城市教育园区夜景亮化工程合同（04版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

城市教育园区夜景亮化工程合同（04版）本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程目标2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表4.工程质量4.1质量标准4.2质量保证4.3质量验收4.4质量争议的处理5.工程进度5.1施工期限5.2进度计划5.3延期违约责任6.材料与设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备保管7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理8.知识产权8.1知识产权归属8.2侵权责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄密责任10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.违约责任11.1承包人违约11.2发包人违约12.合同解除12.1解除条件12.2解除后果13.合同的效力13.1合同生效13.2合同终止14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的补充14.4合同的修改第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：城市教育园区夜景亮化工程1.2工程地点：市城市教育园区1.3工程规模：包括但不限于教育园区内道路、建筑、景观等区域的夜景亮化设计、施工、调试及验收等。1.4工程性质：照明工程1.5工程目标：打造一个安全、舒适、美观的夜景环境，提升教育园区的整体形象和品质。第二条合同主体2.1发包人：城市教育园区管理委员会2.2承包人：照明工程有限公司第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元（大写：元整）3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：合同签订后，发包人按照工程进度支付承包人工程款项。3.4支付时间表：详见附件《支付时间表》第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人要求。4.2质量保证：承包人应承担工程质量的全面责任，确保工程质量达到约定标准。4.3质量验收：工程竣工后，由发包人组织验收，承包人应按照约定提供相关资料和配合验收工作。4.4质量争议的处理：如验收过程中出现质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼解决。第五条工程进度5.1施工期限：工程自合同签订之日起至竣工验收合格之日止，总工期为X个月。5.2进度计划：承包人应根据工程量和施工周期制定详细的施工进度计划，并报发包人备案。5.3延期违约责任：如承包人未按约定完成工程，应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式详见附件《违约金计算方式》。第六条材料与设备6.1材料设备供应：承包人负责采购工程所需的材料和设备，并保证材料设备的质量。6.2材料设备验收：发包人有权对承包人提供的材料设备进行验收，不符合质量要求的，承包人应予以更换或修复。6.3材料设备保管：承包人应妥善保管工程材料和设备，确保安全无损。第七条施工安全7.1安全措施：承包人应按照国家和地方安全生产法律法规，制定施工安全措施，并严格执行。7.2安全事故处理：如施工过程中发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按约定承担相应责任。第八条知识产权8.1知识产权归属：工程设计、施工、技术成果等知识产权归发包人所有。8.2侵权责任：如承包人侵犯发包人知识产权，应承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3泄密责任：如承包人泄露发包人秘密，应承担相应法律责任。第十条争议解决10.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。10.2调解解决：协商不成的，可向相关机构申请调解。10.3仲裁解决：如双方同意仲裁，可向约定的仲裁机构申请仲裁。10.4诉讼解决：如双方同意诉讼，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条违约责任11.1承包人违约：承包人未按约定完成工程，应承担违约责任。11.2发包人违约：发包人未按约定支付工程款项，应承担违约责任。第十二条合同解除12.1解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等因素，导致合同无法继续履行。12.2解除后果：合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事项。第十三条合同的效力13.1合同生效：自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止：合同履行完毕或合同解除之日起终止。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同的补充：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。14.4合同的修改：合同一经签订，如需修改，应经双方协商一致，并签订修改协议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义：第三方是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形：本合同执行过程中，如涉及技术鉴定、质量评估、法律咨询等事项，需第三方专业机构或个人提供服务。15.3第三方选择：第三方应由甲乙方共同协商确定，并在合同中明确。15.4第三方责任：第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并对其提供的服务结果承担责任。15.5第三方支付：第三方服务的费用由甲乙方按照约定承担。16.第三方介入后的额外条款16.1第三方权益：第三方享有按合同约定提供服务并获得相应报酬的权利。16.2第三方义务：第三方应遵守国家法律法规，按照甲乙方的要求提供服务，并保守甲乙方的商业秘密。16.3第三方责任限额：如第三方因故意或过失导致甲乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过甲乙方的实际损失。16.4第三方与甲乙方的关系：第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。17.第三方介入与合同变更17.1第三方介入不影响本合同的履行，甲乙方应继续按照本合同的约定履行各自的义务。17.2如因第三方介入导致本合同内容变更，甲乙方应签订书面补充协议，并明确变更内容。17.3第三方介入不影响甲乙方的违约责任，如甲乙方违反本合同，应承担相应的违约责任。18.第三方介入与争议解决18.1如第三方介入导致合同争议，甲乙方应通过协商解决。18.2如协商不成，甲乙方可按照本合同约定的争议解决方式，寻求第三方解决。18.3第三方介入的争议解决，不影响甲乙方之间的争议解决。19.第三方介入与合同终止19.1合同终止后，第三方介入的服务相应终止。20.第三方介入与合同的继承20.1合同终止或解除后，甲乙方的权利义务继承给合同继承人。20.2第三方介入的服务合同，按照甲乙方的约定办理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《支付时间表》详细说明合同价款的支付时间节点、支付金额和支付条件。附件二：《违约金计算方式》详细说明违约金的计算方法和计算公式，以及违约金的支付时间和方式。附件三：《材料设备清单》详细列出工程所需材料和设备的名称、型号、数量和质量标准。附件四：《施工进度计划》详细说明施工的各个阶段的时间安排和完成标准。附件五：《第三方服务协议》详细列出第三方服务的协议内容，包括服务范围、服务期限、服务费用和责任限制等。附件六：《技术要求和技术标准》详细列出工程的技术要求和技术标准，包括设计、施工和验收等各个阶段。附件七：《安全防护措施方案》详细说明施工过程中的安全防护措施和应急预案。附件八：《知识产权声明》详细声明工程设计、施工、技术成果等知识产权归发包人所有。附件九：《保密协议》详细说明双方在合同执行过程中应保守的商业秘密和保密期限。附件十：《争议解决协议》详细说明争议解决的途径和程序，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定的标准。示例：承包人延期交付工程，延迟超过合同约定的期限。2.发包人未按约定时间支付工程款项，或支付的款项不符合约定的条件。示例：发包人延迟支付工程款项，延迟超过合同约定的期限。3.承包人未按约定提供材料和设备，或提供的材料和设备不符合约定的质量标准。示例：承包人提供的材料设备存在质量问题，导致工程进度延误。4.承包人未按约定履行施工安全措施，导致安全事故的发生。示例：承包人在施工过程中未采取安全防护措施，导致施工人员受伤。5.发包人未按约定提供施工场地和施工条件，影响工程施工的正常进行。示例：发包人未能按时提供施工场地，导致工程延期开工。6.双