2024版墙体拆解工程劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版墙体拆解工程劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方名称1.2分包方资质证明1.3总包方名称1.4总包方资质证明第二条工程范围及内容2.1墙体拆解工程范围2.2工程量及工程进度2.3分包方工作内容第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4质量保证金第四条工期及进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误及赔偿第五条质量及标准5.1工程质量标准5.2分包方质量责任5.3质量检查及验收第六条安全及环保6.1安全施工规定6.2分包方安全责任6.3环保要求及措施第七条材料及设备7.1分包方提供的材料及设备7.2总包方提供的材料及设备7.3材料及设备质量标准第八条技术支持及配合8.1技术咨询及支持8.2分包方技术配合8.3技术变更及处理第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更及解除的程序第十条违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任10.3违约赔偿金额及方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼地点11.3仲裁或诉讼时效第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任及处理第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3附件及附录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方名称1.2分包方资质证明分包方须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关证件，以证明其具备进行墙体拆解工程的资质和能力。1.3总包方名称1.4总包方资质证明总包方须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关证件，以证明其具备进行墙体拆解工程的总包资质和能力。第二条工程范围及内容2.1墙体拆解工程范围工程范围包括但不限于：墙体拆除、垃圾清运、拆解现场清理、拆解材料归类存放等。2.2工程量及工程进度分包方应根据总包方的要求，按照工程进度完成墙体拆解工作。具体工程量及工程进度安排详见附件一《工程量清单及工程进度计划》。2.3分包方工作内容分包方的工作内容包括但不限于：按照总包方的要求进行墙体拆解工作、保证施工安全、负责施工现场的清洁卫生、配合总包方的各项管理工作等。第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式支付方式为银行转账，账户信息详见附件二《账户信息》。3.3进度付款进度付款按照工程进度的完成情况进行支付。具体支付比例和时间详见附件一《工程量清单及工程进度计划》。3.4质量保证金总包方在支付合同总价后的个月内保留合同总价5%的质量保证金，用于保证分包方在合同有效期内对工程质量问题进行修复和整改。质量保证金支付方式与进度付款相同。第四条工期及进度4.1工程开工日期工程开工日期为年月日。4.2工程竣工日期工程竣工日期为年月日。4.3工期延误及赔偿如分包方原因导致工期延误，分包方应按照总包方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同总价的0.5‰。如分包方原因导致工期延误超过天，总包方有权解除本合同，并有权要求分包方支付合同总价20%的违约金。第五条质量及标准5.1工程质量标准分包方应按照总包方提供的施工图纸、施工规范和标准进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。5.2分包方质量责任分包方应对施工过程中出现的质量问题负责修复和整改，并承担因质量问题导致的损失。5.3质量检查及验收总包方有权对分包方的施工质量进行检查和验收，分包方应积极配合。如检查发现质量问题，分包方应在天内进行修复和整改，并承担由此产生的费用。第六条安全及环保6.1安全施工规定分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，严格按照总包方提供的安全生产管理制度和操作规程进行施工。6.2分包方安全责任分包方应对施工现场的安全负责，确保施工过程中不发生安全事故。如发生安全事故，分包方应承担相应责任并负责处理相关事宜。6.3环保要求及措施分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和规定，严格按照总包方提供的环保要求和措施进行施工。如因分包方原因导致环境污染，分包方应承担相应责任并负责处理相关事宜。第八条技术支持及配合8.1技术咨询及支持分包方在施工过程中遇到技术问题，应向总包方寻求技术咨询及支持。总包方应提供必要的技术支持，确保施工顺利进行。8.2分包方技术配合分包方应按照总包方的要求，配合总包方进行技术交底、施工图纸会审等工作。8.3技术变更及处理如施工过程中发生技术变更，分包方应立即通知总包方。总包方应在天内对技术变更进行审查，并书面通知分包方。分包方应按照总包方的要求进行相应的施工调整。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更不得影响工程质量、安全及进度。9.2合同解除条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除不得影响分包方的合法权益。9.3变更及解除的程序（1）双方协商一致，确定变更或解除内容；（2）签订书面变更协议或解除协议；（3）分包方按照变更协议或解除协议的要求执行相关事宜。第十条违约责任10.1分包方违约责任分包方违反合同约定，应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿总包方因此造成的直接经济损失、延误工程进度导致的损失等。10.2总包方违约责任总包方违反合同约定，应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿分包方因此造成的直接经济损失、延误工程进度导致的损失等。10.3违约赔偿金额及方式违约赔偿金额及方式按照双方在合同中约定的违约金计算方式进行赔偿。具体赔偿金额及方式详见附件三《违约金计算方式》。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为合同签订地。11.3仲裁或诉讼时效双方争议的解决应当自争议发生之日起个月内完成。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。12.2保密期限保密期限自双方签订合同之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3泄密责任及处理如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，泄密方应承担违约责任，赔偿对方的损失。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更不得影响工程质量、安全及进度。13.3合同终止条件合同终止条件详见附件四《合同终止条件》。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。具体不可抗力的认定及处理方式详见附件五《不可抗力条款》。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3附件及附录本合同附件及附录为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件六《工程量清单及工程进度计划》、附件七《账户信息》、附件八《违约金计算方式》、附件九《合同终止条件》、附件十《不可抗力条款》等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定在本合同中，第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、施工方、材料供应商等。第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙方因客观需要，与第三方建立合作关系，以完成合同约定的工程内容。2.第三方介入的程序及条件2.1甲乙方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方名称、介入内容、介入时间等。2.2甲乙方在选择第三方时，应确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉，以保证工程质量和进度。2.3甲乙方与第三方建立合作关系前，应将第三方提供的材料、设备、技术等提交给对方审查，确保符合合同约定。3.第三方责任及权益3.1第三方介入合同，应视为对甲乙方之间的合同关系具有知情权，但不具备决策权。第三方应按照甲乙方的要求履行合同义务。3.2第三方应自行承担因自身原因导致的工程质量、安全、进度等方面的责任。若第三方原因导致甲乙方损失，甲乙方有权向第三方追偿。3.3甲乙方应与第三方明确划分合同范围内的工作内容，确保第三方工作不影响甲乙方合同义务的履行。3.4甲乙方支付给第三方的费用，应明确体现在合同价款中，不得额外增加甲乙方的负担。4.第三方介入的额外条款及说明4.1甲乙方与第三方签订合同时，应明确第三方介入的具体工作内容、工期、质量标准、费用等。4.2甲乙方与第三方签订合同时，应明确双方在合同履行过程中的沟通协调机制，确保第三方工作与甲乙方合同的顺利进行。4.3甲乙方与第三方签订合同时，应明确合同的解除、变更及违约责任等条款，以保障甲乙方的合法权益。4.4甲乙方与第三方签订合同时，应要求第三方提交履约保证金或担保，以确保第三方按约履行合同义务。5.第三方责任限额5.1甲乙方应与第三方明确约定合同价款，确保第三方在履行合同义务过程中，不得向甲乙方提出超出合同价款范围的要求。5.2甲乙方应与第三方约定，在第三方原因导致工程质量、安全、进度等方面出现问题时，第三方的赔偿责任限额。5.3甲乙方与第三方签订合同时，应明确双方在合同履行过程中的信息保密义务，确保第三方不得泄露甲乙方商业秘密、技术秘密等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单及工程进度计划详细列出墙体拆解工程的各项工程量，包括工程名称、工程内容、工程量、工程单价、工程总价等信息，以及工程进度的详细计划，包括各阶段的开始时间和结束时间。附件二：账户信息提供总包方和分包方的银行账户信息，包括开户银行、账户名称、账号等，用于合同价款的支付和收取。附件三：违约金计算方式详细说明违约金的计算方式，包括违约金的计算基础、计算比例、计算公式等。附件四：合同终止条件详细列出合同终止的条件，包括终止合同的情形、终止合同的程序等。附件五：不可抗力条款详细说明不可抗力的定义、不可抗力事件的认定标准、不可抗力事件发生时的处理方式等。附件六：技术交底书附件七：安全施工方案提供墙体拆解工程的安全施工方案，包括安全措施、安全防护设施、安全事故处理程序等。附件八：环保措施方案提供墙体拆解工程的环保措施方案，包括环保措施、环保设施、环保要求等。附件九：合同变更条件及程序详细列出合同变更的条件、变更程序、变更通知的方式等。附件十：争议解决方式及程序详细说明争议解决的方式（如友好协商、调解、仲裁或诉讼等）、争议解决的地点、争议解决的时效等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按照合同约定履行义务；（2）延迟履行合同义务；（3）违反合同约定的质量标准；（4）泄露合同保密信息；（5）擅自变更合同内容；（6）违反合同约定的安全及环保要求等。2.违约责任认定违约责任的认定标准如下：（1）违约金的支付：按照附件三《违约金计算方式》的约定，计算违约金金额。（2）损失赔偿：根据违约行为导致的实际损失金额进行赔偿，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、可得利益损失等。（3）工期延误：按照合同约定的工期及进度，