施工合同纠纷处理方法

合同编号：__________施工合同纠纷处理方法地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方为了明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的第二条合同价格1.乙方向甲方提供的工程施工服务价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.乙方应在合同签订后_______日内向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后_______日内核实并支付相应款项。3.工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收，验收合格后甲方支付剩余款项。第三条施工期限1.乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程在_______日内完工。2.乙方如因特殊情况需要延期，应提前_______日向甲方申请，经甲方同意后方可延期。第四条质量标准1.乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应承担_______个月的质保期。质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______日内到达现场进行维修或更换。第五条合同的变更和解除1.合同履行过程中，如一方提出变更或解除合同，需提前_______日书面通知对方，并经双方协商一致。2.合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并按照本合同约定的价格结算。第六条违约责任1.乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×_______%。2.甲方如未按照约定时间支付款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×_______%。3.双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条争议解决1.双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.诉讼费用由败诉方承担。第八条其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________注意事项与解决办法：1.注意事项：（1）合同编号：填写合同编号，以便于合同的管理和查询。（2）甲方和乙方信息：确保填写完整、准确，避免因信息不准确导致的合同纠纷。（3）合同标的：明确合同标的，避免因误解导致的合同纠纷。（4）合同价格：详细填写价格条款，包括支付方式和时间，避免因价格问题导致的合同纠纷。（5）施工期限：明确施工期限，包括延期条件和时间，避免因工期问题导致的合同纠纷。（6）质量标准：明确质量标准，包括质保期和维修更换条件，避免因质量问题导致的合同纠纷。（7）合同的变更和解除：明确变更和解除的条件和程序，避免因合同变更和解除导致的合同纠纷。（8）违约责任：明确违约责任，包括违约金的计算方式，避免因违约导致的合同纠纷。（9）争议解决：明确争议解决方式，包括诉讼管辖法院，避免因争议解决方式导致的合同纠纷。2.解决办法：（1）双方发生争议时，进行友好协商，寻求和解。（2）如协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同编号：用于标识合同的唯一编号，便于管理和查询。2.甲方：指承担合同权利和义务的一方。3.乙方：指履行合同义务的一方。4.合同标的：指合同双方约定的交易对象或事项。5.合同价格：指双方约定的交易价格，包括支付方式和时间。6.施工期限：指合同约定的工程完工时间。7.质量标准：指工程质量应符合的国家标准、行业标准或其他标准。8.质保期：指工程竣工后，乙方承担的工程质量保障期限。9.合同的变更和解除：指在合同履行过程中，双方对合同内容进行修改或终止合同关系的行为。10.违约责任：指一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的违约责任和后果。11.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。12.诉讼管辖法院：指双方在合同中约定的，解决合同争议的法院。特殊应用场合及补充条款：1.场合：若工程涉及特定行业标准或特殊工艺，可能需要专业第三方机构进行工程验收。补充条款：双方同意，工程竣工后，由甲方组织的专业第三方机构进行工程验收，验收合格后，甲方支付剩余款项。2.场合：若工程进度受到不可抗力因素（如天气、政策变化等）影响，导致工程延期。补充条款：如工程进度受到不可抗力因素影响，导致工程延期，乙方应尽快通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，乙方免于承担逾期违约金。3.场合：若甲方在合同履行过程中提出增加工程内容或修改工程设计。补充条款：甲方如需增加工程内容或修改工程设计，应提前与乙方沟通，并签订书面补充协议。乙方应在协议签订后按照甲方要求进行施工。4.场合：若工程质量出现问题，乙方在质保期内未能及时解决。补充条款：如工程质量出现问题，乙方在质保期内未能及时解决，甲方有权自行寻找其他供应商进行维修或更换，并将从乙