2024年城市供水排水设施建设工程合同2篇_第1页
2024年城市供水排水设施建设工程合同2篇_第2页
2024年城市供水排水设施建设工程合同2篇_第3页
2024年城市供水排水设施建设工程合同2篇_第4页
2024年城市供水排水设施建设工程合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年城市供水排水设施建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条合同金额2.1合同总价2.2预付款2.3工程进度款2.4尾款第三条工程进度3.1开工日期3.2竣工日期3.3工程进度报告第四条工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量问题处理第五条材料和设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料和设备验收第六条施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全检查第七条知识产权保护7.1知识产权归属7.2侵权责任第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁费用第十条合同的变更和解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更和解除的程序第十一条违约责任11.1承包方违约11.2发包方违约第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果的处理第十三条合同的生效、终止和解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的修改和补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方:指根据中国法律设立,具有独立法人资格,从事城市供水排水设施建设管理的单位。1.2承包方:指根据中国法律设立,具有独立法人资格,承担城市供水排水设施建设工程施工的单位。1.3工程地点:位于____省/市/自治区的____市/县/区的城市供水排水设施建设地点。1.4工程内容:包括但不限于供水排水管道铺设、泵站建设、污水处理设施等工程。第二条合同金额2.1合同总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2预付款:合同总价的一定比例,具体金额和支付时间由双方协商确定。2.3工程进度款:按照工程实际进度和完成的质量,由双方协商确定支付时间和金额。2.4尾款:工程竣工并经验收合格后,扣除已支付的预付款和工程进度款后的剩余金额。第三条工程进度3.1开工日期:合同签订后,按照双方协商确定的日期。3.2竣工日期:工程按照合同约定全部完成后。3.3工程进度报告:承包方应定期向发包方报告工程进度,确保工程按计划进行。第四条工程质量4.1质量标准:工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。4.2质量监督:双方共同对工程质量进行监督,确保工程质量符合约定标准。4.3质量问题处理:发现质量问题,承包方应在规定时间内进行整改,直至符合合同要求。第五条材料和设备5.1材料供应:承包方负责采购施工所需的材料,并保证材料质量符合合同要求。5.2设备供应:承包方负责采购施工所需的设备,并保证设备质量符合合同要求。5.3材料和设备验收:发包方对承包方供应的材料和设备进行验收,不符合合同要求的,承包方应进行更换或整改。第六条施工安全6.1安全措施:承包方应制定施工安全措施,并严格执行。6.2安全事故处理:发生安全事故,承包方应立即报告发包方,并按照相关规定处理。6.3安全检查:发包方有权对施工现场进行安全检查,承包方应予以配合。第八条知识产权保护8.1知识产权归属:工程设计、施工方法、技术秘密等知识产权归发包方所有。8.2侵权责任:如承包方的施工行为侵犯了第三方的知识产权,由承包方承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密内容:合同履行过程中双方获得的技术秘密、商业秘密以及其他双方约定需要保密的信息。9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约责任:违反保密义务的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十条合同的变更和解除10.1变更条件:合同履行过程中,因不可抗力或双方协商一致,可以对合同进行变更。10.2解除条件:合同履行过程中,出现不可抗力或其他法定解除条件,双方可以协商解除合同。10.3变更和解除的程序:变更或解除合同应经双方协商一致,并签订书面协议。第十一条违约责任11.1承包方违约:承包方未按合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿发包方因此遭受的损失。11.2发包方违约:发包方未按合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿承包方因此遭受的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件:如自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.2不可抗力后果的处理:遭受不可抗力的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供证明文件。根据不可抗力的影响,双方协商决定是否继续履行合同。第十三条合同的生效、终止和解除13.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件:合同约定的工程全部完成后,合同终止。13.3合同解除条件:出现合同约定的解除条件,或者双方协商一致解除合同。第十四条其他条款14.1合同的转让:未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的附件:合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。14.3合同的修改和补充:合同履行过程中,双方可以通过书面协议修改或补充合同内容。第二部分:第三方介入后的修正引入第三方介入的条款:15.1第三方介入:本合同履行过程中,如涉及专业咨询、监理、检测、评估等第三方服务,双方应与第三方签订相应的服务合同,并明确第三方的责任、权利和义务。15.2第三方选择:第三方应由双方共同选定,并确保第三方具备相应的资质和能力。15.3第三方合同:第三方与甲乙双方签订的合同,应视为本合同的组成部分,具有同等法律效力。第三方责任限额的明确:16.1第三方责任:第三方应按照合同约定提供服务,并对其提供的服务质量、效果和安全性负责。16.2责任限额:第三方对甲乙双方的赔偿责任限额应在其合同中明确,且不超过甲乙双方因第三方服务而遭受的实际损失。16.3第三方保险:第三方应购买相应的责任保险,以保障其服务过程中可能产生的风险。第三方与其他各方的划分说明:17.1第三方与甲乙方的关系:第三方作为服务提供方,与甲乙双方形成合同关系,但不改变甲乙双方之间的合同关系。17.2第三方与甲乙方的权利义务:第三方按照合同约定提供服务,甲乙双方按照合同约定支付服务费用,并享有第三方提供的服务成果。第三方介入后的合同修改和补充:18.1合同修改:如第三方介入导致合同内容需要修改,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面修改协议。18.2合同补充:如第三方介入导致合同内容需要补充,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面补充协议。18.3合同生效:修改协议和补充协议自甲乙双方和第三方签字盖章之日起生效。第三方介入后的违约责任:19.1第三方违约:第三方未按合同约定提供服务,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。19.2甲乙方违约:甲乙双方未按合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿第三方因此遭受的损失。第三方介入后的合同解除:20.1解除条件:合同约定的解除条件出现,或者甲乙双方协商一致解除合同。20.2解除程序:解除合同应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面解除协议。20.3解除后果:合同解除后,第三方应按照甲乙双方的约定,妥善处理与合同解除相关的后续事宜。本部分内容作为本合同的附件,与合同具有同等法律效力。双方在签订合同时,应仔细阅读本部分内容,并确认已充分理解第三方介入对合同履行的影响。如有疑问,双方应共同协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计文件附件二:施工图纸附件三:技术规范附件四:材料和设备清单附件五:施工组织设计附件六:安全施工方案附件七:质量保证措施附件八:环境保护措施附件九:合同履行过程中的变更协议附件十:合同履行过程中的解除协议附件一:工程设计文件的详细要求和说明本附件应包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等,内容应符合国家及地方相关法规、标准和甲乙双方的要求。设计文件应详细表述工程的设计方案、设计参数、施工要求等,以确保施工过程中各方对工程的理解和执行一致。附件二:施工图纸的详细要求和说明附件三:技术规范的详细要求和说明本附件应包括工程所采用的材料、设备、施工工艺、验收标准等技术要求。技术规范是确保工程质量、安全、进度等目标实现的重要依据,各方应严格遵守。附件四:材料和设备清单的详细要求和说明本附件应包括工程所需材料和设备的名称、型号、数量、规格、质量标准等信息。材料和设备清单是甲乙双方采购、供应、验收的重要依据。附件五:施工组织设计的详细要求和说明本附件应包括工程施工的组织机构、人员配置、施工计划、施工方法等内容。施工组织设计是施工过程中的重要管理文件,应确保其科学合理性。附件六:安全施工方案的详细要求和说明本附件应包括工程施工过程中的安全措施、应急预案等内容。安全施工方案是保障工程施工安全的重要文件,各方应严格执行。附件七:质量保证措施的详细要求和说明本附件应包括工程质量控制措施、检验检测方法、质量保证体系等内容。质量保证措施是确保工程质量的重要文件,各方应严格遵守。附件八:环境保护措施的详细要求和说明本附件应包括工程施工过程中的环境保护措施、污染防治方法等内容。环境保护措施是保障工程施工对环境影响的控制重要文件,各方应严格执行。附件九:合同履行过程中的变更协议本附件用于记录合同履行过程中双方就合同内容变更达成的书面协议。变更协议应明确变更内容、变更原因、变更费用、变更期限等。附件十:合同履行过程中的解除协议本附件用于记录合同履行过程中双方就合同解除达成的书面协议。解除协议应明确解除原因、解除日期、解除后果等。说明二:违约行为及责任认定:1.未能按照合同约定履行义务。2.未能按照合同约定的时间、质量、安全等标准完成工程。3.未能按照合同约定支付价款、费用或利息。4.未能按照合同约定提供服务或技术支持。5.未能按照合同约定保护知识产权、商业秘密等。违约责任认定标准:1.违约行为导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。2.违约行为导致工程质量、安全不符合约定的,应承担整改、修复、赔偿等责任。3.违约行为导致合同延期履行的,应承担延期履行责任。4.违约行为导致合同解除的,应承担解除合同的责任。示例说明:如果承包方未能按照合同约定的时间完成工程,导致工程延期,那么承包方应承担因延期导致的损失赔偿责任。具体赔偿金额和方式应在合同中约定或由双方协商确定。如果发包方未能按照合同约定支付预付款或工程进度款,导致工程无法正常进行,那么发包方应承担违约责任,并赔偿承包方因此遭受的损失。全文完。2024年城市供水排水设施建设工程合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程内容定义第二条合同金额及支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3支付时间表第三条工程进度及工期3.1工程进度计划3.2工期要求3.3工期延误的处理第四条工程质量及标准4.1工程质量要求4.2工程标准4.3质量保证措施第五条工程设计及变更5.1工程设计5.2设计变更程序5.3设计变更费用第六条施工材料及设备6.1施工材料要求6.2设备要求6.3材料和设备的供应第七条施工安全及环保7.1施工安全措施7.2安全事故处理7.3环保要求第八条知识产权及保密8.1知识产权保护8.2保密条款第九条违约责任及赔偿9.1违约责任9.2赔偿金额计算9.3违约处理程序第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条合同的履行及验收12.1合同履行要求12.2工程验收程序12.3验收标准第十三条信息保密及资料共享13.1保密信息范围13.2资料共享程序13.3保密期限第十四条法律适用及争议解决14.1法律适用14.2争议解决方式14.3适用法院或仲裁委员会第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程内容定义本合同项下的工程为“2024年城市供水排水设施建设工程”,包括但不限于:新建和改建供水管网、排水管网、泵站、污水处理厂等设施,以及与工程相关的设计、施工、设备采购、调试和保修等工作。第二条合同金额及支付方式2.1合同金额本合同的总金额为人民币亿元(大写:人民币玖拾玖亿捌仟万零肆佰陆拾捌元整),包括工程设计费、施工费、设备采购费、调试费、保修费等。2.2支付方式甲方分期向乙方支付合同金额,具体支付方式如下:(1)合同签署后10个工作日内,甲方支付合同金额的10%作为预付款;(2)工程进度达到设计进度的30%时,甲方支付合同金额的30%;(3)工程进度达到设计进度的60%时,甲方支付合同金额的30%;(4)工程验收合格并办理完毕移交手续后,甲方支付合同金额的10%。2.3支付时间表甲方根据乙方提供的工程进度报告,按照本合同约定的支付比例和时间进行支付。第三条工程进度及工期3.1工程进度计划乙方向甲方提交详细的工程进度计划,包括各阶段的开始和结束时间。甲方应给予审核和反馈。3.2工期要求本工程的合同工期为个月,自乙方收到甲方预付款之日起计算。3.3工期延误的处理如乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金金额为合同金额的0.1%。第四条工程质量及标准4.1工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2工程标准本工程的施工、材料、设备等技术标准应符合国家、地方和行业的相关标准。4.3质量保证措施乙方应建立完善的质量管理体系,确保工程质量满足本合同约定。如发生质量问题,乙方应承担相应的修复和赔偿责任。第五条工程设计及变更5.1工程设计乙方负责本工程的设计工作,设计文件应符合国家、地方和甲方的要求。5.2设计变更程序如需要对设计进行变更,乙方应向甲方提出变更申请,并提交变更方案。甲方审批同意后,乙方按变更方案进行设计变更。5.3设计变更费用设计变更产生的费用,按照甲方和乙方的协商确定,并计入合同金额。第六条施工材料及设备6.1施工材料要求乙方应按照设计文件和甲方要求采购施工材料,并保证材料质量。6.2设备要求乙方应按照设计文件和甲方要求采购设备,并保证设备质量。6.3材料和设备的供应乙方负责施工材料和设备的供应,确保工程进度和质量。第八条知识产权及保密8.1知识产权保护乙方应确保工程设计、施工、技术成果等不侵犯他人的知识产权。如发生侵权行为,乙方应承担全部责任。8.2保密条款(1)双方应对本合同的内容和签订过程予以保密,未经对方同意不得向第三方披露;(2)乙方应对工程的技术资料、商业秘密等予以保密,未经甲方同意不得向第三方披露;(3)保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第九条违约责任及赔偿9.1违约责任乙方如违反本合同的任何条款,应承担相应的违约责任。9.2赔偿金额计算如乙方违约导致甲方损失,乙方应按照甲方损失的实际金额进行赔偿。9.3违约处理程序违约方应承担违约责任,双方可协商解决,如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构争议解决的法院为合同签订地的人民法院。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应书面签署,并由双方盖章确认。11.3合同终止条件合同终止的条件如下:(1)工程验收合格,合同目的实现;(2)双方协商一致解除合同;(3)法律规定或合同约定的其他终止条件。第十二条合同的履行及验收12.1合同履行要求乙方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等履行合同。12.2工程验收程序工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收应在工程进度达到设计要求的基础上进行;最终验收应在工程全部完成后进行。12.3验收标准工程验收标准应符合国家、地方和甲方的要求。第十三条信息保密及资料共享13.1保密信息范围保密信息范围包括本合同的内容、技术资料、商业秘密等。13.2资料共享程序资料共享应按照双方协商确定的程序进行。13.3保密期限保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第十四条法律适用及争议解决14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.3适用法院或仲裁委员会适用法院为合同签订地的人民法院。第二部分:第三方介入后的修正第一部分:第三方定义及责任1.1第三方定义在本合同中,第三方指的是除甲方和乙方之外的其他主体,包括但不仅限于中介方、咨询方、监管机构、金融机构等。1.2第三方责任第三方介入本合同项下的工程时,应遵守中国法律及本合同的约定,承担相应的责任。1.3第三方权益第三方根据本合同享有的权益,应符合合同约定和国家法律的规定。第二部分:第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序第三方介入本合同项下的工程,应经过甲方和乙方的同意。甲方和乙方应协商确定第三方的介入方式和条件。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:(1)第三方具备相应的资质和能力;(2)第三方与甲方和乙方无利益冲突;(3)第三方符合国家相关法律法规的要求。第三部分:第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在介入本合同工程时,对其责任范围和金额的限制。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲方和乙方根据第三方的资质、经验和工程特点协商确定。3.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整,甲方和乙方应协商一致,并书面确认。第四部分:第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方在介入工程时,应遵守甲方的要求和管理规定,接受甲方的监督和检查。4.2第三方与乙方的关系第三方应按照乙方的要求提供服务或产品,并接受乙方的监督和检查。第五部分:第三方违约处理5.1第三方违约第三方如违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。5.2违约处理程序违约处理程序按照本合同第九条的约定执行。第六部分:第三方权益保护6.1第三方权益保护甲方和乙方应尊重第三方的合法权益,不得侵犯第三方的知识产权和商业秘密。6.2第三方权益的维护如第三方权益受到侵犯,第三方有权采取法律手段维护自身权益。第七部分:合同的变更和终止7.1合同变更合同变更应书面签署,并由甲方、乙方和第三方盖章确认。7.2合同终止合同终止的条件如下:(1)第三方完成合同约定的服务或产品交付;(2)甲方和乙方协商一致解除合同;(3)法律规定或合同约定的其他终止条件。第八部分:争议解决8.1争议解决方式如第三方与甲方或乙方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构争议解决的法院为合同签订地的人民法院。第九部分:信息保密及资料共享9.1保密信息范围保密信息范围包括第三方提供的技术资料、商业秘密等。9.2资料共享程序资料共享应按照双方协商确定的程序进行。9.3保密期限保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第十部分:法律适用及争议解决10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式如第三方与甲方或乙方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论