建设工程分包劳务合同样本

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方向甲方提供劳务分包服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程性质：_______1.5工程进度：_______1.6工程质量标准：_______二、劳务分包范围及内容2.1乙方承担本合同工程所需的全部劳务工作，包括但不限于：_______2.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳动力，并保证施工过程中的安全和质量。三、合同价格及支付3.1本合同劳务费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付劳务费用。具体支付方式如下：（1）预付款：合同签订后_______天内，甲方支付劳务费用的_______%；（2）进度款：工程进度达到_______%时，甲方支付劳务费用的_______%；（3）验收合格后，甲方支付劳务费用的_______%；（4）剩余劳务费用在工程保修期满后支付。3.3甲方支付劳务费用时，乙方应提供等额的收款收据。四、工期及进度4.1合同约定的工期为_______天。4.2乙方应按照甲方的要求，确保工程进度满足整体工程的需要。4.3乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。五、质量及安全5.1乙方应严格按照国家有关工程质量标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。5.2乙方应加强施工现场的安全管理，严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的人员安全。5.3乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量满足要求。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成劳务工作的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同劳务费用的_______%。6.2甲方未按照约定支付劳务费用的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为未支付劳务费用的_______%。6.3甲乙双方因违反合同规定造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且劳务费用支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.确保合同内容的完整性和准确性，包括但不限于工程概况、劳务分包范围、合同价格、工期、质量及安全等条款。2.明确双方的责任和义务，特别是违约责任条款，以防止合同履行过程中出现纠纷。3.注意保护双方的合法权益，如保密条款、知识产权保护等。4.确保合同符合国家相关法律法规的要求，如有不符，应及时修改完善。5.在签订合同前，最好征求法律专业人士的意见，确保合同的合法性和有效性。解决办法：1.双方应本着平等、自愿、公平、诚信的原则履行合同，如发生纠纷，尝试友好协商解决。2.若协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。3.在诉讼过程中，双方应遵守法律法规，配合法院审理，共同维护合法权益。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称，包括建筑工程的规划、设计、施工、监理等方面的规定。3.劳务分包：是指施工总承包企业将其所承包的工程中的部分工程或工作发包给具有相应资质的劳务分包企业完成的活动。4.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。5.司法程序：是指通过人民法院依法解决纠纷的程序，包括起诉、审理、判决等环节。特殊应用场合：1.工程项目的紧急追加：有时候，由于客户需求变化或者工程项目出现了意外情况，可能需要乙方立即增加人手或者调整施工计划来应对。补充条款：甲方应在需求发生变化的____小时内通知乙方，乙方应在接到通知后的____小时内做出响应，并根据实际情况调整劳务人员及施工计划。2.不可抗力因素影响工程进度：遇到自然灾害、社会事件等不可抗力因素，可能导致工程进度受到影响。补充条款：遇到不可抗力因素导致工程进度延误时，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明。根据不可抗力因素的影响程度，双方可协商调整工期和劳务费用。3.工程质量争议：在工程验收过程中，如果甲方对乙方的工程质量有异议，需要有一套争议解决的机制。补充条款：工程验收时，如甲方对乙方的工程质量有异议，应在验收合格后的____小时内提出，并书面说明理由。乙方应在接到异议后的____小时内进行整改，双方可共同协商确定质量整改措施。4.保密要求：在一些工程项目中，可能会涉及到甲方单位的商业秘密或者敏感信息，需要乙方承诺保密。补充条款：乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和敏感信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。违反保密义务的，乙方应承担相应的违约责任。附件列表：1.