广州市建设工程施工合同范例

合同编号：__________广州市建设工程施工合同范例甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目规模：_______1.4项目内容：_______1.5工程总投资：_______二、合同价格2.1工程总价：_______元（大写：____________________________元整）。2.2合同价格包含乙方施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、措施费、规费、税金等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非出现合同约定的可以调整价格的情况，否则任何一方不得擅自调整价格。三、合同履行3.1甲方责任：（1）负责办理项目建设的相关手续，包括但不限于规划、设计、施工许可等。（2）按照合同约定支付合同价款。（3）提供施工场地，保证乙方施工顺利进行。（4）协调解决项目施工过程中的有关问题。3.2乙方责任：（1）按照合同约定完成工程项目的施工。（2）确保工程质量、安全、进度符合合同要求。（3）负责工程项目的日常管理。（4）承担因自身原因造成的工程质量、安全、进度等方面的责任。四、合同价款的支付4.1甲方按照合同约定进度付款，具体付款比例和时间如下：（1）合同签订后_______日内，支付合同总价款的_______%。（2）工程进度达到_______%时，支付合同总价款的_______%。（3）工程验收合格后，支付合同总价款的_______%。（4）剩余合同价款在质保期内无质量问题的情况下，一次性支付。4.2甲方支付合同价款时，应出具合法的支付凭证。五、工程质量5.1乙方应按照设计文件、施工图纸、技术规范等要求进行施工，确保工程质量。5.2工程质量应符合国家及行业相关标准，验收不合格的工程，乙方应负责整改直至达到验收标准。六、工程进度6.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。6.2乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。七、违约责任7.1甲方未按照合同约定支付价款的，应支付违约金，违约金为应付款项的_______%。7.2乙方未按照合同约定完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。7.3双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的质保期责任之日终止。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方的合法身份，具有签订和履行合同的资格。2.工程质量：严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。3.合同价款：明确合同价款的支付比例和时间，确保甲方按时支付价款。4.工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因自身原因导致延误，应承担相应的违约责任。5.违约责任：明确双方违约行为及相应的违约金计算方式。6.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整合同关系，保障合同当事人合法权益的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑行业活动，保障建筑安全生产、工程质量等方面的法律规范总称。3.发包方：委托他人完成工程建设任务的当事人。4.承包方：接受他人委托完成工程建设任务的当事人。5.工程总价：完成工程项目所需支付的全部费用。6.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。7.质保期：承包方对工程质量承担保证责任的期限。8.友好协商：双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，通过沟通、协商解决争议的方式。9.有管辖权的人民法院：根据我国民事诉讼法的规定，具有审理案件权限的人民法院。特殊应用场合及补充条款：1.环保要求：当工程位于环保敏感区域，或者涉及特殊环保要求时，合同中应增加环保条款，明确乙方需遵守的环保规定，以及不合规时的责任承担。2.文物保护：若工程项目所在地区有文物古迹，需增加文物保护的条款，规定乙方在施工过程中应采取的措施，以防止对文物的损害。3.应急预案：针对可能发生的突发事件，如自然灾害、事故等，合同中应包含应急预案条款，明确双方在发生突发事件时的应对责任和措施。4.工程变更：若工程项目在施工过程中出现变更，合同中应增加工程变更条款，明确变更导致的费用和工期的调整方式。5.材料供应：若工程项目所需材料由乙方供应，合同中应增加材料供应条款，明确材料质量、供应时间等要求。6.工程验收：合同中应增加工程验收条款，明确验收标准、验收程序以及验收