菲迪克FIDIC合同条件解读一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

菲迪克FIDIC合同条件解读一本合同目录一览1.定义与解释1.1合同文件1.2词语定义1.3语言2.工程范围与义务2.1工程范围2.2承包商义务2.3雇主义务3.合同价格3.1合同价格3.2价格调整3.3支付程序4.时间安排4.1施工期限4.2延长期限4.3竣工验收5.质量与标准5.1工程质量5.2工程标准5.3质量控制6.合同的变更与调整6.1变更程序6.2变更费用6.3调整方法7.合同的终止与违约7.1合同终止7.2违约责任7.3违约处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2调解程序8.3仲裁或诉讼9.保险9.1保险责任9.2保险办理9.3保险费用10.责任与责任限制10.1承包商责任10.2雇主责任10.3责任限制11.一般规定11.1合同的生效与终止11.2法律法规11.3通知与通讯12.合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包管理12.3分包合同13.税务与财务13.1税务13.2财务报表13.3审计14.合同的解除与终止14.1合同解除14.2终止条件14.3解除或终止后的处理第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同文件（1）本合同文件包括雇主与承包商签订的合同协议书、本合同条件、合同图纸、规范、承包商提交的各种报表、计划、申请、通知及其他文件，以及构成合同组成部分的其他文件。（2）本合同条件包括一般条件和特殊条件两部分。1.2词语定义（1）本合同中使用的词语，除另有说明者外，其含义如下：雇主：指与承包商签订合同的法人或其他组织。承包商：指与雇主签订合同的法人或其他组织。工程：指本合同协议书中规定的工程名称和内容。合同价格：指承包商为完成工程所需的全部费用，包括合同价格明细表中规定的各项金额。（2）本合同中使用的缩写词语，其含义如下：FIDIC：指国际咨询工程师联合会（FédérationInternationaleDesIngénieursConseils）制定的《菲迪克FIDIC合同条件》。1.3语言本合同文件的语言为中文。如有翻译版本的差异，以中文版本为准。第二条工程范围与义务2.1工程范围（1）承包商应按照合同图纸、规范和合同条件的要求，完成工程的施工、安装、调试、培训、验收等工作。（2）承包商应承担工程的所有风险，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的风险。2.2承包商义务（1）承包商应按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。（2）承包商应遵守国家和地方的法律法规，以及合同中的各项规定。（3）承包商应承担工程期间的维护、保养和管理责任。2.3雇主义务（1）雇主应按照合同约定支付合同价格。（2）雇主应提供工程所需的场地、设施、资料等，并确保工程顺利进行。（3）雇主应协助承包商办理与工程相关的审批、验收等手续。第三条合同价格3.1合同价格（1）本合同的价格为固定价格，即合同价格明细表中规定的金额。（2）合同价格不包括因合同变更、工程量增减等导致的费用调整。3.2价格调整（1）如因合同变更、工程量增减等原因导致合同价格需要调整，双方应按照合同约定的价格调整方法进行协商。（2）价格调整应按照实际变更的工程量、材料价格变动等因素进行计算。3.3支付程序（1）雇主应按照合同约定的付款计划和比例，向承包商支付合同价格。（2）承包商应按照合同约定的时间和方式，向雇主提交付款申请。第四条时间安排4.1施工期限（1）承包商应按照合同约定的施工期限完成工程。（2）如因特殊情况导致施工进度延误，双方应协商延长施工期限。4.2延长期限（1）如承包商不能在合同约定的施工期限内完成工程，应向雇主申请延长期限。（2）雇主应在收到延长期限申请后，按照合同约定的程序和时间做出决定。4.3竣工验收（1）工程完成后，承包商应按照合同约定的程序和标准进行自检。（2）自检合格后，承包商应向雇主提交竣工验收申请。第五条质量与标准5.1工程质量（1）承包商应按照合同约定的质量标准和规范要求完成工程。（2）工程质量的检验和验收应按照合同约定的程序进行。5.2工程标准（1）本合同工程标准应符合国家、行业和地方的相关规定。（2）如合同中没有明确规定，双方应按照公认的标准和惯例确定工程标准。5.3质量控制（1）承包商应建立健全质量管理体系，确保工程质量。（2）雇主有权对工程质量进行监督检查，并提出整改要求。第六条合同的变更与调整6.1变更程序（1）如需变更合同，双方应签订变更协议，并明确变更的内容、范围、价格等。（2）变更协议应按照合同约定的程序进行审批。6.2变更费用（1）合同变更导致的费用增减，应按照合同约定的价格调整方法进行计算。第八条争议解决8.1争议解决方式（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。8.2调解程序（1）如双方同意，可以邀请第三方进行调解。（2）调解程序应按照双方约定的时间和地点进行。8.3仲裁或诉讼（1）如双方未约定仲裁，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。（2）诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院作出停止履行的判决。第九条保险9.1保险责任（1）承包商应按照合同约定的范围和标准，为工程和人员办理相应的保险。（2）雇主应按照合同约定的范围和标准，为承包商人员办理相应的保险。9.2保险办理（1）承包商应在工程开始前，向雇主提交保险证明。（2）雇主应在收到保险证明后，按照合同约定的时间和方式支付保险费用。9.3保险费用（1）保险费用包括但不限于工程保险、人员保险等。（2）保险费用的具体金额和支付方式应在合同价格明细表中明确。第十条责任与责任限制10.1承包商责任（1）承包商应对工程的质量和安全承担责任。（2）承包商应对因施工原因导致的第三方损失承担责任。10.2雇主责任（1）雇主应对提供的场地、设施和资料的质量和安全承担责任。（2）雇主应对因工程导致的第三方损失承担责任。10.3责任限制（1）除非故意或重大过失，双方不对因履行合同导致的损失承担超过合同价格的赔偿责任。（2）双方应尽力减少损失，并采取合理的预防措施。第十一条一般规定11.1合同的生效与终止（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）合同终止后，承包商应按照合同约定的方式交付工程。11.2法律法规（1）本合同的签订、履行、变更、解除和终止，应遵守国家和地方的法律法规。（2）如法律法规发生变化，双方应按照新的法律法规执行。11.3通知与通讯（1）双方应通过合同约定的联系方式进行通知和通讯。（2）通知和通讯应采用书面形式，并在发送方留存副本。第十二条合同的转让与分包12.1合同转让（1）未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。（2）如双方同意转让，转让应按照合同约定的程序进行。12.2分包管理（1）承包商不得将合同约定的核心工程分包给第三方。（2）承包商应对分包工程的质量、安全、进度等承担责任。12.3分包合同（1）承包商与分包商之间的分包合同，应符合本合同的约定。（2）分包合同不得影响雇主的权利和利益。第十三条税务与财务13.1税务（1）双方应遵守国家和地方的税务法律法规，依法纳税。（2）税务费用应包含在合同价格中。13.2财务报表（1）承包商应按照合同约定的时间，向雇主提交财务报表。（2）财务报表应真实、准确、完整地反映工程的财务状况。13.3审计（1）雇主有权对承包商的财务状况进行审计。（2）审计应按照双方约定的时间和程序进行。第十四条合同的解除与终止14.1合同解除（1）如一方严重违反合同，对方有权解除合同。（2）合同解除后，双方应按照合同约定的方式处理剩余事项。14.2终止条件（1）工程完成后，合同即终止。（2）如双方同意提前终止合同，应签订终止协议，并明确终止条件和后续事项。14.3解除或终止后的处理（1）合同解除或终止后，承包商应按照合同约定的方式交付工程。（2）双方应按照合同约定的方式处理第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同有关联但未直接参与合同签订的其他法人、自然人或组织。1.2第三方介入的情况包括但不限于：提供咨询、监理、检验、调试、培训等服务的中介机构、咨询公司、专业人员等。第二条第三方介入的程序与责任2.1第三方介入应由甲乙方协商确定，并签订书面协议。2.2第三方介入前，甲乙方应明确第三方的职责、权利和义务，以及第三方介入的范围和期限。2.3第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并对其提供的服务质量、安全、进度等承担责任。2.4甲乙方应负责协调第三方与工程各方的关系，确保第三方能够顺利开展工作。第三条第三方介入的费用3.1第三方介入的费用应包含在合同价格中，或由甲乙方另行协商确定。3.2第三方介入费用的支付方式、时间和条件应在合同或补充协议中明确。3.3甲乙方应按照合同约定的时间和方式支付第三方介入费用。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方介入的变更或解除，应由甲乙方协商一致，并签订书面协议。4.2变更或解除第三方介入时，甲乙方应重新明确第三方的职责、权利和义务。4.3变更或解除第三方介入的费用，应按照甲乙方协商的结果进行调整。第五条第三方责任限额5.1第三方对工程的质量和安全承担有限责任，除非故意或重大过失。5.2第三方介入造成的损失，赔偿金额不应超过甲乙方已支付的第三方介入费用。5.3第三方对甲乙方不承担合同违约责任，甲乙方不得要求第三方承担超过其介入范围的责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间是独立的法律关系，第三方不对甲乙方承担任何合同义务。6.2甲乙方与第三方签订的协议，不得影响甲乙方之间的合同关系。6.3第三方对甲乙方提供的资料、信息和数据，应予以保密，并不得用于本合同以外的目的。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲乙方与第三方之间的违约纠纷，应通过友好协商解决，协商不成时，可以向法院提起诉讼。7.3第三方介入的违约处理，不影响甲乙方根据本合同对第三方享有的权利。第八条第三方介入的权益保护8.1甲乙方应保障第三方在合同约定范围内的权益。8.2第三方有权要求甲乙方提供与工程相关的资料和信息，以便其顺利开展工作。8.3第三方有权对甲乙方违反合同约定的行为提出抗议和索赔。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入终止的条件应由甲乙方协商确定，并在合同中明确。9.2第三方介入终止后，第三方应按照甲乙方的要求，办理相关手续，并交接工作。9.3第三方介入终止后的费用处理，应按照甲乙方协商的结果进行。第十条第三方介入的继承与转让10.1第三方介入的权益不得继承或转让给其他法人、自然人或组织。10.2第三方介入的继承或转让，应经过甲乙方同意，并签订书面协议。10.3继承或转让第三方介入的权益，不影响甲乙方与第三方之间的合同关系。第十一条第三方介入的适用法律与争议解决11.1本合同第三方介入的相关条款，适用中华人民共和国的法律。11.2因第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成时，可以向法院提起诉讼。11.3第三方介入的争议解决，不影响甲乙方根据本合同对第三方享有的权利。第十二条其他规定12.1本合同的第三方介入条款，不影响合同其他条款的效力。12.2本合同的第三方介入条款，如需修改或补充，应由甲乙方协商一致，并签订书面协议。12.3本合同的第三方介入条款，不得违反国家法律法规的强制性规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书：明确甲乙双方的权利、义务和责任，以及合同的生效、履行、变更、解除和终止等条款。2.合同条件：包括一般条件和特殊条件，规定工程范围、价格、时间、质量等方面的具体要求。3.合同图纸：包括工程的设计图纸、技术参数、施工图等，用于指导工程的施工和验收。4.规范：包括国家和行业的相关规范、标准，以及甲乙方对工程的特殊要求。5.承包商提交的各种报表、计划、申请、通知等：包括但不限于施工组织设计、进度计划、质量计划、安全管理计划等。6.保险证明：承包商为工程和人员办理的保险证明，以及雇主为承包商人员办理的保险证明。7.支付证明：包括合同价格明细表、付款计划、付款申请等，用于证明合同价格的支付情况。8.竣工资料：包括竣工图纸、竣工报告、竣工验收报告等，用于证明工程的完成情况。9.变更协议：包括合同变更的内容、范围、价格等，用于证明合同变更的情况。10.终止协议：包括合同终止的原因、条件、后续事项等，用于证明合同终止的情况。说明二：违约行为及责任认定：1.工程质量不符合合同约定：承包商应承担违约责任，包括但不限于修复、返工、赔偿损失等。2.工程进度延误：承包商应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.工程安全不符合合同约定：承包商应承担违约责任，包括但不限于修复、返工、赔偿损失等。4.承包商未按约定支付合同价格：承