2024版建筑施工合同标的与工程质量2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑施工合同标的与工程质量1本合同目录一览第一条合同标的1.1工程概况1.1.1工程名称1.1.2工程地点1.1.3工程规模1.1.4工程内容1.2工程量清单1.3工程总价1.4付款方式及进度第二条工程质量标准2.1质量要求2.1.1设计文件要求2.1.2国家及行业标准2.1.3地方标准2.2质量保证措施2.2.1施工方案2.2.2施工材料2.2.3施工工艺2.2.4施工人员2.3质量检验2.3.1检验机构2.3.2检验程序2.3.3检验费用第三条施工期限3.1工期要求3.2延期违约责任3.3提前完成奖励第四条合同双方的责任和义务4.1发包人责任4.1.1提供施工场地4.1.2提供施工资料4.1.3支付工程款项4.2承包人责任4.2.1施工组织与管理4.2.2工程质量与安全4.2.3工程保修第五条变更及调整5.1变更条件5.2变更程序5.3变更费用第六条违约责任6.1发包人违约6.2承包人违约6.3违约赔偿金额第七条争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4诉讼解决第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件第九条合同的附件9.1工程设计文件9.2施工图纸9.3工程量清单9.4相关标准规范第十条其他约定10.1保密条款10.2知识产权保护10.3不可抗力10.4信息反馈第十一条合同的履行和验收11.1施工进度报告11.2工程验收11.3工程移交第十二条合同的解除和终止12.1合同解除12.2合同终止第十三条税费13.1税费承担13.2税费支付第十四条附则14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的废止第一部分：合同如下：第一条合同标的1.1工程概况1.1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程所在地。1.1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、建筑层数等。1.1.4工程内容：包括土建、装修、安装工程等具体施工内容。1.2工程量清单：附件中详细列明各项工程的工程量及其相关参数。1.3工程总价：双方根据工程量清单和约定的单价计算出的总价。1.4付款方式及进度：双方约定的付款方式、付款时间及付款比例。第二条工程质量标准2.1质量要求2.1.1设计文件要求：按照设计文件中规定的各项指标执行。2.1.2国家及行业标准：符合国家及行业现行的施工质量标准。2.1.3地方标准：符合施工所在地的地方质量标准。2.2质量保证措施2.2.1施工方案：承包人应制定详细的施工方案，并经发包人批准。2.2.2施工材料：使用的材料应符合设计文件和标准要求。2.2.3施工工艺：应采用合理的施工工艺，确保工程质量。2.2.4施工人员：承包人应具备相应的资质和经验，并经过专业培训。2.3质量检验2.3.1检验机构：双方共同认可的质量检验机构进行检验。2.3.2检验程序：按照合同约定的程序进行质量检验。2.3.3检验费用：检验费用由承包人承担，如有质量问题，责任方承担。第三条施工期限3.1工期要求：双方协商确定的工程完工日期。3.2延期违约责任：延期完工的违约责任及违约金计算方式。3.3提前完成奖励：提前完工的奖励条件及奖励金额。第四条合同双方的责任和义务4.1发包人责任4.1.1提供施工场地：按照合同约定的时间和条件提供施工场地。4.1.2提供施工资料：提供完整的设计文件、施工图纸等相关资料。4.1.3支付工程款项：按照约定的时间和比例支付工程款项。4.2承包人责任4.2.1施工组织与管理：承包人应负责施工的组织与管理，确保工程质量、安全。4.2.2工程质量与安全：承包人应对工程质量和施工安全负责。4.2.3工程保修：工程完工后，承包人应按照约定提供保修服务。第五条变更及调整5.1变更条件：合同执行过程中，如遇变更条件的具体规定。5.2变更程序：变更的申请、审批及执行程序。5.3变更费用：变更导致的费用增加或减少的处理方式。第六条违约责任6.1发包人违约：发包人未履行合同约定的义务的责任。6.2承包人违约：承包人未履行合同约定的义务的责任。6.3违约赔偿金额：违约方应支付的赔偿金额计算方式。第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.3合同解除条件：合同解除的条件及解除程序。第九条合同的附件9.1工程设计文件：包括设计说明书、施工图纸等。9.2施工图纸：详细的施工图纸及施工说明。9.3工程量清单：附件中详细列明各项工程的工程量及其相关参数。9.4相关标准规范：国家及行业标准、地方标准等。第十条其他约定10.1保密条款：双方对合同内容及相关信息的保密约定。10.2知识产权保护：双方对工程中涉及的知识产权的保护约定。10.3不可抗力：不可抗力的定义及处理方式。10.4信息反馈：双方对工程进度、质量等信息反馈的约定。第十一条合同的履行和验收11.1施工进度报告：承包人应定期向发包人报告施工进度。11.2工程验收：工程完工后，双方按照约定的程序进行验收。11.3工程移交：工程验收合格后，双方进行工程移交。第十二条合同的解除和终止12.1合同解除：合同解除的条件及解除程序。12.2合同终止：合同终止的条件及终止后的处理事项。第十三条税费13.1税费承担：合同双方应承担的税费及承担方式。13.2税费支付：税费支付的时间和方式。第十四条附则14.1合同的解释：合同条款的解释权归属。14.2合同的修订：合同修订的条件及程序。14.3合同的废止：合同废止的条件及程序。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入是指在合同执行过程中，除甲乙方之外的单位或个人，根据合同约定或法律法规规定，参与合同的履行、监督、检验、评估等环节。1.2第三方介入包括但不限于监理机构、设计单位、质量检测机构、安全生产监督机构等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入应按照合同约定的程序进行，未经双方同意，第三方不得擅自介入合同执行。2.2第三方介入的条件包括但不限于：法律法规要求、合同约定、工程质量安全需要等。第三条第三方介入的权利和义务3.1第三方介入的权利3.1.1获得合同约定的报酬和服务。3.1.2对合同执行过程进行监督、检验、评估，并提出意见和建议。3.1.3依法享有所提供的服务成果的知识产权。3.2第三方介入的义务3.2.1按照合同约定的服务内容和标准履行义务。3.2.2保密合同内容及相关知识产权。3.2.3不得利用介入合同之便，损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方介入的责任限额4.1第三方介入的责任以其合同约定的义务范围为限。4.2第三方介入造成的损失，由第三方承担，但甲乙双方存在过错的，也应承担相应责任。4.3第三方介入的赔偿责任，不得超过其合同约定的赔偿限额。第五条第三方介入的变更和解除5.1第三方介入的变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2第三方介入的解除应按照合同约定的条件和程序进行。第六条第三方介入与甲乙方的关系6.1第三方介入不代表甲方或乙方，其与甲乙方的关系仅为提供服务关系。6.2第三方介入的决策、行为不由甲方或乙方负责，甲方乙方可根据合同约定对第三方介入的行为进行监督和管理。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方介入违约的，甲方乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方介入违约造成的损失，甲方乙方有权要求第三方赔偿。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过协商解决。8.2协商不成的，可以依法申请调解、仲裁或提起诉讼。第九条第三方介入的附加条款9.1第三方介入的服务内容、服务期限、服务费用等。9.2第三方介入的违约行为及其违约责任。9.3第三方介入的赔偿限额及其计算方式。第十条第三方介入的说明和声明10.1本合同中的第三方介入条款仅适用于本合同执行过程中涉及到的第三方。10.2甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利义务，第三方介入不应影响甲乙双方的合作关系。10.3甲乙双方应妥善保管与第三方介入有关的合同文件、通信记录等，以备不时之需。第十一条第三方介入的修订和废止11.1第三方介入的修订应经甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。11.2第三方介入的废止应按照合同约定的条件和程序进行。第十二条第三方介入的效力12.1本合同第三方介入条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2本合同第三方介入条款在合同终止后失效。第十三条第三方介入的适用法律和争议解决13.1本合同第三方介入条款的适用法律为国家法律、法规和双方约定的地方法规。13.2本合同第三方介入条款引起的争议，按照合同约定的争议解决方式进行处理。第十四条第三方介入的其他约定14.1甲乙双方应确保第三方介入的合法性，不得违反国家法律法规。14.2甲乙双方应尊重第三方介入的独立性，不得干涉其正常履行合同义务。14.3本合同第三方介入条款的解释权归属甲乙双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1设计说明书：详细阐述工程设计理念、设计目标、设计内容等。1.2施工图纸：包括平面图、立面图、剖面图、细部图等，标明尺寸、材料、构造等详细信息。1.3设计变更通知书：如有设计变更，需提供变更通知书，注明变更内容、原因、日期等。附件二：施工图纸2.1施工图纸：包括平面图、立面图、剖面图、细部图等，标明尺寸、材料、构造等详细信息。2.2施工说明：详细阐述施工工艺、施工步骤、施工要求等。2.3施工变更通知书：如有施工变更，需提供变更通知书，注明变更内容、原因、日期等。附件三：工程量清单3.1工程量清单：详细列明各项工程的工程量、单位、单价、总价等。3.2工程量清单变更：如有工程量清单变更，需提供变更清单，注明变更内容、原因、日期等。附件四：相关标准规范4.1国家及行业标准：列出合同执行过程中需遵守的国家及行业标准。4.2地方标准：列出合同执行过程中需遵守的地方标准。4.3标准规范变更：如有标准规范变更，需提供变更文件，注明变更内容、原因、日期等。说明二：违约行为及责任认定：1未按约定时间完成工程：承包人未按合同约定的时间完成工程，视为违约。2工程质量不符合约定：承包人提供的工程质量不符合合同约定，视为违约。3未按约定提供材料或设备：承包人未按合同约定的时间、数量、质量提供材料或设备，视为违约。4未按约定提供技术支持或服务：承包人未按合同约定的时间、质量提供技术支持或服务，视为违约。5违反法律法规：承包人违反国家法律法规，导致合同无法履行，视为违约。违约责任认定标准：1违约金的计算：违约方应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。2损失赔偿额的计算：损失赔偿额根据守约方实际损失计算，包括直接损失和间接损失。3违约行为导致的工程延期：按照合同约定的工程延期违约责任进行赔偿。4违约行为导致的工程质量问题：按照合同约定的工程质量违约责任进行赔偿。示例说明：如承包人未按合同约定时间完成工程，发包人可以根据合同约定的违约金计算方式要求承包人支付违约金。如承包人提供的工程质量不符合合同约定，发包人可以根据合同约定的工程质量违约责任要求承包人进行修复或赔偿。全文完。2024版建筑施工合同标的与工程质量2本合同目录一览第一条合同标的1.1工程概述1.1.1工程名称1.1.2工程地点1.1.3工程规模1.1.4工程内容1.2工程量清单1.3工程总价1.4付款方式及进度第二条工程质量标准2.1质量要求2.2质量控制措施2.3质量验收标准2.4质量保证期第三条施工期限3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3施工延期及违约责任第四条施工组织与管理4.1施工组织设计4.2施工现场管理4.3施工安全管理4.4环境保护与文明施工第五条材料与设备5.1材料供应及质量要求5.2设备供应及质量要求5.3材料和设备的验收与保管第六条技术规范与标准6.1技术规范6.2施工标准6.3技术创新与变更第七条工程变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用及工期调整第八条工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任及处理流程第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任判定及处理9.3违约赔偿金额计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3仲裁费用承担第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条其他条款13.1保密条款13.2法律适用及争议解决13.3附件第十四条合同附件14.1工程量清单14.2施工图纸14.3技术说明书14.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同标的1.1工程概述1.1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.1.2工程地点：明确指出工程所在的具体位置。1.1.3工程规模：详细描述工程的规模，包括建筑总面积、建筑高度、结构类型等。1.1.4工程内容：列出工程的主要内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。第二条工程质量标准2.1质量要求：按照国家和地方的相关法律法规、行业标准和技术规范执行。2.2质量控制措施：承包商应制定详细的质量控制措施，包括但不限于质量管理体系、质量检查制度、质量验收程序等。2.3质量验收标准：明确质量验收的标准和方法，包括主控项目、一般项目等。2.4质量保证期：工程交付使用后，承包商应承担一定期限的质量保证责任。第三条施工期限3.1施工开始日期：双方协商确定的工程正式开工的日期。3.2施工结束日期：双方协商确定的工程竣工交付的日期。3.3施工延期及违约责任：因承包商原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条施工组织与管理4.1施工组织设计：承包商应根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计，并报发包方审批。4.2施工现场管理：承包商应做好施工现场的管理工作，确保施工现场的安全、卫生和秩序。4.3施工安全管理：承包商应制定施工现场的安全管理制度，严格执行安全生产法律法规，确保施工现场的安全。4.4环境保护与文明施工：承包商应遵守国家和地方的环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作，并倡导文明施工。第五条材料与设备5.1材料供应及质量要求：材料供应应符合设计文件和合同要求，质量应符合国家或行业标准。5.2设备供应及质量要求：设备供应应符合设计文件和合同要求，质量应符合国家或行业标准。5.3材料和设备的验收与保管：材料和设备到达施工现场后，应由双方共同验收，合格后方可使用；不合格的，应由供方负责更换或处理。第六条技术规范与标准6.1技术规范：工程应按照国家和地方的相关技术规范进行施工。6.2施工标准：工程应按照国家和地方的相关施工标准进行施工。6.3技术创新与变更：工程实施过程中，如需进行技术创新或变更，应报发包方批准。第八条工程变更8.1变更范围：工程变更包括设计变更、施工方法变更、工程量变更等。8.2变更程序：工程变更应由发包方提出，经双方协商一致后，书面确认并纳入合同。8.3变更费用及工期调整：工程变更引起的费用及工期调整，应按照双方协商的结果执行。第九条工程保修9.1保修范围：保修范围包括工程质量问题、施工过程中的问题等。9.2保修期限：保修期限应根据国家和地方的相关法律法规、行业标准执行。9.3保修责任及处理流程：承包商应承担保修责任，保修处理流程应双方协商确定。第十条违约责任10.1违约行为：违约行为包括不履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。10.2违约责任判定及处理：违约责任应根据合同约定和相关法律法规判定，并按照双方协商的结果处理。10.3违约赔偿金额计算：违约赔偿金额的计算应根据合同约定和相关法律法规执行。第十一条合同解除11.1合同解除条件：合同解除条件应根据合同约定和相关法律法规执行。11.2合同解除程序：合同解除程序应双方协商确定。11.3合同解除后的处理：合同解除后的处理应根据合同约定和相关法律法规执行。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同生效条件应根据合同约定和相关法律法规执行。12.2合同变更程序：合同变更程序应双方协商确定。12.3合同终止条件：合同终止条件应根据合同约定和相关法律法规执行。第十三条其他条款13.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，争议解决方式为仲裁，仲裁地点为合同签订地仲裁委员会。13.3附件：本合同的附件包括工程量清单、施工图纸、技术说明书等。第十四条合同附件14.1工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等内容。14.2施工图纸：包括工程的设计图纸、施工图纸等。14.3技术说明书：包括工程施工技术要求、施工工艺等。14.4其他相关文件：包括工程施工许可、安全生产许可等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在合同执行过程中，除甲乙方之外的第三方单位或个人参与合同的履行，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、审计方等。1.2第三方介入的范围包括合同履行过程中的技术支持、质量控制、进度监督、安全监管、财务管理等方面。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入的程序2.1.1甲乙方应在合同中明确第三方的介入程序，包括但不限于第三方介入的时间、方式、职责等。2.1.2第三方介入前，应取得甲乙方的书面同意。2.1.3第三方介入后，甲乙方应与第三方签订补充协议，明确第三方的权利义务。2.2第三方介入的责任2.2.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规履行合同义务，保证工程质量、安全、进度等符合合同要求。2.2.2第三方对其提供的服务承担责任，包括但不限于技术失误、质量问题、安全事故等。2.2.3第三方介入的费用由甲乙方承担，具体费用在补充协议中明确。第三条第三方介入的权益保护3.1甲乙方应尊重第三方的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。3.2第三方不得侵犯甲乙方的合法权益，不得利用介入合同之便谋取不正当利益。3.3甲乙方与第三方之间的补充协议不得侵犯甲乙方之间的合同权益。第四条第三方介入的违约处理4.1第三方未按约定履行合同义务的，甲乙方有权按合同约定和法律规定追究其责任。4.2甲乙方未按约定履行合同义务，导致第三方不能正常介入的，甲乙方应承担违约责任。4.3第三方与甲乙方之间的补充协议未按约定履行，甲乙方有权按协议约定和法律规定追究其责任。第五条第三方介入的争议解决5.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可按合同约定向有管辖权的人民法院起诉。5.2第三方与甲乙方之间的补充协议争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可按协议约定向有管辖权的人民法院起诉。第六条第三方介入的权益分配6.1第三方按照甲乙方的要求和相关法律法规履行合同义务，应享有相应的权益。6.2第三方介入的费用、报酬等应在补充协议中明确。6.3第三方与甲乙方之间的补充协议不得影响甲乙方之间的合同权益分配。第七条第三方介入的责任限额7.1第三方对甲乙方承担的责任限额应在其提供的服务范围内。7.2第三方对甲乙方承担的责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等，应在补充协议中明确。7.3第三方对甲乙方承担的责任限额，不应超过其介入合同的权益范围。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件应在补充协议中明确。8.2第三方介入终止后，其与甲乙方之间的权利义务关系随之终止。8.3第三方介入终止后，甲乙方应与第三方办理相关手续，包括但不限于结算、资料交接等。第九条第三方介入的其他事项9.2甲乙方应监督第三方的工作，确保第三方的工作质量、安全、进度等符合合同要求。9.3甲乙方与第三方之间的补充协议，应符合法律法规和社会主义核心价值观。第十条第三方介入的修正与完善10.1本合同及其补充协议的修正与完善，应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。10.2甲乙方与第三方之间的补充协议，不得违反法律法规和本合同的约定。10.3甲乙方应定期对第三方介入的情况进行评估，以确保合同顺利履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等内容。附件2：施工图纸包括工程的设计图纸、施工图纸等。附件3：技术说明书包括工程施工技术要求、施工工艺等。附件4：材料和设备供应合同明确材料和设备的供应方、