全新招投标与工程合同管理下载

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

全新招投标与工程合同管理本合同目录一览1.招投标阶段1.1招标文件的发放与接收1.2投标文件的提交与接收1.3招标投标过程中的沟通与协调2.合同签订阶段2.1合同条款的拟定与审查2.2合同双方的代表签字2.3合同的生效与备案3.工程实施阶段3.1施工方案的制定与执行3.2工程进度的监控与管理3.3工程质量的检验与控制4.工程变更阶段4.1变更原因与范围的确定4.2变更合同价款的计算与调整4.3变更的审批与通知5.工程验收阶段5.1工程完工的认定5.2工程验收的程序与标准5.3工程结算与支付6.工程保修阶段6.1保修范围与期限的确定6.2保修责任的认定与处理6.3保修资料的归档与备案7.合同的解除与终止7.1合同解除的条件与程序7.2合同终止的原因与处理7.3合同解除与终止后的权利义务处理8.违约责任与赔偿8.1违约行为与责任认定8.2违约赔偿的计算与支付8.3违约纠纷的解决方式9.争议解决方式9.1争议的解决途径9.2仲裁的申请与程序9.3诉讼的管辖与程序10.合同的保管与保密10.1合同文件的保管10.2合同内容的保密10.3保密期限的确定11.合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包工程的认可与监督11.3分包合同的管理与责任12.合同的监督与检查12.1合同履行情况的监督12.2合同履行问题的检查与处理12.3合同监督检查的记录与归档13.合同的终止与注销13.1合同终止的条件与程序13.2合同注销的原因与处理13.3合同终止与注销后的资料归档14.附件14.1合同附件的清单14.2附件内容的说明与解释14.3附件的修改与补充第一部分：合同如下：第一条招投标阶段1.1招标文件的发放与接收（1）招标文件的发放：招标人应按照招标公告或者投标邀请书所载明的时间、地点和方式，向投标人发放招标文件。（2）招标文件的接收：投标人应按照招标文件的要求，及时、完整地接收招标文件，并对其内容进行详细阅读和理解。1.2投标文件的提交与接收（1）投标文件的提交：投标人应按照招标文件的要求，编制并提交投标文件。投标文件应包括投标书、投标保证金、资格证明文件等。（2）投标文件的接收：招标人应按照招标文件规定的时间和地点，接收投标文件。招标人应妥善保管投标文件，确保其不被泄露、损坏或者遗失。1.3招标投标过程中的沟通与协调（1）招标人与投标人的沟通：招标人应就招标文件、投标文件的澄清、疑问等问题，与投标人进行及时、有效的沟通。第二条合同签订阶段2.1合同条款的拟定与审查（1）合同条款的拟定：招标人应根据招标文件和投标文件的内容，拟定合同条款。（2）合同条款的审查：合同条款应提交给合同双方代表进行审查，确保合同条款的合法性、合规性和合理性。2.2合同双方的代表签字（1）合同签字仪式：合同双方代表应按照招标文件和投标文件的规定，进行合同签字仪式。（2）合同签字确认：合同双方代表在合同文本上签字后，合同即告成立。合同双方应按照合同约定履行各自的义务。2.3合同的生效与备案（1）合同生效：合同自合同双方代表签字之日起生效。（2）合同备案：合同双方应按照法律法规的规定，将合同文本报送相关备案部门进行备案。第三条工程实施阶段3.1施工方案的制定与执行（1）施工方案的制定：承包人应根据合同约定和工程实际情况，制定施工方案。（2）施工方案的执行：承包人应按照施工方案进行工程施工，确保工程进度和质量。3.2工程进度的监控与管理（1）工程进度的监控：发包人应按照合同约定，对工程进度进行监控。（2）工程进度的管理：承包人应确保工程按照合同约定的进度进行，如有延期，应按照合同约定承担相应的违约责任。3.3工程质量的检验与控制（1）工程质量的检验：发包人应按照合同约定，对工程质量进行检验。（2）工程质量的控制：承包人应确保工程质量符合合同约定的标准，如有质量问题，应按照合同约定承担相应的修复、赔偿责任。第四条工程变更阶段4.1变更原因与范围的确定（1）变更原因的确定：合同履行过程中，如出现合同约定以外的因素，导致合同内容需要变更。（2）变更范围的确定：变更范围应根据变更原因的具体情况，由合同双方协商确定。4.2变更合同价款的计算与调整（1）变更合同价款的计算：根据变更范围和工程实际情况，重新计算合同价款。（2）变更合同价款的调整：合同双方应按照合同约定，对变更合同价款进行调整。4.3变更的审批与通知（1）变更审批：合同双方应就变更事项进行审批，同意变更后，方可进行后续施工。（2）变更通知：变更经审批通过后，合同双方应将变更内容通知对方，并按照变更后的内容继续履行合同。第五条工程验收阶段5.1工程完工的认定（1）工程完工的认定：工程按照合同约定和设计文件要求全部完成后，进行工程完工认定。（2）工程完工的验收：发包人应组织验收，对工程质量、进度、安全等方面进行全面检查。5.2工程验收的程序与标准（1）工程验收程序：发包人应按照合同约定和法律法规的规定，组织工程验收。（2）工程验收标准：工程验收应按照合同约定的质量标准、进度要求和安全规定进行。5.3工程结算与支付（1）工程结算：第八条违约责任与赔偿8.1违约行为与责任认定（2）违约责任的认定：违约方应按照合同约定和法律法规的规定，承担相应的违约责任。8.2违约赔偿的计算与支付（1）违约赔偿的计算：违约方应按照合同约定和实际损失的情况，计算违约赔偿金额。（2）违约赔偿的支付：违约方应在确定的违约赔偿金额内向守约方支付违约赔偿。8.3违约纠纷的解决方式（1）违约纠纷的协商解决：合同双方应通过友好协商解决违约纠纷。（2）违约纠纷的调解解决：如协商无果，可向合同约定的调解机构申请调解。（3）违约纠纷的仲裁解决：如调解不成，合同双方可按照合同约定向仲裁机构申请仲裁。（4）违约纠纷的诉讼解决：如仲裁不成，合同双方可向合同约定的法院提起诉讼。第九条争议解决方式9.1争议的解决途径（1）争议的协商解决：合同双方应通过友好协商解决合同争议。（2）争议的调解解决：如协商无果，可向合同约定的调解机构申请调解。（3）争议的仲裁解决：如调解不成，合同双方可按照合同约定向仲裁机构申请仲裁。（4）争议的诉讼解决：如仲裁不成，合同双方可向合同约定的法院提起诉讼。9.2仲裁的申请与程序（1）仲裁申请：合同双方按照合同约定，向仲裁机构提交仲裁申请。（2）仲裁程序：仲裁机构按照法律法规和仲裁规则，进行仲裁程序。（3）仲裁裁决：仲裁机构做出裁决后，合同双方应按照裁决履行义务。9.3诉讼的管辖与程序（1）诉讼管辖：合同双方按照合同约定，确定诉讼管辖法院。（2）诉讼程序：合同双方按照法律法规和诉讼程序，进行诉讼。（3）诉讼判决：法院做出判决后，合同双方应按照判决履行义务。第十条合同的保管与保密10.1合同文件的保管（1）合同文件的保存：合同双方应妥善保管合同文件，确保其完整性、保密性。（2）合同文件的传递：合同文件应通过安全、可靠的方式进行传递。10.2合同内容的保密（1）保密信息的确定：合同双方确定需要保密的信息范围。（2）保密义务的履行：合同双方应严格履行保密义务，不得泄露保密信息。10.3保密期限的确定（1）保密期限的约定：合同双方在合同中约定保密期限。（2）保密期限的延长：如需延长保密期限，合同双方应书面协商一致。第十一条合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序（1）合同转让的条件：合同双方约定合同转让的条件。（2）合同转让的程序：合同双方按照约定程序，办理合同转让手续。11.2分包工程的认可与监督（1）分包工程的认可：承包人应将分包工程的相关信息通知发包人。（2）分包工程的监督：发包人对分包工程进行监督，确保分包工程的质量、进度。11.3分包合同的管理与责任（1）分包合同的管理：承包人应妥善管理分包合同，确保分包工程的顺利进行。（2）分包合同的责任：承包人应对分包工程的质量、安全、进度等承担责任。第十二条合同的监督与检查12.1合同履行情况的监督（1）合同履行监督：合同双方对合同履行情况进行监督。（2）合同履行报告：承包人定期向发包人报告合同履行情况。12.2合同履行问题的检查与处理（1）合同履行问题的检查：合同双方对合同履行中出现的问题进行检查。（2）合同履行问题的处理：合同双方协商处理合同履行中出现的问题。12.3合同监督检查的记录与归档（1）监督检查记录：合同双方对监督检查情况进行记录。（2）监督检查归档：合同双方将监督检查记录归档保存。第十三条合同的终止与第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入的定义与范围14.1第三方介入的定义（1）第三方：指非合同双方的自然人、法人或其他组织。（2）介入：第三方直接或间接参与合同的履行、监督、协调等过程。14.2第三方介入的范围（1）第三方介入的范围包括：工程设计、施工、监理、材料供应、融资等环节。（2）第三方介入的形式：委托、合作、联营、参股等。第十五条第三方介入的责权利划分15.1第三方介入的责任（1）第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其职责。（2）第三方应对其提供的服务、产品、技术等质量负责。15.2第三方介入的权利（1）第三方有权按照合同约定，获取相应的报酬。（2）第三方有权对合同履行过程中出现的问题提出建议和意见。15.3第三方介入的义务（1）第三方应遵守合同双方的保密协议，保护商业秘密。（2）第三方应协助合同双方，确保合同的顺利履行。第十六条第三方介入的额外条款16.1第三方选择与认可（1）合同双方应共同选择合适的第三方。（2）合同双方应对第三方进行审查，确保其具备相应的资质和能力。16.2第三方监督与协调（1）第三方应监督合同双方的履行情况，协调解决合同履行中的问题。（2）第三方应定期向合同双方报告监督和协调情况。16.3第三方报酬与支付（1）合同双方应按照合同约定，支付第三方的报酬。（2）第三方完成职责后，合同双方应及时支付报酬。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定（1）合同双方应根据第三方的资质、信誉和承担的风险，协商确定第三方责任限额。（2）第三方责任限额应在合同中明确注明。17.2第三方责任限额的调整（1）合同双方应根据合同履行情况，适时调整第三方责任限额。（2）第三方责任限额的调整应经合同双方协商一致。17.3第三方责任限额的履行（1）第三方应在其责任限额内履行合同义务。（2）第三方超出责任限额的行为，由第三方自行承担责任。第十八条第三方与合同双方的关系18.1第三方与甲方的关系（1）第三方应服从甲方的管理和监督。（2）第三方对甲方承担合同约定的义务和责任。18.2第三方与乙方的关系（1）第三方应按照乙方的要求，提供相应的服务和支持。（2）第三方对乙方承担合同约定的义务和责任。18.3第三方与合同双方的其他关系（2）第三方应协助合同双方，共同推进合同的履行。第十九条第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更（1）合同双方应协商一致，变更第三方。（2）变更第三方时，应重新明确第三方的责任限额和其他条款。19.2第三方介入的解除（1）合同双方应协商一致，解除第三方。（2）解除第三方时，应妥善处理与第三方的后续事项。第二十条第三方介入的违约处理20.1第三方违约的处理（1）第三方违约时，合同双方应按照合同约定和法律法规的规定，追究第三方的违约责任。（2）第三方违约处理过程中，合同双方应保持沟通和协商。20.2第三方违约与合同双方的协调（1）合同双方应共同处理第三方违约引起的问题。（2）合同双方应协商确定违约处理方案和责任划分。第二十一条附件21.1附件清单（1）附件清单应列明第三方介入的相关文件和资料。（2）附件清单应包括第三方的资质证明、合同文件等。21.2附件说明与解释（1）合同双方应对附件进行说明和解释。（2）合同双方应确保附件的准确性和完整性。21.3附件的修改与补充（1）合同双方可协商修改和补充附件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标文件附件名称：招标文件详细要求：招标文件应包括招标公告、招标文件、合同条款、投标文件格式、技术要求等内容。附件说明：招标文件是招标过程的基础文件，投标人应根据招标文件的要求进行投标。2.投标文件附件名称：投标文件详细要求：投标文件应包括投标书、投标保证金、资格证明文件、技术方案、价格报价等内容。附件说明：投标文件是投标人向招标人提交的应标文件，应确保投标文件的完整性和准确性。3.合同文本附件名称：合同文本详细要求：合同文本应包括合同条款、工程范围、质量要求、工期要求、价格条款、支付条款等内容。附件说明：合同文本是合同双方履行合同的法律依据，应确保合同文本的准确性和完整性。4.施工图纸附件名称：施工图纸详细要求：施工图纸应包括建筑结构、电气系统、给排水系统、暖通空调系统等详细设计内容。附件说明：施工图纸是工程施工的基础文件，承包人应根据施工图纸进行施工。5.工程量清单附件名称：工程量清单详细要求：工程量清单应包括工程项目的数量、单位、价格等信息。附件说明：工程量清单是工程结算和支付的基础文件，应确保工程量清单的准确性和完整性。6.变更协议附件名称：变更协议详细要求：变更协议应包括变更原因、变更范围、变更价格、变更时间等内容。附件说明：变更协议是工程变更的正式文件，应确保变