2017版建筑工程施工合同VIP

2017版建筑工程施工合同合同编号：_______________________甲方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下建筑工程施工合同，共同遵守本合同条款。第一条工程概况a.工程名称①本工程为_______________________。②工程类型：。③工程地点：。④工程规模：_______________________。b.工程内容①工程施工范围包括：_______________________。②甲方负责提供必要的施工条件，乙方负责具体施工工作。③施工内容应包括基础、结构、装修等全部项目。④施工标准应符合国家和地方相关规定。c.工程工期①乙方应于甲方提供施工场地后___日内开工。②工程竣工时间为______年______月______日。③乙方不得无故延误工程进度。④如因不可抗力导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商调整工期。第二条合同价款与支付方式a.工程总价①本合同工程总价为人民币__________元。②甲乙双方应根据合同约定，按施工进度支付款项。③工程费用包括：人工费、材料费、机械费及其他相关费用。④乙方不得随意更改工程造价，若有变更，应另行签订补充协议。b.付款方式①甲方应根据工程进度支付工程款。②首付款为总价的___%，支付时间为开工前。③中期款项支付：在施工至___%时，甲方支付工程款____元。④竣工验收合格后，甲方支付尾款____元。c.变更和调价①若甲方变更工程内容，乙方应提供调整后的工程价款。②变更价格应经过双方书面确认。③变更内容若影响工程质量或进度，应及时调整付款安排。④乙方不得以任何理由拒绝甲方合理的工程变更要求。第三条双方权利和义务a.甲方的权利与义务①甲方应按时支付工程款，不得拖延。②甲方应为乙方提供施工所需的场地和必要的支持。③甲方有权对施工质量进行监督检查。④甲方有义务协助乙方解决施工过程中出现的场地或技术问题。b.乙方的权利与义务①乙方应按合同约定的工期和质量标准完成工程。②乙方应在施工过程中，确保所有工人和施工设备符合安全要求。③乙方应按时向甲方报送施工进度报告及相关材料。④乙方应妥善管理施工现场，避免给周围环境带来污染或破坏。c.质量标准与验收①乙方应确保工程质量符合国家及地方相关标准。②工程竣工后，甲方应组织验收，若符合标准，则接受。③验收合格后，甲方支付尾款。④如果验收不合格，乙方应及时整改，直到符合质量要求。第四条保密条款a.保密义务①双方应对合同执行过程中获取的商业和技术信息严格保密。②未经对方书面同意，任何一方不得将有关合同的内容泄露给第三方。③合同中的所有设计图纸、技术资料、施工方案等都属于机密资料，需妥善保存。④任何一方违反保密条款，应赔偿对方因此受到的所有损失。b.保密期限①保密期限为合同履行期满后5年。②保密义务在合同履行期间及履行完毕后均持续有效。③保密期限结束后，双方可书面协商解除保密义务。④若有涉及重大技术或商业秘密，保密期限可以根据法律规定延长。c.违反保密责任的后果①若一方违反保密条款，另一方有权要求赔偿其因此遭受的全部损失。②违反保密条款的一方，除承担赔偿责任外，还应承担违约责任。③如果一方泄露了涉及商业秘密的信息，还需承担法律责任。④双方应共同配合，防止任何泄密事件的发生。第五条争议解决a.争议解决方式①合同履行期间若发生争议，双方应通过友好协商解决。②若协商未果，可以向合同签订地的法院提起诉讼。③双方同意按中华人民共和国相关法律进行裁决。④双方可根据具体情况选择仲裁或调解方式。b.争议处理期限①争议发生后，双方应在15日内进行协商。②若协商未果，应尽快提交仲裁机构或法院处理。③仲裁程序应依照《仲裁法》进行。④争议处理期间，双方应继续履行合同中不受争议的条款。第六条合同的终止与解除a.合同终止条件①双方协商一致可终止本合同。②甲方未按期付款，乙方可选择解除合同。③乙方未按期完工或未达到质量要求，甲方可解除合同。④由于不可抗力，双方可依据实际情况解除合同。b.解除合同的程序①合同解除应由一方提出书面通知，