三方风险评估，并根据评估结果采取相应措施。第十条第三方介入的沟通协调10.1甲乙双方应建立第三方介入的沟通协调机制，包括定期会议、信息共享、问题解决等。10.2甲乙双方应与第三方保持良好沟通，确保工程顺利进行。第十一条第三方介入的监督评价11.1甲乙双方应建立第三方介入的监督评价机制，包括第三方绩效评价、第三方服务质量评价等。11.2甲乙双方应定期对第三方进行评价，并根据评价结果采取相应措施。第十二条第三方介入的退出机制12.1甲乙双方应建立第三方介入的退出机制，包括第三方退出条件、退出程序等。12.2第三方未按合同约定履行义务，或发生违约、侵权等行为的，甲乙双方有权终止第三方介入。第十三条第三方介入的合同补充条款13.1甲乙双方应在合同中补充第三方介入的相关条款，包括但不限于第三方选择标准、第三方责任分配、第三方违约处理等。13.2甲乙双方应根据工程实际情况，与第三方签订补充协议，明确双方权利义务。第十四条第三方介入的其他事项14.1甲乙双方应确保第三方介入的合法性，符合国家相关法律法规要求。14.2甲乙双方应保护第三方的合法权益，确保第三方按照合同约定履行义务。14.3甲乙双方与第三方之间的合同纠纷，不影响甲乙双方之间的合同关系。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包括建筑工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等，需符合国家相关标准和规范。附件2：施工图纸详细要求：包括建筑物的结构图、平面图、立面图、剖面图等，需明确施工要求和技术细节。附件3：技术规范详细要求：包括工程施工的技术规范、施工工艺、质量标准等，需详细阐述施工过程中的技术要求。附件4：合同价格明细表详细要求：包括合同价格的构成、价格计算依据、价格调整条款等，需明确各项目的价格和支付方式。附件5：工程进度计划详细要求：包括工程的整体进度计划、阶段性进度计划等，需明确工程的关键节点和完成时间。附件6：施工组织设计详细要求：包括施工组织架构、施工人员配置、施工材料供应计划等，需详细描述施工过程中的组织管理。附件7：安全生产方案详细要求：包括安全生产管理制度、安全防护措施、应急预案等，需明确施工过程中的安全要求。附件8：质量保修书详细要求：包括质量保修范围、保修期限、保修责任等，需明确质量保修的具体条款。附件9：变更协议详细要求：包括工程变更的协议书、变更内容、价格调整等，需明确变更的程序和责任分配。附件10：验收报告详细要求：包括工程验收的报告、验收合格证明等，需明确工程验收的标准和条件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙双方未按约定履行合同义务。2.甲乙双方未按约定完成工程进度。3.甲乙双方未按约定保证工程质量。4.甲乙双方未按约定支付合同价款。5.甲乙双方未按约定提供技术支持和服务。违约责任认定：1.甲乙双方未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。2.甲乙双方未按约定完成工程进度的，应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。3.甲乙双方未按约定保证工程质量的，应承担修复费用、赔偿损失等责任。4.甲乙双方未按约定支付合同价款的，应承担逾期付款的违约责任，包括但不限于支付逾期利息、违约金等。5.甲乙双方未按约定提供技术支持和服务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。示例说明：如甲乙双方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误，甲方可根据合同约定的违约金计算方式向乙方索赔违约金。具体计算方式在合同附件中注明。全文完。2024年度建筑工程施工合同标的5亿元2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总金额3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算第四条工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量保证第五条工程进度5.1施工工期5.2进度计划5.3延期违约责任第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量标准第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任第八条知识产权8.1知识产权保护8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁机构第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条违约责任12.1违约情形12.2违约责任第十三条合同的终止13.1合同终止条件13.2合同终止后的处理第十四条其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：×××公司1.1.2发包人地址：×××市×××区×××路×××号1.1.3发包人法定代表人：×××1.2承包人1.2.1承包人名称：×××建筑工程有限公司1.2.2承包人地址：×××市×××区×××路×××号1.2.3承包人法定代表人：×××第二条工程概况2.1工程名称：×××建筑工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：地上××层，地下××层，总建筑面积××××平方米2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等第三条合同金额3.1合同总金额：人民币伍亿元整（￥500,000,000）3.2预付款：合同总金额的10%，即人民币伍仟万元整（￥50,000,000）3.3进度付款：按照工程进度，分阶段支付合同金额的70%3.4竣工结算：工程验收合格后，支付合同金额的剩余30%第四条工程质量4.1质量标准：符合国家及行业相关标准和规范要求4.2质量监督：双方共同委托具有资质的第三方进行质量监督4.3质量保证：承包人应承担工程质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限不少于两年第五条工程进度5.1施工工期：自开工之日起算，共计××个月5.2进度计划：承包人应按照合同约定的工期制定详细的进度计划，并报发包人批准5.3延期违约责任：承包人如未按照合同约定的进度完成工程，应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式按照双方另行约定的条款执行第六条材料与设备6.1材料供应：承包人负责采购工程所需的材料，并保证材料质量符合合同约定标准6.2设备供应：承包人负责采购工程所需的设备，并保证设备质量符合合同约定标准6.3材料质量标准：工程所需材料必须符合国家及行业相关标准和规范要求，并提供相应的质量证明文件第八条知识产权8.1知识产权保护：发包人和承包人应共同保护工程设计、施工过程中的知识产权，未经对方书面同意，不得使用对方的商标、专利、技术秘密等8.2侵权责任：如发生侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失第九条保密条款9.1保密内容：本合同涉及的双方商业秘密、技术秘密、财务信息等9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止9.3违约责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议10.2诉讼管辖：合同纠纷提起的诉讼，由×××人民法院管辖10.3仲裁机构：如协商不成，任何一方均有权向×××仲裁委员会申请仲裁第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认11.3合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他法律规定的情形，导致合同无法履行，双方协商一致后可以解除合同第十二条违约责任12.1违约情形：包括但不限于未按约定履行合同义务、迟延履行、擅自变更或解除合同等12.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等第十三条合同的终止13.1合同终止条件：包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同、不可抗力导致合同无法履行等13.2合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助完成工程收尾工作第十四条其他约定14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.3合同的附件：本合同附件包括合同履行过程中双方确认的工程设计文件、施工图纸、技术要求等第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义：第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的单位或个人，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与合同的某些特定事项或全部事项的行为。1.2第三方类型：包括但不限于中介方、监理方、审计方、质量检测方、保险公司等。第二条第三方职责2.1第三方应按照甲乙方的约定和合同要求，履行其职责，确保工程质量和进度。2.2第三方应独立行使职责，不受甲乙方不正当影响，并作出客观、公正的判断和处理。2.3第三方应及时向甲乙方报告履行职责的情况，并按照甲乙方的要求提供相关资料和文件。第三条第三方选择和更换3.1甲乙方应共同协商选择第三方，并在合同中明确第三方的选择标准和程序。3.2甲乙方均有权根据合同约定和第三方履行职责的情况，提出更换第三方的建议。3.3第三方更换后，甲乙方应重新明确第三方的职责和权利。第四条第三方费用4.1第三方费用包括但不限于第三方的人员工资、差旅费、住宿费、材料费等。4.2第三方费用的计算和支付方式，应在合同中明确。4.3第三方费用如有调整，需经甲乙方协商一致，并以书面形式确认。第五条第三方责任5.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定，独立承担其履行职责过程中的法律责任。5.2第三方如因故意或过失导致甲乙方损失，应承担相应的赔偿责任。5.3第三方如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，应按照本合同关于不可抗力的规定处理。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙方：第三方应独立行使职责，不代表甲乙方任何一方，其行为不代表甲乙方任何一方的意愿和决定。6.2第三方与工程：第三方应按照合同约定，对工程进行监督管理，确保工程质量和进度。6.3第三方与供应商、承包商等：第三方应公正对待供应商、承包商等，不偏袒任何一方，并按照合同约定和法律法规的规定行使职责。第七条第三方责任限额7.1第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，对甲乙方承担的最大赔偿责任。7.2第三方责任限额的确定，应根据第三方的资质、经验、职责范围等因素综合考虑，并在合同中明确。7.3第三方责任限额如有调整，需经甲乙方协商一致，并以书面形式确认。第八条第三方介入的变更和解除8.1甲乙方如需变更或解除第三方介入的约定，应经双方协商一致，并以书面形式确认。8.2变更或解除第三方介入的约定，不影响本合同其他条款的效力。第九条第三方介入的争议解决9.1甲乙方与第三方如在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密10.1第三方应保守本合同和工程相关的商业秘密、技术秘密等，未经甲乙方书面同意，不得向任何第三方披露。10.2第三方如违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。第十一条第三方介入的终止11.1第三方介入终止是指第三方在合同履行完毕或甲乙方解除第三方介入约定后，不再参与合同的事务。11.2第三方介入终止后，第三方应按照甲乙方的要求，协助完成工程的收尾工作，并移交给甲乙方或承包商。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：技术要求附件四：材料供应清单附件五：设备供应清单附件六：工程进度计划附件七：质量监督报告附件八：安全事故报告附件九：工程变更记录附件十：工程结算报告附件十一：保修条款附件十二：保险条款附件十三：第三方资质证明文件附件十四：第三方职责说明书附件十五：第三方费用明细表附件的详细要求和说明：附件一：工程设计文件应包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等，需符合国家及行业相关标准和规范要求。附件二：施工图纸应包括建筑施工图、结构施工图、安