风电基础施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

风电基础施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同主体1.2合同定义2.工程范围及内容2.1工程范围2.2工程内容3.合同价格及支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间4.工程进度及工期4.1工程进度4.2工期要求5.质量标准及要求5.1质量标准5.2质量要求6.安全施工6.1安全要求6.2安全责任7.合同的履行与验收7.1合同履行7.2验收标准8.违约责任及赔偿8.1违约责任8.2赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点10.合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效12.2合同终止12.3合同解除13.法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件第一部分：合同如下：第一章合同主体及定义第一条合同主体1.1发包人：指合同中指定的风电基础施工项目的业主或其合法代表。1.2承包人：指合同中指定的承担风电基础施工任务的法人或其他组织。第二条合同定义2.1风电基础施工项目：指合同中约定的风电场基础部分的施工工程，包括风力发电机组基础的挖掘、浇筑、混凝土养护、基础验收等工作。2.2合同工程：指合同中约定的风电基础施工项目及其相关的附属工程。2.3合同价格：指承包人完成合同工程所应得的报酬，包括合同工程的人工、材料、设备、运输、施工机具、管理、利润等各项费用。2.4工期：指合同工程按照合同约定的开始施工日期至合同工程竣工交付日期之间的日历天数。2.5违约：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情形。2.6不可抗力：指合同履行过程中发生的无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。第二章工程范围及内容第三条工程范围3.1承包人应按照合同约定的工程内容和施工图纸，完成合同工程的设计、施工、验收等工作。3.2承包人应负责合同工程的施工组织和管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第四条工程内容4.1风电基础施工项目的具体施工内容包括但不限于：基础挖掘、基础浇筑、混凝土养护、基础验收等。4.2承包人应根据施工图纸和施工技术规范，按照合同约定的施工工艺和标准进行施工。4.3承包人应负责合同工程施工中所使用的材料、设备、施工机具等的采购、保管和使用。4.4承包人应按照合同约定的时间节点完成合同工程的各个阶段工作，并及时向发包人报告工程进度。4.5承包人应负责合同工程的安全防护和环境保护工作，确保施工过程中的安全、环保要求得到满足。第五章合同价格及支付第五条合同价格5.1合同价格为本合同附件一《合同工程量清单》中规定的价格。5.2合同价格包括但不限于合同工程的人工、材料、设备、运输、施工机具、管理、利润等各项费用。5.3合同价格一经确定，除非合同约定或双方协商一致，否则不得变更。第六条支付方式6.1发包人应按照合同约定的付款节点和付款比例向承包人支付合同价款。6.2支付方式可采用银行转账、支票等方式进行。6.3发包人应在支付合同价款时，向承包人出具相应的付款凭证。第七条支付时间7.1合同价款的支付时间及比例在本合同附件二《付款计划》中规定。7.2发包人应按照付款计划约定的时间向承包人支付合同价款。7.3承包人应按照合同约定完成合同工程的相应工作，达到付款条件。7.4发包人未能按照付款计划约定时间支付合同价款的，应按照合同约定支付逾期付款违约金。第八章违约责任及赔偿第八条违约责任8.1发包人未能按照合同约定履行其义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。8.2承包人未能按照合同约定履行其义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。8.3违约金的具体金额和计算方式，按照合同约定或双方协商确定。8.4违约方应承担因违约所产生的额外费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。第九条赔偿标准9.1因发包人原因导致合同工程无法按照约定时间完成的，承包人有权要求延长工期，并要求发包人支付逾期竣工违约金。9.2因承包人原因导致合同工程无法按照约定时间完成的，承包人应承担逾期竣工违约金。9.3赔偿金额的计算和支付方式，在本合同附件三《违约金计算方式》中规定。第十章争议解决第十条争议解决方式10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3诉讼费用由败诉方承担，但法院另有规定的除外。第十一条争议解决地点11.1双方约定争议解决的地点为合同签订地。11.2双方也可以在合同中约定其他争议解决地点。第十二章合同的变更与解除第十二条合同变更12.1合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同变更不得影响合同的履行，除非双方另有约定。第十三条合同解除13.1双方协商一致，可以解除合同。13.2一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，对方可以解除合同。13.3合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事项。第十四条保密条款14.1双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。14.2保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起五年。14.3保密义务在本合同终止后继续有效。第十五章其他条款15.1不可抗力15.1.1不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。15.1.2不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行的，双方应协商解决。15.2合同的转让15.2.1未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。15.2.2合同的转让应签订书面转让协议，并报对方备案。15.3附件15.3.1合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。15.3.2附件包括但不限于工程量清单、付款计划、违约金计算方式等。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念界定第一条第三方定义1.1第三方指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方可以包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工分包方等。第二章第三方介入情形及责任第二条第三方介入情形2.1当合同履行过程中，需要第三方提供专业技术支持、咨询服务或实施具体工作时，第三方介入情形发生。2.2第三方介入应由甲乙方协商一致，并签订书面介入协议。2.3第三方介入不得影响合同的履行，除非甲乙方另有约定。第三条第三方责任3.1第三方应按照介入协议的约定，提供相应的服务或实施相关工作。3.2第三方应对其提供服务或实施工作的质量、安全、进度等承担责任。3.3第三方介入所产生的费用，由甲乙方按照介入协议的约定承担。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间形成的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。4.2第三方对甲乙方承担责任，不免除甲乙方对彼此承担的合同责任。第五条第三方责任限额5.1甲乙方应与第三方约定明确的责任限额，包括赔偿限额、违约金限额等。5.2责任限额应在介入协议中明确，并报甲乙方备案。5.3甲乙方应根据合同约定和第三方介入的具体情况，合理确定责任限额。第六条第三方违约处理6.1第三方未能按照介入协议约定履行其义务的，应承担违约责任。6.2第三方违约处理方式，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3甲乙方应与第三方约定明确的违约处理方式，并在介入协议中规定。第三章第三方与甲乙方的协调第七条第三方协调7.1甲乙方应与第三方保持良好沟通，确保合同的顺利履行。7.2甲乙方应协调第三方的工作计划，确保第三方工作与合同工程进度相匹配。7.3甲乙方应对第三方的工作进行监督和评估，确保第三方工作质量符合合同要求。第四章第三方退出情形第八条第三方退出情形8.1第三方因完成合同约定的工作而自然退出。8.2甲乙方与第三方协商一致，可以提前终止第三方介入。8.3第三方退出情形发生时，甲乙方应与第三方办理相关手续，包括但不限于结算、验收等。第五章第三方资料和信息保密第九条第三方资料和信息保密9.1甲乙方与第三方签订的介入协议、往来函件等资料，均应予以保密。9.2甲乙方应要求第三方对合同履行过程中获得的甲乙方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。9.3保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起五年。9.4保密义务在本合同终止后继续有效。第六章第三方介入的变更和解除第十条第三方介入变更10.1甲乙方如需变更第三方，应签订书面变更协议，并报原第三方备案。10.2变更协议应明确新的第三方名称、介入内容、责任限额等。第十一条第三方介入解除11.1甲乙方与第三方协商一致，可以解除第三方介入。11.2解除第三方介入时，甲乙方应与第三方办理相关手续，包括但不限于结算、验收等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同工程量清单详细列出合同工程的所有工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程内容等。附件二：付款计划详细规定合同价款的支付时间及比例，包括首付款、进度款、尾款等。附件三：违约金计算方式详细规定违约金的计算方法和计算公式，包括逾期付款违约金、逾期竣工违约金等。附件四：工程设计图纸详细列出合同工程的设计图纸，包括图纸的名称、编号、设计单位等。附件五：施工技术规范详细列出合同工程施工所应遵循的技术规范和标准。附件六：安全防护和环境保护措施详细列出合同工程施工中的安全防护和环境保护措施，包括安全防护方案、环境保护方案等。附件七：合同工程进度计划详细列出合同工程的施工进度计划，包括各阶段工作的开始时间、结束时间、工作内容等。附件八：不可抗力事件证明文件当发生不可抗力事件时，提供的相关证明文件，包括自然灾害、社会事件的证明等。附件九：第三方介入协议当需要第三方介入时，与第三方签订的介入协议，包括第三方的名称、介入内容、责任限额等。附件十：变更协议当合同履行过程中需要变更第三方时，签订的变更协议，包括新的第三方名称、介入内容、责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定发包人未能按照合同约定履行其义务的，应承担违约责任。具体违约行为及责任认定包括但不限于：示例：发包人未能按照约定的时间支付合同价款，构成违约。根据合同约定，发包人应支付逾期付款违约金，具体金额按照附件三《违约金计算方式》中的规定计算。2.承包人违约行为及责任认定承包人未能按照合同约