2024年度桥梁建设：地勘工程施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度桥梁建设：地勘工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条施工质量标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量争议处理第六条承包人义务6.1施工准备6.2施工安全6.3材料供应6.4文物保护第七条发包人义务7.1许可和批准7.2施工场地准备7.3施工条件保障第八条变更和调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的解释第十四条合同的附件14.1附件清单14.2附件的有效性本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指桥梁建设项目的业主单位或其合法授权代表。1.2乙方：指承担地勘工程施工的具有相应资质的施工单位。1.3丙方：指监理单位，负责对乙方施工过程进行监督管理。第二条工程范围与内容2.1乙方应按照合同约定，完成桥梁建设项目所涉及的地勘工程施工，包括但不限于地质勘察、钻探、取样、测试等工作。第三条合同价格与支付3.1合同总价：双方根据工程范围、工程量、工程周期等因素协商确定合同总价。3.2支付方式：甲方按照乙方实际完成工程量的80%进行预付款，工程验收合格后支付剩余的20%。第四条施工期限4.1乙方应按照合同约定的施工计划完成施工，施工期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止。第五条质量标准与要求5.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量。第六条施工安全与环保6.1乙方应严格按照国家安全生产法规和环保法规进行施工，确保施工过程中的安全生产和环境保护。第七条监理与验收7.1丙方应按照合同约定对乙方施工过程进行监理，确保施工质量、安全、进度等符合要求。7.2工程验收：工程完成后，甲方、乙方、丙方共同进行验收，验收合格后方可支付剩余款项。第八条违约责任8.1如乙方未按照合同约定完成施工，应承担相应的违约责任。8.2如甲方未按照约定时间支付合同款项，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面文件。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露给第三方。第十二条法律适用与争议解决12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条其他条款13.1双方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规，共同维护社会公共利益。第十四条合同附件14.1附件一：工程量清单及施工方案14.2附件二：合同价款支付明细表14.3附件三：工程验收标准及方法14.4附件四：安全生产及环保要求第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1单位名称：____________1.1.2单位地址：____________1.1.3联系人：____________1.1.4联系方式：____________1.2承包人1.2.1单位名称：____________1.2.2单位地址：____________1.2.3联系人：____________1.2.4联系方式：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同金额3.1合同总价：____________元（大写：____________元整）3.2付款方式：____________3.2.1预付款：合同签订后____________日内，发包人支付承包人合同总价____________%的预付款。3.2.2进度付款：按照工程进度，发包人应按照实际完成工程量的____________%进行进度付款。3.2.3竣工付款：工程竣工并经验收合格后，发包人支付承包人合同总价____________%的款项。3.2.4质量保证金：承包人应按合同约定扣除质量保证金，质量保证金在工程验收合格后____________年内无质量问题一次性退还。3.3付款条件：付款条件按照双方约定的付款条款执行。第四条合同工期4.1开工日期：____________年____________月____________日4.2竣工日期：____________年____________月____________日4.3工期延误：4.3.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担由此产生的一切责任和费用。4.3.2因发包人原因导致工期延误的，发包人应按实际延误天数向承包人支付____________元/天的误工费。第五条施工质量标准5.1质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。5.2质量检验：5.2.1工程质量检验由承包人负责，发包人有权对工程质量进行监督检查。5.2.2工程验收合格后，发包人应向承包人出具工程验收报告。5.3质量争议处理：对于工程质量的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，按合同约定提交____________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第六条承包人义务6.1施工准备：承包人应按合同约定完成施工前的准备工作，包括但不限于施工场地平整、施工用水电接入、施工道路畅通等。6.2施工安全：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定，确保施工安全，防止安全事故的发生。6.3材料供应：承包人应按照合同约定的材料供应条款，按时提供合格的施工材料。6.4文物保护：承包人应在施工过程中注意保护地下文物，如发现文物，应立即停止施工，并及时报告相关部门处理。第七条发包人义务7.1许可和批准：发包人应向承包人提供所需的许可和批准文件，确保工程顺利进行。7.2施工场地准备：发包人应负责施工场地的准备工作，包括但不限于场地平整、拆除障碍物、施工用水电接入等。7.3施工条件保障：发包人应确保施工期间的施工条件，包括但不限于施工道路畅通、施工场地安全、提供施工所需的基础资料等。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指桥梁建设项目的业主单位或其合法授权代表。1.2乙方：指承担地勘工程施工的具有相应资质的施工单位。1.3丙方：指监理单位，负责对乙方施工过程进行监督管理。第二条工程范围与内容2.1乙方应按照合同约定，完成桥梁建设项目所涉及的地勘工程施工，包括但不限于地质勘察、钻探、取样、测试等工作。2.2乙方应根据甲方提供的工程地质资料，编制施工方案，并报甲方、丙方批准。2.3乙方应在施工过程中，严格按照经甲方、丙方批准的施工方案进行施工。第三条合同价格与支付3.1合同总价：双方根据工程范围、工程量、工程周期等因素协商确定合同总价。3.2支付方式：甲方按照乙方实际完成工程量的80%进行预付款，工程验收合格后支付剩余的20%。3.3支付进度：甲方根据乙方提交的进度报告和丙方的监理报告，按照实际完成工程量进行支付。第四条施工期限4.1乙方应按照合同约定的施工计划完成施工，施工期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2乙方应保证施工进度，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条质量标准与要求5.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量。5.2乙方应按照甲方、丙方要求，提交施工过程中的相关资料，包括但不限于施工记录、检测报告等。5.3工程验收：工程完成后，甲方、乙方、丙方共同进行验收，验收合格后方可支付剩余款项。第六条施工安全与环保6.1乙方应严格按照国家安全生产法规和环保法规进行施工，确保施工过程中的安全生产和环境保护。6.2乙方应在施工过程中，做好施工现场的临时设施搭建和拆除，确保施工现场的整洁有序。6.3乙方应做好施工现场的安全防护工作，包括但不限于设立安全警示标志、定期进行安全检查等。第七条监理与验收7.1丙方应按照合同约定对乙方施工过程进行监理，确保施工质量、安全、进度等符合要求。7.2丙方应定期向甲方报告监理情况，对乙方施工过程中的问题提出整改要求，并跟踪整改情况。7.3工程验收：工程完成后，甲方、乙方、丙方共同进行验收，验收合格后方可支付剩余款项。7.4验收不合格的，乙方应按照丙方提出的整改要求进行整改，直至验收合格。第八条违约责任8.1如乙方未按照合同约定完成施工，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。8.2如甲方未按照约定时间支付合同款项，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。8.3如丙方未按照合同约定履行监理职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方、乙方损失等。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2双方同意，争议解决过程中，不得影响工程的正常进行，除非经甲方、乙方、丙方共同协商一致。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面文件。10.3合同变更或解除后，未执行的部分，双方互不承担责任。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露给第三方。11.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止。第十二条法律适用与争议解决12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2双方同意，争议解决地点为合同签订地人民法院。第十三条其他条款13.1双方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规，共同维护社会公共利益。13.2双方应遵守合同约定，履行合同义务，共同维护合同的履行。第十四条合同附件14.1附件一：工程量清单及施工方案14.2附件二：合同价款支付明细表14.3附件三：工程验收标准及方法14.4附件四：安全生产及环保要求14.5附件五：合同变更、解除协议书模板第八条变更和调整8.1变更条件：在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容需要变更的，双方可协商一致进行变更。8.2变更程序：8.2.1变更请求方应向对方提出书面的变更请求，说明变更的原因、内容、范围和影响。8.2.2双方应就变更事项进行协商，并在协商一致后签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2.3变更协议经双方签字盖章后生效，并对双方具有约束力。8.3变更费用：因变更产生的费用，按照双方协商确定的方式承担。第九条违约责任9.1承包人违约：9.1.1承包人未按合同约定完成工程的，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×违约利率。9.1.2承包人未按合同约定使用施工材料或使用不合格材料的，发包人有权要求承包人拆除不合格工程，并重新施工。9.2发包人违约：9.2.1发包人未按合同约定支付款项的，应向承包人支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×逾期天数×滞纳金利率。9.2.2发包人未按合同约定提供施工条件的，承包人有权要求发包人履行合同约定，并有权要求发包人支付因延误产生的误工费。9.3违约赔偿：除上述违约责任外，违约方还应赔偿因违约给对方造成的其他损失。第十条争议解决10.1.1提交____________仲裁委员会仲裁；10.1.2向____________人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为____________仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼地点为____________人民法院。10.3诉讼或仲裁地点：____________。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应按照第八条的约定办理。11.3合同终止条件：本合同在工程竣工验收合格，并支付完合同价款后终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起____________年。12.3违约保密条款：违反保密条款的一方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=泄露信息所产生的损失×违约利率。第十三条其他条款13.1.1不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并提供相关证明文件。13.1.2双方应协商一致决定继续履行合同还是终止合同。13.2法律适用：本合同适用____________中华人民共和国法律。13.3合同的解释：本合同的解释权归双方共同所有。第十四条合同的附件14.1附件清单：14.1.1工程设计文件14.1.2施工图纸14.1.3材料供应清单14.1.4施工设备清单14.2附件的有效性：附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指除甲方、乙方以外的其他单位或个人，包括但不限于中介方、咨询方、检测方、保险公司等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入：指在合同履行过程中，甲方、乙方根据合同约定或双方协商，邀请第三方参与合同的履行，以提高合同履行的效率或质量。第三条第三方介入的程序3.1甲方、乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的原因、目的、期限等。3.2甲方、乙方应协商确定第三方的职责、权利、义务，并以书面形式明确。3.3甲方、乙方应确保第三方的介入不影响合同其他条款的履行。第四条第三方责任4.1第三方应按照甲方、乙方的要求，履行合同约定的职责，并承担相应的责任。4.2第三方如因履行合同造成损失，应向甲方、乙方承担赔偿责任。4.3第三方如未履行或不当履行合同约定的职责，应承担相应的违约责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务，应以本合同及双方书面协议为准。5.2第三方不应直接与合同外的单位或个人发生任何权利义务关系。5.3第三方如与甲方、乙方发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条第三方责任限额6.1第三方介入的费用，包括但不限于第三方的人员工资、材料费用、差旅费等，由甲方、乙方根据实际情况协商确定。6.2第三方介入的费用应在合同价款中单独列支，不得影响合同其他款项的支付。6.3第三方如因履行合同造成损失，其赔偿金额不得超过甲方、乙方实际损失的金额。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的期限届满，或甲方、乙方书面同意终止第三方介入。7.2第三方因自身原因无法继续履行合同，或甲方、乙方书面同意终止第三方介入。7.3第三方介入终止后，其与甲方、乙方之间的权利义务关系随之终止。第八条第三方介入后的合同变更8.1甲方、乙方如需变更合同中与第三方相关的条款，应书面通知第三方，并经第三方同意。8.2合同变更后，第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系随之调整。第九条第三方介入后的合同解除9.1甲方、乙方如需解除合同中与第三方相关的条款，应书面通知第三方，并经第三方同意。9.2合同解除后，第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系随之解除。第十条第三方介入后的争议解决10.1第三方与甲方、乙方之间如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2双方同意，争议解决过程中，不得影响工程的正常进行，除非经甲方、乙方、第三方共同协商一致。第十一条保密条款11.1第三方在合同履行过程中获取的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经甲方、乙方同意不得泄露给第三方。11.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止。第十二条法律适用与争议解决12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2双方同意，争议解决地点为合同签订地人民法院。第十三条其他条款13.1双方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规，共同维护社会公共利益。13.2双方应遵守合同约定，履行合同义务，共同维护合同的履行。第十四条合同附件14.1附件一：第三方介入协议模板14.2附件二：第三方责任限额确认书14.3附件三：第三方介入费用明细表第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工设备租赁商等。第二条第三方介入程序2.1甲乙方应在本合同中明确第三方介入的程序，包括但不限于第三方的选定、介入时间、介入范围等。2.2甲乙方应保证第三方的选定符合国家相关法律法规和行业标准。2.3甲乙方应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利义务。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求，提供合格的工程设计、监理、材料和施工设备等服务。3.2第三方应承担因其提供的服务不符合合同要求而产生的责任，包括但不限于工程质量问题、安全事故等。3.3甲乙方与第三方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方介入本合同工程，不影响甲乙方之间的合同关系。4.2甲乙方应就第三方介入的事宜，及时沟通、协调，确保工程顺利进行。4.3甲乙方应保证第三方的介入不损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第五条第三方责任限额5.1甲乙方应与第三方约定明确的责任限额，包括但不限于第三方承担的赔偿限额、责任期限等。5.2第三方责任限额的约定，应符合国家相关法律法规和行业标准。5.3甲乙方应保证第三方责任限额的约定不损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更和终止，应按照甲乙方的约定办理。6.2甲乙方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议或终止协议。6.3第三方介入的变更和终止，不影响甲乙方之间的合同关系。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方未按合同约定提供服务的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲乙方未按合同约定履行义务的，第三方有权要求甲乙方承担违约责任。7.3第三方与甲乙方之间的纠纷，按本合同约定的争议解决方式处理。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方应保守本合同涉及的甲乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等。8.2第三方保密期限自本合同生效之日起至合同终止之日起____________年。8.3第三方违反保密条款的，应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=泄露信息所产生的损失×违约利率。第九条其他相关事项9.1甲乙方应与第三方协商确定第三方的报酬和费用。9.2甲乙方应保证第三方的介入不违反国家相关法律法规和行业标准。9.3本合同未尽事宜，甲乙方应与第三方协商一致，并签订补充协议。第十条合同的生效、变更和终止10.1第三方介入的协议生效条件：本协议自甲乙方签字盖章之日起生效。10.2第三方介入的协议变更程序：协议变更应按照第五条的约定办理。10.3第三方介入的协议终止条件：协议终止应按照第六条的约定办理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件1.1设计图纸1.2设计说明书1.3设计计算书附件2：施工图纸2.1施工总图2.2施工详图2.3施工进度图附件3：材料供应清单3.1材料种类3.2材料规格3.3材料数量附件4：施工设备清单4.1设备名称4.2设备型号4.3设备数量附件5：施工组织设计5.1施工方案5.2施工安全措施5.3施工进度计划附件6：施工合同履行过程中产生的其他文件和资料6.1工程变更记录6.2工程验收报告6.3付款凭证说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按合同约定完成工程的行为。2.发包人未按合同约定支付款项的行为。3.承包人使用不合格材料或未按合同约定使用施工材料的行为。4.发包人未按合同约定提供施工条件的行为。5.第三方未按合同约定提供服务的行为。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×违约利率。2.损害赔偿：违约方应赔偿因违约给对方造成的实际损失。3.质量保证金：承包人应按合同约定扣除质量保证金，质量保证金在工程验收合格后____________年内无质量问题一次性退还。4.逾期付款利息：发包人应按合同约定向承包人支付逾期付款利息。示例说明：1.若承包人未按合同约定完成工程，发包人可以要求承包人支付违约金，并赔偿因工程延误产生的误工费。2.