建设工程施工承包协议_第1页
建设工程施工承包协议_第2页
建设工程施工承包协议_第3页
建设工程施工承包协议_第4页
建设工程施工承包协议_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程规模:_______1.5工程预算:_______二、合同金额2.1本工程合同金额为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。2.2合同金额包含:工程设计费、材料费、施工费、人员工资、税费、利润等一切与工程有关的费用。三、合同工期3.1开工日期:_______3.2竣工日期:_______3.3工期延误:如遇不可抗力等因素导致工程延期,双方协商解决。四、质量标准4.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。4.2工程验收:工程竣工后,甲方应组织验收,乙方应按约定时间提交完整的工程资料,并配合验收工作。五、付款方式及进度5.1付款方式:_______5.2付款进度:根据工程进度分阶段支付。具体支付时间及比例由双方协商确定。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。6.2甲方逾期支付价款的,应按同期银行贷款利率支付乙方利息。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且甲方支付完毕所有款项之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.发包方和承包方应具备合法的资质和条件,遵守相关法律法规。2.合同金额、工期、质量标准等条款应明确清晰,避免模糊不清导致纠纷。3.付款方式和进度应详细规定,确保工程顺利进行。4.违约责任应明确违约金及赔偿标准,以维护双方权益。5.争议解决方式应明确,选择合适的地域法院。解决办法:1.双方应严格遵守合同条款,如有争议,优先协商解决。2.如协商不成,可采取法律手段,向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中,双方应积极配合,提供相关证据和资料。关键词语的法律名词解释:1.发包方:指委托他人完成工程建设的一方,负责支付工程款项和承担工程风险。2.承包方:指接受发包方委托,完成工程建设的一方,有权收取工程款项和利润。3.合同金额:指双方约定的工程建设总投资额。4.工期:指双方约定的工程开始施工至竣工的时间段。5.质量标准:指工程建设的质量要求,应符合国家及行业相关标准和规范。6.违约金:指一方违约时,应向守约方支付的赔偿金。7.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。8.不可抗力:指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。特殊应用场合:1.场合:建筑工程涉及政府部门审批补充条款:如工程需政府部门审批,甲方应负责办理相关审批手续,并承担由此产生的费用。如因乙方原因导致审批延误,乙方应承担相应责任。2.场合:工程设计变更补充条款:如在施工过程中,因设计原因导致工程变更,双方应协商确定变更后的工程内容、价款和工期等相关事项。如一方未履行协商义务,导致工程变更引发的纠纷,应承担相应责任。3.场合:不可抗力因素导致工程延期补充条款:如工程因不可抗力因素导致延期,双方应协商延长工期。如因不可抗力因素导致工程无法继续进行,双方协商解决合同终止、赔偿等事项。4.场合:工程质量问题补充条款:如工程出现质量问题,乙方应负责修复并承担修复费用。如因甲方原因导致工程质量问题,甲方应承担相应责任。5.场合:工程款项支付问题补充条款:如甲方逾期支付工程款项,乙方有权暂停施工。如甲方未按约定支付工程款项,乙方不承担由此导致的工程延误责任。附件列表:1.工程设计图纸和技

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论