二零二四年度XX城市防洪墙建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度城市防洪墙建设工程合同本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1防洪墙1.2建设工程1.3合同双方1.4工程进度1.5质量标准第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4施工材料2.5技术要求第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款3.5最终付款第四条工程进度与期限4.1施工时间表4.2关键节点4.3延期条款4.4提前完成奖励第五条工程质量与标准5.1质量控制5.2检验程序5.3不合格处理5.4维修与保修第六条合同双方责任6.1甲方责任6.2乙方责任6.3违约责任6.4forcemajeure第七条变更与调整7.1变更程序7.2变更费用7.3变更对工期的影响第八条保险8.1工程保险8.2第三方责任保险8.3保险理赔第九条争议解决9.1争议方式9.2调解程序9.3法律适用9.4仲裁地点第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3解除合同的程序第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密的后果第十二条环境影响与保护12.1环境影响评估12.2环境保护措施12.3环保监测第十三条资料与信息共享13.1资料提供13.2信息共享方式13.3资料保管与使用第十四条其他条款14.1合同修正案14.2附件列表14.3合同语言14.4合同副本数量第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1防洪墙：指本合同项下建设的用于防止洪水侵袭的墙体结构，包括但不限于主体的墙体、基础、连接部件及附属设施等。1.2建设工程：指根据本合同的约定，乙方按照甲方要求进行的防洪墙的建设活动，包括设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。1.3合同双方：指甲方和乙方，甲方为合同甲方，乙方为合同乙方。1.4工程进度：指本合同项下防洪墙建设工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等各阶段工作的完成情况。1.5质量标准：指本合同项下防洪墙建设工程的质量要求，包括但不限于设计规范、施工规范、材料标准、验收标准等。第二条工程内容2.1工程概述：本合同项下的防洪墙建设工程包括但不限于防洪墙的设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。2.2工程地点：指甲方指定的工程实施地点，具体位置详见甲方提供的工程地理位置图。2.3工程规模：指本合同项下的防洪墙建设工程的规模，包括但不限于墙体长度、高度、厚度等。2.4施工材料：指本合同项下防洪墙建设所需的全部材料，包括但不限于主体结构材料、连接部件材料、附属设施材料等。2.5技术要求：指本合同项下防洪墙建设工程的技术要求，包括但不限于设计规范、施工规范、材料标准等。第三条合同价格3.1合同总价：本合同项下的防洪墙建设工程合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币，支付时需按照中国政府的汇率政策进行换算。3.2价格调整：合同总价在合同签订后，如遇不可抗力等因素导致合同价款发生变化，双方可协商进行价格调整。3.3支付方式：本合同项下的合同价款支付方式为银行转账，具体支付账号由乙方在合同签订后提供。3.4进度付款：甲方按照乙方实际完成工程进度的百分比支付合同价款，具体付款比例和时间由双方在合同中约定。3.5最终付款：乙方在工程验收合格后，甲方支付合同总价扣除已支付进度付款的余额。第四条工程进度与期限4.1施工时间表：乙方根据合同约定的工程内容，制定详细的施工时间表，并提交甲方备案。4.2关键节点：本合同项下的防洪墙建设工程的关键节点包括但不限于设计完成时间、施工开始时间、施工完成时间、验收时间等。4.3延期条款：如乙方因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。如甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任。4.4提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方按照合同约定给予乙方提前完成奖励。第五条工程质量与标准5.1质量控制：乙方应严格按照本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。5.2检验程序：乙方应按照相关法律法规和合同约定，对施工过程和完成的工程进行自检、互检和验收。5.3不合格处理：如乙方施工的工程不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。5.4维修与保修：乙方对工程质量承担责任，自工程验收合格之日起，乙方应按照合同约定对工程进行维修和保修。第六条合同双方责任6.1甲方责任：甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等，并支付合同价款。6.2乙方责任：乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。6.3违约责任：如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.4forcemajeure：如因不可抗力导致一方不能履行合同，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同的履行。第八条保险8.1工程保险：乙方应为本合同项下的防洪墙建设工程购买工程保险，保险范围包括但不限于火灾、爆炸、雷击、洪水、地震等意外事件导致的工程损失。8.2第三方责任保险：乙方应购买第三方责任保险，保险范围包括但不限于乙方的施工行为导致的第三方人员伤亡、财产损失等。8.3保险理赔：如发生保险事故，乙方应立即通知保险公司，并按照保险公司的要求提供相关证明材料。保险公司确认理赔事项后，按保险合同约定进行赔付。第九条环境影响与保护9.1环境影响评估：乙方应按照相关法律法规进行环境影响评估，并提交评估报告给甲方备案。9.2环境保护措施：乙方在施工过程中应采取有效措施，防止污染环境，保护生态环境。9.3环保监测：乙方应接受政府环保部门的监督监测，确保施工过程中的环保措施得到有效执行。第十条资料与信息共享10.1资料提供：乙方应向甲方提供与工程相关的设计文件、施工图纸、技术资料等，并保证资料的准确性。10.2信息共享方式：乙方应通过会议、报告、电子邮件等方式，及时向甲方报告工程进度、质量情况等信息。10.3资料保管与使用：甲方应妥善保管乙方提供的资料，并仅用于本合同项下的工程实施。第十一条保密条款11.1保密内容：乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。11.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕后【】年。11.3违反保密的后果：如乙方违反保密义务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。第十二条争议解决12.1.1调解：向合同签订地的人民调解委员会申请调解。12.1.2仲裁：向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。12.1.3诉讼：向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2调解程序：如选择调解，双方应遵守调解程序，尊重调解结果。12.3法律适用：本合同争议的解决适用中华人民共和国法律。12.4仲裁地点：如选择仲裁，仲裁地点为【】。第十三条合同的生效与终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2.1工程验收合格，合同约定的义务全部履行完毕。13.2.2双方协商一致解除合同。13.2.3法律规定合同终止的其他情形。13.3解除合同的程序：如合同终止，双方应按照合同约定办理解除合同手续，并互相通报。第十四条其他条款14.1合同修正案：本合同的修正案应由双方协商一致，并以书面形式签订。14.2附件列表：本合同的附件包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范等。14.3合同语言：本合同的正式文本以中文为准。14.4合同副本数量：双方各执一份合同副本，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于咨询机构、检测机构、保险公司、环境保护部门等。2.第三方介入的情形及责任2.1第三方介入情形2.1.1如施工过程中需要专业咨询或技术支持，乙方应邀请具有相应资质的第三方提供服务。2.1.2如涉及工程质量检测、环保监测等，乙方应遵守相关法律法规，配合第三方机构的检测、监督工作。2.1.3如乙方购买的保险发生理赔事项，乙方应与保险公司按照保险合同约定进行理赔程序。2.2第三方责任2.2.1第三方介入的目的是为了保证工程的顺利进行和质量的符合标准，第三方应严格按照相关法律法规和合同约定履行职责。2.2.2第三方应对其在履行职务过程中获得的信息保密，并不得利用这些信息从事与甲方和乙方利益相冲突的活动。2.2.3第三方因其履行职务过程中的过错导致工程损失或第三方索赔的，由乙方承担相应责任。3.第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方：第三方介入本合同项下的工程，不代表甲方授权或认可第三方与甲方建立任何形式的合同关系。第三方与甲方的任何合同行为，均应由第三方自行承担责任。3.2第三方与乙方：乙方应确保第三方的介入符合合同约定和相关法律法规，并对第三方的行为负责。第三方未按约定或法律法规履行职责的，乙方应承担相应责任。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定4.1.1甲方和乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括第三方应对其职务行为承担的最高赔偿限额。4.1.2甲方和乙方应根据工程规模、第三方资质、保险额度等因素，合理确定第三方的责任限额。4.2第三方责任限额的调整4.2.1如第三方因职务行为导致工程损失，且第三方责任限额不足以弥补损失的，甲方和乙方可协商调整第三方的责任限额。4.2.2甲方和乙方应协商确定调整第三方责任限额的程序和时间，并在合同中予以明确。4.3第三方责任限额的支付4.3.1第三方责任限额内的赔偿，由甲方和乙方按照合同约定承担。4.3.2超过第三方责任限额的赔偿，由第三方自行承担。5.第三方介入的协调与管理5.1甲方和乙方应建立第三方介入的协调机制，确保第三方顺利履行职务，避免因第三方介入导致的工程延误或争议。5.2甲方和乙方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定和法律法规履行职责。6.第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更6.1.1如甲方和乙方同意变更第三方的职务内容或职责范围，应签订书面变更协议。6.1.2变更协议应明确变更后的第三方责任限额、报酬等事项。6.2第三方介入的终止6.2.1如第三方因故不能继续履行职务，甲方和乙方应协商确定替代方案。6.2.2第三方终止职务后，甲方和乙方应办理相关手续，确保工程顺利进行。第二部分：第三方介入后的修正，至此结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计文件1.1设计说明书1.2施工图纸1.3技术规范1.4材料标准附件2：工程进度计划2.1施工时间表2.2关键节点时间表附件3：质量检验报告3.1材料检验报告3.2施工过程检验报告3.3工程验收报告附件4：保险单据4.1工程保险单4.2第三方责任保险单附件5：环保评估报告5.1环境影响评估报告5.2环境保护措施实施计划附件6：第三方服务合同6.1咨询机构服务合同6.2检测机构服务合同6.3保险公司服务合同附件7：变更协议7.1第三方职务内容变更协议7.2第三方责任限额变更协议说明二：违约行为及责任认定违约行为：1.甲方未按合同约定支付价款。2.乙方未按合同约定完成工程。3.乙方使用不合格材料或工艺。4.乙方未按约定的时间节点完成工程。5.乙方未按合同约定保密信息。6.第三方未按合同约定履行职务。违约责任认定标准：1.甲方未按合同约定支付价款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。2.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。3.乙方使用不合格材料或工艺，甲方有权要求乙方更换材料或重新施工，并有权要