施工招标文件的标准要素

施工招标文件的标准要素合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主拟对位于__________的工程项目进行施工招标；2.承包商愿意参加上述工程项目的施工招标，并按照本合同的条款和条件完成工程的施工；3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本合同的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料设备采购费、施工费、人工费、管理费、利润、税金、质保金等。2.3合同价格采取固定价格方式，即在合同约定的范围内，无论外部环境发生何种变化，合同价格不予调整。第三条合同履行期限3.1承包商应按照合同约定的工期完成工程的施工。合同约定的工期为：自合同签订之日起至__________止。3.2承包商如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规定的要求。4.2工程质量等级应达到__________等级。4.3承包商应按照合同约定的质量标准完成工程的施工，并承担因质量问题导致的相应责任。第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行或继续履行，双方可协商变更或解除合同。5.2合同变更或解除的条件和方式，按照双方协商确定的内容执行。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2承包商如未按照约定的工期、质量标准完成工程的施工，应承担相应的违约责任。6.3业主如未按照约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料设备清单4.工程量清单5.施工组织设计6.施工进度计划7.质量保证措施8.安全防护措施9.环境保护措施10.合同价款支付凭证11.变更订单12.竣工验收报告13.质量保修书二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的工期完成工程的施工，属于违约行为。2.承包商未按照约定的质量标准完成工程的施工，属于违约行为。3.业主未按照约定支付合同价款，属于违约行为。4.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行或需要解除合同，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.施工招标：业主通过公开招标方式选择承包商进行工程建设的活动。2.承包商：中标并承担工程建设的单位或个人。3.合同价款：双方约定的工程总价款。4.工期：双方约定的完成工程建设的时间。5.质量标准：双方约定的工程质量要求。6.违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。7.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：按照合同约定的违约责任，承包商应承担相应的违约责任，如支付违约金或赔偿损失。2.问题：工程质量不达标解决办法：要求承包商按照约定质量标准重新施工，并承担因质量问题导致的相应责任。3.问题：业主未支付合同价款解决办法：催告业主支付合同价款，如业主仍不支付，承包商可依法向人民法院提起诉讼。4.问题：合同争议解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场