2024年度基础设施建设施工合同3篇_第1页
2024年度基础设施建设施工合同3篇_第2页
2024年度基础设施建设施工合同3篇_第3页
2024年度基础设施建设施工合同3篇_第4页
2024年度基础设施建设施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度基础设施建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体与范围1.1发包方1.2承包方1.3施工范围与内容第二条合同价格与支付2.1合同总价2.2支付方式与时间第三条施工进度与质量3.1施工进度计划3.2施工质量标准第四条材料与设备4.1材料供应与质量4.2设备供应与安装第五条安全生产与环保5.1安全生产要求5.2环保要求第六条合同变更与解除6.1合同变更程序6.2合同解除条件第七条违约责任7.1发包方违约7.2承包方违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果的处理第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2合同转让程序第十三条附件13.1施工图纸13.2技术规范13.3工程量清单第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同效力14.3合同修改与补充第一部分:合同如下:第一条合同主体与范围1.1发包方1.2承包方1.3施工范围与内容本合同约定的施工范围为县2024年度基础设施建设,包括但不限于道路拓宽、桥梁修建、供水供电设施建设、排水系统改造等工程。具体施工内容以甲方提供的施工图纸和技术规范为准。第二条合同价格与支付2.1合同总价2.2支付方式与时间甲方应按照乙方提交的进度报表和质量报告,按照合同约定的支付比例,及时向乙方支付相应的工程进度款。具体支付方式与时间如下:(1)合同签订后10日内,支付合同总价的30%;(2)工程进度达到20%时,支付合同总价的20%;(3)工程进度达到50%时,支付合同总价的20%;(4)工程进度达到80%时,支付合同总价的10%;(5)工程验收合格后,支付合同总价的5%。第三条施工进度与质量3.1施工进度计划乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术规范,制定详细的施工进度计划,并报甲方审批。乙方应严格按照审批后的施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。3.2施工质量标准乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工,确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。工程验收不合格的,乙方应负责整改,直至验收合格。第四条材料与设备4.1材料供应与质量乙方应按照甲方提供的材料供应清单,采购合格的建筑材料。乙方应保证所采购的材料质量符合国家相关法律法规和行业标准。4.2设备供应与安装乙方应负责提供施工所需的设备,并负责设备的安装、调试和维护。乙方应保证所提供的设备性能稳定,满足施工要求。第五条安全生产与环保5.1安全生产要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工,确保施工过程中的安全生产。5.2环保要求乙方应严格按照国家环保法律法规和甲方制定的环保规章制度进行施工,确保施工过程中的环境保护。第六条合同变更与解除6.1合同变更程序合同变更应由甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。合同变更协议应明确变更的内容、范围、价格和时间等事项。6.2合同解除条件合同解除应由甲乙双方协商一致,并签订书面解除协议。合同解除协议应明确解除的原因、时间、责任分配和后续处理等事项。第八条争议解决8.1争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议,应提交至省仲裁委员会,按照该会的仲裁规则进行仲裁。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格且所有款项支付完毕之日终止。9.2合同终止条件在合同履行过程中,如发生不可抗力或其他客观原因导致合同无法继续履行时,甲乙双方协商一致后可以终止合同。9.3合同解除条件甲乙双方同意解除合同的,应签订书面解除协议,明确解除的原因、时间、责任分配和后续处理等事项。合同解除后,乙方向甲方支付的已付款项不予退还。第十条保密条款10.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,包括但不限于客户信息、价格策略、施工工艺等。10.2保密期限甲乙双方的保密义务自合同签订之日起生效,至合同终止或解除之日起五年内有效。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、罢工等)以及政府行为(如政策调整、强制拆迁等)。11.2不可抗力后果的处理因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,甲乙双方应立即协商,根据事件的性质和影响,决定是否延长合同履行期限、调整合同价格或解除合同。第十二条合同的转让12.1合同转让条件未经对方同意,甲乙双方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同转让程序甲乙双方拟转让合同权利义务的,应提前三十日书面通知对方,并提交转让协议和相关证明文件。对方在收到通知后十五日内未提出异议的,转让行为有效。第十三条附件13.1施工图纸13.2技术规范13.3工程量清单13.4材料供应清单13.5设备供应清单第十四条其他条款14.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同效力本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。14.3合同修改与补充本合同未尽事宜,甲乙双方可以另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同中所称的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。1.2第三方介入范围第三方介入包括但不限于合同履行过程中的咨询、监督、评估、鉴定、调解和仲裁等环节。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲乙双方在合同履行过程中,如有需要第三方介入的事项,应先协商一致,并签订书面介入协议。第三方介入协议应明确介入的范围、内容、期限和费用等事项。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:(1)甲乙双方协商一致认为需要第三方专业意见或服务;(2)合同履行过程中出现争议,双方无法协商解决;(3)甲方或乙方认为有必要进行第三方评估或监督;(4)法律、法规或政策规定需要第三方介入。第三条第三方的主要权利与义务3.1第三方权利第三方根据本合同介入时,有权获取与合同履行相关的全部信息,要求甲乙双方提供必要的协助和支持。3.2第三方义务第三方应按照介入协议的约定,独立、公正、客观地进行介入工作,并对其提供的意见、评估、鉴定等结果承担责任。第四条第三方介入的费用4.1第三方费用承担第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在介入协议中明确。双方另有约定的除外。4.2费用支付方式甲乙双方应在第三方完成介入工作后,按照约定的支付方式及时支付费用。第五条第三方责任限额5.1第三方责任第三方应对其介入工作的合法性、准确性、及时性等承担责任。第三方因过失导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。5.2责任限额第三方的赔偿责任限额应根据介入工作的性质、复杂程度、风险等级等因素确定,并在介入协议中明确。第六条第三方与甲乙双方的关系6.1第三方独立性第三方介入时,应保持独立性,不受甲乙双方的不当影响。6.2第三方与甲乙双方的权利义务划分第三方介入过程中,甲乙双方与第三方之间的权利义务划分应明确,避免产生纠纷。第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入终止第三方介入应在合同约定的期限内完成。如提前完成或因不可抗力等原因,甲乙双方可协商终止第三方介入。7.2第三方介入解除甲乙双方同意解除第三方介入的,应签订书面解除协议,明确解除的原因、时间、责任分配和后续处理等事项。第八条第三方介入的补充协议8.1补充协议的签订甲乙双方与第三方就本合同的履行、变更、解除等事项达成一致的,应签订书面补充协议。8.2补充协议的效力补充协议与本合同具有同等法律效力,甲乙双方应严格按照补充协议履行各自的权利义务。第九条附件9.1第三方介入协议9.2第三方费用支付凭证9.3第三方工作成果报告第十条其他条款10.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2合同效力本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。10.3合同修改与补充本合同未尽事宜,甲乙双方可以另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:施工图纸详细描述:施工图纸是本合同的重要组成部分,包括所有施工项目的详细设计图纸、施工说明和技术要求。图纸应由乙方根据甲方提供的资料和要求进行绘制,并经甲方审批后用于施工。附件2:技术规范详细描述:技术规范是指为保证工程质量、安全、进度等目标实现而制定的施工工艺、质量标准、验收标准等规范性文件。乙方应严格按照技术规范进行施工,确保工程质量符合要求。附件3:工程量清单详细描述:工程量清单是列出所有施工项目及其相应工程量的详细清单,包括项目名称、工程量、单位、单价和总价等。乙方应根据工程量清单进行施工,并按实际完成情况进行结算。附件4:材料供应清单详细描述:材料供应清单是指列出本合同所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等的详细清单。乙方应根据材料供应清单进行采购,并保证材料的质量符合要求。附件5:设备供应清单详细描述:设备供应清单是指列出本合同所需的全部设备名称、型号、数量、性能要求等的详细清单。乙方应根据设备供应清单进行采购或租赁,并保证设备的安全性能和正常运行。附件6:第三方介入协议详细描述:第三方介入协议是指甲乙双方与第三方签订的协议,明确第三方的介入范围、内容、期限和费用等事项。协议应由甲乙双方协商一致后签订,并具有法律效力。附件7:第三方费用支付凭证详细描述:第三方费用支付凭证是指甲乙双方支付第三方介入费用的凭证,包括支付金额、支付时间、支付方式等详细信息。支付凭证应由甲乙双方共同保存,以备查验。附件8:第三方工作成果报告详细描述:第三方工作成果报告是指第三方完成介入工作后提交的书面报告,包括工作内容、工作成果、存在问题和建议等。甲乙双方应认真审查报告,并根据报告内容采取相应措施。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:甲方未按约定时间支付工程进度款、变更合同内容导致工程进度延迟、未提供施工图纸和技术规范等原因导致工程无法正常进行等,均视为甲方违约。甲方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。示例说明:若甲方未按约定时间支付工程进度款,导致乙方施工无法正常进行,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因违约导致的乙方损失。2.乙方违约行为及责任认定:乙方未按约定时间完成工程、未达到合同约定的质量标准、未按施工图纸和技术规范进行施工等原因导致工程质量问题或进度延迟等,均视为乙方违约。乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。示例说明:若乙方未按约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因违约导致的甲方损失。3.第三方违约行为及责任认定:第三方未按约定完成介入工作、未提供真实、准确、完整的意见或报告、存在过失导致甲方或乙方损失等,均视为第三方违约。第三方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方或乙方损失等。示例说明:若第三方未按约定时间完成介入工作,甲方和乙方均有权要求第三方支付违约金,并赔偿因违约导致的甲方或乙方损失。全文完。2024年度基础设施建设施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义第二条工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条工程进度与时间表3.1施工计划3.2关键节点3.3进度报告及变更第四条工程质量与标准4.1质量要求4.2质量控制4.3质量验收第五条工程材料与设备5.1材料供应5.2设备要求5.3材料与设备检验第六条施工安全与环保6.1安全措施6.2环保要求6.3安全事故处理第七条合同价款与支付7.1合同总价7.2付款条件7.3价款调整第八条工期延误与赔偿8.1工期延误责任8.2赔偿计算方式8.3工期延误的豁免条件第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿限额第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3仲裁或诉讼适用法第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二条合同的转让与继承12.1合同转让12.2合同继承第十三条一般条款13.1合同的生效13.2合同的终止13.3保密条款13.4不可抗力13.5合同的书面形式第十四条附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3相关许可证和批准文件14.4合同附件及其他文件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为甲方所提供的____________(工程名称)项目的施工工程,包括但不限于施工图纸所示的全部内容和工程量清单所列各项。1.3合同关键词定义施工:指按照施工图纸、技术规范和本合同的约定,完成工程所需的全部施工活动。工程量清单:指甲方提供的,包含本工程各项工程量的详细清单。施工图纸:指甲方提供的,用于指导施工的详细图纸和设计文件。第二条工程内容2.1工程概述本合同项下的工程为____________(工程名称),工程地点位于________________,工程内容包括________________等。2.2施工范围(1)土建工程:包括________________等。(2)安装工程:包括________________等。(3)装修工程:包括________________等。(4)其他工程:包括________________等。2.3工程量清单乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工,工程量清单中列明的各项工程量均为乙方施工的依据。第三条工程进度与时间表3.1施工计划乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工,确保工程按期完成。施工计划应包括工程的起始日期、预计完成日期以及各关键节点的具体时间。3.2关键节点关键节点包括:工程开工、主体结构封顶、设备安装完毕、工程验收等。乙方应在关键节点前完成相应施工内容。3.3进度报告及变更乙方应定期向甲方报告工程进度,并在工程进度出现变更时,及时通知甲方。如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。第四条工程质量与标准4.1质量要求乙方应按照施工图纸、技术规范和行业标准进行施工,确保工程质量符合要求。4.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程进行质量控制,确保工程质量。4.3质量验收工程完成后,乙方应按照甲方和监理的要求,进行工程质量验收。如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。第五条工程材料与设备5.1材料供应乙方应按照施工图纸、技术规范和工程量清单的要求,采购合格的材料和设备。5.2设备要求乙方应保证所采购的设备符合施工图纸、技术规范的要求,并保证设备的安装、调试和运行。5.3材料与设备检验乙方应对所采购的材料和设备进行检验,确保其质量符合要求。如检验不合格,乙方应立即更换或整改。第六条施工安全与环保6.1安全措施乙方应制定施工安全措施,并严格执行。乙方应对施工现场进行定期安全检查,确保施工安全。6.2环保要求乙方应按照我国环保法律法规的要求,做好施工现场的环保工作,确保施工过程中不对环境造成污染。6.3安全事故处理如发生安全事故,乙方应立即报告甲方和有关部门,并按照有关规定进行处理。如因乙方原因导致安全事故发生,乙方应承担相应的责任。第八条工期延误与赔偿8.1工期延误责任乙方如未按合同约定的时间完成工程,应承担工期延误的责任。8.2赔偿计算方式工期延误赔偿金额的计算方式为:每日赔偿金额=合同总价×0.1%。8.3工期延误的豁免条件如因不可抗力因素导致工程延误,乙方不负赔偿责任。不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的情况。第九条违约责任9.1违约行为乙方如违反合同的约定,应承担违约责任。9.2违约责任承担违约责任包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、支付违约金等。9.3违约赔偿限额乙方承担的违约赔偿金额不得超过合同总价。第十条争议解决10.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为合同签订地。10.3仲裁或诉讼适用法适用中华人民共和国法律。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2合同解除条件合同解除需经双方协商一致,并签订书面解除协议。11.3变更与解除的程序合同变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、时间等,并经双方签字盖章生效。第十二条合同的转让与继承12.1合同转让未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同继承合同的履行权利和义务依法继承。第十三条一般条款13.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止本合同在合同约定的工程完工并经验收合格后终止。13.3保密条款双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。13.4不可抗力如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应立即协商解决办法。13.5合同的书面形式本合同及本合同的附件和补充协议均为书面形式,一式两份,甲乙双方各执一份。第十四条附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3相关许可证和批准文件14.4合同附件及其他文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外,与本合同履行有关联的各方,包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应方、设备供应方等。1.2第三方介入是指第三方参与本合同的履行过程,包括但不限于提供服务、供应材料和设备、进行监理和检查等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入需经甲方和乙方同意,并签订书面介入协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的介入内容、范围、时间等,并经甲方、乙方和第三方签字盖章生效。第三条第三方责任3.1第三方应按照第三方介入协议的约定,履行相应的义务,并承担相应的责任。3.2第三方对甲方和乙方的任何承诺和保证,均视为对甲乙双方的约束力。3.3第三方如因履行介入协议而给甲方或乙方造成损失,第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系,不影响甲方、乙方之间的合同关系。4.2第三方对甲方、乙方的任何权利和义务,不视为第三方对甲方、乙方之间的权利和义务的转移。4.3甲方、乙方如因履行本合同而与第三方发生纠纷,甲方、乙方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲方、乙方的赔偿责任限额,按照第三方介入协议的约定执行。5.2如第三方介入协议未约定赔偿责任限额,第三方对甲方、乙方的赔偿责任限额为第三方从甲方、乙方获得的报酬总额。5.3第三方如因故意或重大过失导致甲方、乙方损失,第三方无权要求甲方、乙方支付报酬。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入协议约定的终止条件出现时,第三方介入终止。6.2甲方、乙方书面同意终止第三方介入时,第三方介入终止。6.3第三方介入终止后,第三方应按照甲方、乙方的要求,办理相关手续,确保工程顺利进行。第七条第三方介入后的合同变更7.1如第三方介入导致本合同的变更,甲方、乙方应签订书面变更协议,并明确变更的内容、范围、时间等。7.2书面变更协议经甲方、乙方和第三方签字盖章后生效,并对甲方、乙方和第三方具有约束力。第八条第三方介入后的合同解除8.1如第三方介入导致本合同的解除,甲方、乙方应签订书面解除协议,并明确解除的原因、时间等。8.2书面解除协议经甲方、乙方和第三方签字盖章后生效,对本合同的解除产生法律效力。第九条第三方介入后的争议解决9.1如本合同履行过程中出现争议,甲方、乙方和第三方应通过友好协商解决。9.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入后的保密条款10.1第三方应对本合同履行过程中获得的商业秘密和敏感信息予以保密,未经甲方、乙方同意不得向第三方披露。10.2第三方如违反保密义务,应承担相应的违约责任。第十一条第三方介入后的不可抗力11.1如因不可抗力因素导致本合同无法履行,甲方、乙方和第三方应立即协商解决办法。11.2甲方、乙方和第三方应按照本合同约定的不可抗力条款,承担相应的责任。第十二条第三方介入后的合同的书面形式12.1本合同及本合同的附件和补充协议均为书面形式,一式三份,甲乙双方各执一份,第三方执一份。12.2本合同的签字盖章地点为合同签订地。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程图纸详细要求和说明:工程图纸应包括所有施工部位的详细设计图、立面图、剖面图、细部图等,以及施工过程中所需的所有图纸和设计文件。图纸应清晰、完整,足以指导施工。附件2:技术说明书详细要求和说明:技术说明书应详细描述工程所需的所有材料、设备的技术参数、使用方法、保养维护等信息,以便乙方正确选择和使用材料、设备。附件3:相关许可证和批准文件详细要求和说明:包括本工程施工所需的各项许可证书、批准文件、验收标准等,如建设许可证、规划许可证、施工许可证等。附件4:合同附件及其他文件详细要求和说明:包括双方签订的补充协议、变更协议、第三方介入协议等,以及其他与本合同履行有关的所有文件。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定时间完成工程,或工程质量不符合合同要求。2.乙方未按合同约定使用材料、设备,或使用不符合合同要求的材料、设备。3.乙方未按合同约定进行施工,或施工过程中存在安全隐患。4.甲方未按合同约定支付价款,或支付的价款不符合合同要求。5.甲方未按合同约定提供施工场地,或提供的场地不符合施工要求。违约责任认定标准:1.违约行为导致工程进度延误的,乙方应按照合同约定支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金=合同总价×0.1%。2.违约行为导致工程质量不符合合同要求的,乙方应负责修复或拆除不合格部分,并承担由此产生的费用。3.违约行为导致施工安全事故的,乙方应承担全部事故责任,并支付因此产生的赔偿金。示例说明:如乙方未按合同约定时间完成工程,甲方可以根据合同约定,要求乙方支付违约金。例如,合同总价為100万元,乙方未按约定时间完成工程,甲方可以要求乙方支付100万元×0.1%×延误天数的违约金。全文完。2024年度基础设施建设施工合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同术语定义2.合同范围与工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量及工程进度3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4变更费用4.施工要求与标准4.1施工质量标准4.2施工安全标准4.3环境保护标准5.合同履行与工期5.1施工期限5.2工期延误5.3提前完成工程6.合同变更与解除6.1合同变更6.2合同解除7.违约责任7.1合同双方的违约责任7.2违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼9.合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同的附件与补充协议10.1附件列表10.2补充协议11.合同的保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同的修订14.2通知与送达14.3合同的解释权第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同术语定义(1)甲方:指X基础设施建设有限公司。(2)乙方:指X建筑工程有限公司。(3)本项目:指甲方委托乙方施工的2024年度基础设施建设施工项目。第二条合同范围与工程内容2.1工程概述本项目包括道路、桥梁、隧道、排水系统等基础设施建设,以及相关的附属设施和配套工程。2.2施工范围乙方负责本项目的全部施工任务,包括但不限于:施工图纸和施工方案的编制、施工材料的采购、施工设备的租赁、施工现场的管理、工程质量的保证、工程进度的控制、安全文明施工等。2.3工程量及工程进度乙方应按照甲方的要求,完成本项目所包含的工程量,并按照合同约定的工期完成施工。具体的工程量和工期安排见附件一。第三条合同价格与支付3.1合同总价本项目的合同总价为人民币万元(大写:人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万元整),详见附件二。3.2支付方式本合同的支付方式采用按工程进度分阶段付款的方式。具体付款安排见附件三。3.3进度付款甲方根据乙方实际完成的工程量,按照合同约定的价格和付款比例进行进度付款。3.4变更费用如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的,甲乙双方应按照实际情况协商确定变更费用。第四条施工要求与标准4.1施工质量标准乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求,保证本项目的施工质量。4.2施工安全标准乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,保证本项目的安全施工。4.3环境保护标准乙方应按照国家环境保护法律法规,保证本项目施工过程中的环境保护。第五条合同履行与工期5.1施工期限本项目的施工期限为个月,自合同签订之日起计算。5.2工期延误乙方如因特殊情况无法按照约定的工期完成施工,应提前向甲方提出延期申请,并征得甲方同意。5.3提前完成工程乙方如提前完成本项目,应向甲方报告,并按照合同约定的价格和付款比例进行支付。第六条合同变更与解除6.1合同变更甲乙双方同意,合同的变更应书面签订变更协议,并经双方盖章生效。6.2合同解除合同解除应由甲乙双方协商一致,并书面签订解除协议。合同解除后,乙方应按照甲方的要求做好工程交接工作。第七条违约责任7.1合同双方的违约责任甲乙双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约赔偿违约方的赔偿金额应根据违约程度、损失程度和合同约定的违约金比例确定。具体赔偿金额由甲乙双方协商确定。第八条争议解决8.1争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼如甲乙双方约定仲裁,应选定中国仲裁协会依法设立的仲裁机构进行仲裁。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件(1)本项目全部工程完成后,甲乙双方签署工程验收合格证书;(2)甲乙双方另有约定的,从其约定。9.3合同解除条件合同解除的条件见第七条。第十条合同的附件与补充协议10.1附件列表(1)附件一:工程量和工期安排(2)附件二:合同总价及构成(3)附件三:付款安排(4)其他附件:包括但不限于技术参数、施工方案、施工图纸等。10.2补充协议甲乙双方可以在合同履行过程中,就未尽事宜签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条合同的转让11.1合同转让条件未经甲方同意,乙方不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。11.2转让程序乙方如确需转让本合同项下的权利和义务,应向甲方提出书面申请,经甲方同意后,甲乙双方签订转让协议。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的修订本合同的修订应由甲乙双方协商一致,并书面签订修订协议。13.2通知与送达甲乙双方应当按照合同约定的联系方式,及时通知对方与合同履行有关的事宜。13.3合同的解释权本合同的解释权归甲乙双方共同所有。第十四条保密条款14.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应当予以保密。14.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算,至合同终止或解除之日起五年。14.3违约保密条款如甲乙双方违反保密义务,泄露保密信息,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同有利害关系或合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于:工程设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、分包商等。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方介入的义务第三方应按照甲乙双方的约定和合同要求,履行相应的义务,包括但不限于提供设计、监理、材料、设备等服务。2.2第三方介入的责任第三方应对其提供的服务质量和效果承担责任,并对其在合同履行过程中产生的损失承担赔偿责任。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调3.2第三方管理甲乙双方应对第三方进行有效管理,确保第三方按照合同约定履行义务。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如第三方因特殊情况无法继续履行合同义务,甲乙双方应协商确定变更方案。4.2第三方解除如甲乙双方约定解除与第三方的合同关系,应书面通知第三方,并按照合同约定办理相关手续。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方因其违约行为或过错导致甲方或乙方损失的责任限制金额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同约定

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论