城市道路照明工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

城市道路照明工程设计与施工合同本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1设计方主体信息2.2施工方主体信息2.3业主方主体信息3.设计与施工内容3.1设计内容3.2施工内容3.3工程质量标准4.合同价格4.1设计费4.2施工费4.3价格调整机制4.4付款方式与进度5.合同工期5.1设计工期5.2施工工期5.3工期延误及延长6.技术与资料移交6.1设计资料移交6.2施工资料移交6.3技术培训与指导7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收合格条件8.保修与维护8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任8.4维护责任9.违约责任9.1设计方违约9.2施工方违约9.3业主方违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径11.合同的变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更与解除的程序12.合同的终止与解除12.1终止条件12.2解除条件12.3终止与解除的程序13.合同的保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密义务及违约责任14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4合同的生效、变更与解除14.5附件说明第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：城市道路照明工程1.2工程地点：位于城市规划区域内，具体包括但不限于道路、大街等1.3工程规模：本次工程包括但不限于道路全长公里，共计安装照明设备套1.4工程性质：新建工程，包括但不限于照明设备的设计、采购、安装、调试及验收等第二条合同主体2.1设计方主体信息设计方：设计院地址：市区路号联系方式：X2.2施工方主体信息施工方：建筑公司地址：市区路号联系方式：X2.3业主方主体信息业主方：城市发展集团有限公司地址：市区路号联系方式：X第三条设计与施工内容3.1设计内容设计方应根据业主方提供的工程概述，完成包括但不限于照明系统设计、电气设计、土建设计等全部设计工作，并提交完整的设计文件及图纸。3.2施工内容施工方应根据设计方提供的设计文件及图纸，完成包括但不限于照明设备的采购、安装、调试及验收等全部施工工作。3.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《城市道路照明设计规范》（GB500342013）等。第四条合同价格4.1设计费设计费共计人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），支付方式为合同签订后七个工作日内，业主方支付设计费的50%，即人民币万元整（大写：人民币肆佰玖拾玖万元整）；设计完成后，业主方支付剩余的50%，即人民币万元整（大写：人民币肆佰玖拾玖万元整）。4.2施工费施工费根据施工内容和工程量进行预算，具体金额在合同签订后由业主方、设计方和施工方共同确认。施工费的支付方式同设计费。4.3价格调整机制如遇材料价格波动、政策调整等因素导致合同价格变动，各方可协商调整合同价格。4.4付款方式与进度业主方根据工程进度和合同约定，按照双方确认的付款比例和时间进行付款。第五条合同工期5.1设计工期设计方应在本合同签订后个工作日内完成设计工作，并提交设计文件及图纸。5.2施工工期施工方应按照设计方提供的设计文件及图纸，在本合同签订后个工作日内完成施工工作。5.3工期延误及延长如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，各方可协商延长工期。若非不可抗力原因导致工期延误，违约方应承担相应的违约责任。第六条技术与资料移交6.1设计资料移交设计方应在设计完成后，将包括但不限于设计文件、图纸、技术说明书等资料移交给业主方和施工方。6.2施工资料移交施工方应在施工完成后，将包括但不限于施工记录、验收报告、维护手册等资料移交给业主方。6.3技术培训与指导设计方和施工方应对业主方及相关人员提供必要的技术培训和指导，确保工程正常运行。第八条工程验收8.1验收标准工程验收应严格按照《城市道路照明设计规范》（GB500342013）和国家及行业相关标准进行。8.2验收程序工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收在工程完成后进行，最终验收在保修期满后进行。8.3验收合格条件1）照明设备安装到位，运行正常；2）照明效果达到设计要求；3）电气安全、防火等安全措施符合相关规定；4）工程资料齐全，符合归档要求。第九条保修与维护9.1保修期限保修期限为工程验收合格之日起壹年。9.2保修范围保修范围包括照明设备及与其相关的电气设备、土建结构等。9.3保修责任在保修期内，因施工方原因导致的设备故障、损坏等问题，施工方负责免费维修或更换。9.4维护责任工程验收合格后，业主方应负责日常的维护管理工作。如发现安全隐患或其他问题，应及时通知施工方进行处理。第十条违约责任10.1设计方违约设计方未按照合同约定完成设计工作，或设计文件及图纸存在重大缺陷，导致施工无法进行，应承担违约责任。10.2施工方违约施工方未按照设计文件及图纸完成施工工作，或施工质量不符合合同约定，应承担违约责任。10.3业主方违约业主方未按照合同约定支付设计费、施工费，或未提供施工条件等，应承担违约责任。第十一条争议解决11.1协商解决合同各方在发生争议时，应通过协商解决。11.2调解解决如协商不成，可向相关行业组织或政府部门申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，合同各方可约定仲裁机构进行仲裁。11.4法律途径如仲裁不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更与解除12.1变更条件合同变更需经合同各方协商一致，并签订书面变更协议。12.2解除条件合同解除需经合同各方协商一致，并签订书面解除协议。12.3变更与解除的程序合同变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、责任等，并经合同各方签字盖章生效。第十三条合同的终止与解除13.1终止条件合同终止条件同第十二条的解除条件。13.2解除条件合同解除条件同第十二条的解除条件。13.3终止与解除的程序合同终止或解除协议应明确终止或解除的原因、时间、责任等，并经合同各方签字盖章生效。第十四条其他条款14.1不可抗力合同各方因不可抗力导致不能履行合同义务的，不承担违约责任。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决本合同争议解决方式同第十一条。14.4合同的生效、变更与解除本合同自合同各方签字盖章之日起生效。合同的变更、解除及终止，应经合同各方书面确认。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和责任15.1第三方介入的概念第三方介入指的是在合同执行过程中，除甲乙方之外的，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与合同执行或与合同执行有关的活动的一方或多方。第三方可以是个人、企事业单位、社会团体或其他组织。15.2第三方责任界定第三方介入本合同后，其责任界定如下：（1）第三方应遵守本合同的约定，按照甲乙方的要求履行相关义务；（2）第三方应承担由其原因导致的合同义务未能履行或造成损失的责任；（3）第三方不应承担本合同约定之外的任何责任；（4）第三方与甲乙方之间的权利义务关系，应由甲乙方协商确定。16.第三方介入的程序和条件16.1第三方介入的程序当甲乙方同意第三方介入时，应签订书面补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。补充协议应经甲乙方签字盖章后生效。16.2第三方介入的条件第三方介入的条件如下：（1）第三方应具备履行合同义务的能力和资质；（2）第三方应得到甲乙方的同意；（3）第三方介入不得违反法律法规和本合同的约定。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉、影响力等因素综合确定。甲乙方应在补充协议中明确第三方的责任限额。17.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，甲乙方应签订书面协议进行修改。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的权利义务关系第三方介入后，其与甲乙方的权利义务关系应由甲乙方协商确定，并在补充协议中明确。18.2第三方与甲乙方的责任划分（1）第三方应承担由其原因导致的合同义务未能履行或造成损失的责任；（2）甲乙方不应承担第三方原因导致的合同义务未能履行或造成损失的责任；（3）甲乙方应承担的合同义务，第三方不应承担。19.第三方介入对合同执行的影响19.1第三方介入不影响合同主体条款的执行，甲乙方应按照本合同约定履行各自的义务；19.2第三方介入不影响合同的履行期限，甲乙方应按照本合同约定的时间履行各自的义务；19.3第三方介入不影响合同的质量标准，甲乙方应按照本合同约定的质量标准履行各自的义务。20.第三方介入的解除20.1第三方介入的解除条件第三方介入的解除条件如下：（1）第三方已完成合同约定的义务；（2）甲乙方与第三方协商一致解除介入关系；（3）第三方介入的解除不影响合同的继续履行。20.2第三方介入的解除程序第三方介入的解除程序如下：（1）甲乙方与第三方协商一致，签订书面解除协议；（2）书面解除协议经甲乙方签字盖章后生效；（3）甲乙方按照本合同约定履行各自的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程概述详细说明附件内容：包括工程的具体名称、地点、规模、性质等详细信息。附件二：设计方主体信息详细说明附件内容：包括设计方的资质证明、法定代表人证明、联系方式等详细信息。附件三：施工方主体信息详细说明附件内容：包括施工方的资质证明、法定代表人证明、联系方式等详细信息。附件四：业主方主体信息详细说明附件内容：包括业主方的资质证明、法定代表人证明、联系方式等详细信息。附件五：设计与施工内容详细说明附件内容：包括设计内容的具体要求、施工内容的具体要求、工程质量标准等详细信息。附件六：合同价格详细说明附件内容：包括设计费的详细计算方式、施工费的详细计算方式、付款方式与进度等详细信息。附件七：合同工期详细说明附件内容：包括设计工期、施工工期、工期延误及延长的具体规定等详细信息。附件八：技术与资料移交详细说明附件内容：包括设计资料移交的具体要求、施工资料移交的具体要求、技术培训与指导的具体安排等详细信息。附件九：工程验收详细说明附件内容：包括验收标准、验收程序、验收合格条件等详细信息。附件十：保修与维护详细说明附件内容：包括保修期限、保修范围、保修责任、维护责任等详细信息。附件十一：违约责任详细说明附件内容：包括设计方违约、施工方违约、业主方违约的具体责任认定标准等详细信息。附件十二：争议解决详细说明附件内容：包括协商解决、调解解决、仲裁解决、法律途径等详细信息。附件十三：合同的变更与解除详细说明附件内容：包括变更条件、解除条件、变更与解除的程序等详细信息。附件十四：合同的终止与解除详细说明附件内容：包括终止条件、解除条件、终止与解除的程序等详细信息。附件十五：其他条款详细说明附件内容：包括不可抗力、法律适用、第三方责任限额等详细信息。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方未按照合同约定完成设计工作，或设计文件及图纸存在重大缺陷，导致施工无法进行；示例：设计方未能在规定的时间内完成设计工作，导致施工进度延误。2.施工方未按照设计文件及图纸完成施工工作，或施工质量不符合合同约定；示例：施工方未能按照设计文件进行施工，导致照明设备安装不符合质量标准。3.业主方未按照合同约定支付设计费、施工费，或未提供施工条件等；示例：业主方未能在规定的时间内支付设计费，导致设计工作无法正常进行。4.设计方和施工方未按照合同约定履行相关义务；示例：设计方未能提供完整的设计文件及图纸，