饮料厂光伏发电项目施工合同

饮料厂光伏发电项目施工合同合同编号：__________饮料厂光伏发电项目施工合同1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.联系电话：_________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.联系电话：_________________第一条项目范围及内容1.1项目范围：位于项目用地屋顶及适宜地点的光伏发电项目。1.2项目内容：包括但不限于光伏发电系统的安装、调试、验收、培训及售后服务等。第二条合同价格2.1本合同的项目总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2业主应按照本合同约定的付款方式及时向施工方支付合同价款。第三条付款方式3.1业主应按照下列付款进度向施工方支付合同价款：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）项目完工并经验收合格后，支付合同总价款的60%；（3）质保期满且无质量问题后，支付合同总价款的10%。3.2业主有权根据施工方的施工进度和质量情况调整付款进度。第四条施工期限4.1施工方应按照双方约定的施工计划完成项目施工，施工期限为____个月。4.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。第五条质量保证5.1施工方应按照国家和行业标准进行施工，确保项目质量。5.2施工方应对所施工的光伏发电系统提供____年的质保期。质保期内，如出现质量问题，施工方应负责免费维修或更换。第六条验收及培训6.1项目完工后，施工方应向业主提供完整的验收资料，双方共同进行验收。6.2验收合格的，业主应按照本合同约定的付款方式支付合同价款。6.3施工方应负责对业主的操作人员进行培训，确保业主能够熟练掌握光伏发电系统的操作和维护。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2施工方如未按照约定时间完成施工，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。7.3业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目用地所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的权利和义务履行完毕之日终止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.项目用地规划许可证2.施工许可证3.光伏发电系统设计方案4.施工图纸5.验收报告6.培训资料7.质保期内维护和更换记录二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工，视为违约。2.业主未按约定时间支付合同价款，视为违约。3.施工质量不符合约定标准，视为违约。4.施工方未提供培训或培训质量不符合约定，视为违约。5.质保期内出现质量问题，施工方未按时维修或更换，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指饮料厂光伏发电项目业主。2.乙方：指承担饮料厂光伏发电项目施工的单位。3.合同价款：指双方约定的项目总价款。4.施工期限：指双方约定的完成项目施工的时间。5.质保期：指施工方对光伏发电系统提供的保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：按照合同约定向业主支付违约金，并根据实际情况调整施工计划。2.施工质量问题：解决办法：立即进行修复或更换，并承担相应费用。3.业主逾期支付：解决办法：向业主发出催款通知，按照合同约定加收滞纳金。4.验收不合格：解决办法：施工方进行整改，重新组织验收。5.质保期内故障：解决办法：施工方负责免费维修或更换，确保系统正常运