2024年度建筑群电缆电线施工合同2篇_第1页
2024年度建筑群电缆电线施工合同2篇_第2页
2024年度建筑群电缆电线施工合同2篇_第3页
2024年度建筑群电缆电线施工合同2篇_第4页
2024年度建筑群电缆电线施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑群电缆电线施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2施工地点2.3施工内容第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条施工质量标准5.1施工规范5.2质量控制5.3验收标准第六条材料供应及要求6.1材料供应方6.2材料要求6.3材料验收程序第七条乙方责任及义务7.1施工责任7.2安全责任7.3保密责任第八条甲方责任及义务8.1配合施工8.2现场管理8.3费用承担第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3法律途径第十一条合同的变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更解除程序第十二条合同的终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后的处理第十三条一般条款13.1合同的解释13.2合同的生效13.3合同的续约第十四条附则14.1附件列表14.2签字盖章14.3合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方:×××建筑工程有限公司地址:××省××市××区××路××号1.2乙方名称及地址乙方:×××电线电缆有限公司地址:××省××市××区××路××号1.3合同术语定义(1)甲方:指×××建筑工程有限公司(2)乙方:指×××电线电缆有限公司(3)工程:指本合同约定的建筑群电缆电线施工项目(4)施工期限:指本合同约定的施工开始日期至施工结束日期的期限(5)合同总价:指本合同约定的甲方支付给乙方的电缆电线施工费用总额第二条工程范围及内容2.1工程概述本工程为×××建筑群电缆电线施工项目,包括建筑群内所有电缆电线的设计、采购、安装、调试及验收等工作。2.2施工地点施工地点为××省××市××区××路××号建筑群。2.3施工内容(1)电缆电线的设计方案制定(2)电缆电线的采购(3)电缆电线的安装敷设(4)电缆电线的接头制作与连接(5)电缆电线的调试与验收第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为一亿伍仟万元整(¥150,000,000)。3.2支付方式甲方支付给乙方的款项,采用分期支付方式,具体支付时间及金额见附件。3.3支付时间表详见附件中的支付时间表。第四条施工期限4.1施工开始日期本工程的施工开始日期为2024年3月1日。4.2施工结束日期本工程的施工结束日期为2024年6月30日。4.3延期条款如因不可抗力等因素导致工程无法按期完成,双方可协商延期,具体延期事项在本合同中另行约定。第五条施工质量标准5.1施工规范乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。5.2质量控制乙方应建立健全质量控制体系,对施工过程进行全程质量控制。5.3验收标准本工程验收标准按照《建筑工程质量验收统一标准》(GB503002013)执行。第六条材料供应及要求6.1材料供应方乙方负责提供本工程所需的电缆电线及相关材料。6.2材料要求乙方提供的材料应符合国家及行业相关标准,并提供相关质量证明文件。6.3材料验收程序甲方或甲方指定的代表对乙方提供的材料进行验收,验收合格后方可用于施工。第八条乙方责任及义务8.1施工责任乙方应按照本合同约定的工程范围和内容,按时完成施工,确保工程质量。8.2安全责任乙方应严格遵守施工现场的安全规定,确保施工过程中的安全。8.3保密责任乙方应对在施工过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密,未经甲方许可不得泄露给第三方。第九条甲方责任及义务9.1配合施工甲方应提供乙方所需的施工场地、电源、水源、交通等施工条件,并协助乙方解决施工过程中的问题。9.2现场管理甲方应对施工现场进行有效管理,确保施工过程中的秩序和安全。9.3费用承担甲方承担本合同约定的费用,包括但不限于施工费用、材料费用、人员费用等。第十条违约责任10.1甲方违约如甲方未按本合同约定履行义务,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为本合同总价的一定比例。10.2乙方违约如乙方未按本合同约定履行义务,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为本合同总价的一定比例。10.3违约赔偿违约方应承担因违约所产生的直接经济损失和甲方因此所遭受的其他损失。第十一条合同的变更与解除11.1变更条件本合同履行过程中,如因客观原因需要变更合同内容,双方可协商一致进行变更。11.2解除条件本合同履行过程中,如因不可抗力等因素导致合同无法履行,双方可协商解除合同。11.3变更解除程序变更或解除合同应书面协议,并由双方签字盖章生效。第十二条合同的终止12.1终止条件本合同履行完成后,合同自然终止。12.2终止程序合同终止前,双方应对工程进行验收,确认无质量问题后办理终止手续。12.3终止后的处理合同终止后,乙方应将施工场地清理干净,交还甲方。第十三条一般条款13.1合同的解释本合同未尽事宜,双方可协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同的续约本合同期满后,如双方愿意继续合作,可签订续约合同。第十四条附则14.1附件列表本合同附件包括:支付时间表、施工设计方案、材料质量证明文件等。14.2签字盖章本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。14.3合同生效日期本合同自签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,参与或涉及本工程施工、材料供应、质量检测、验收等环节的各方主体,包括但不限于分包商、供应商、监理机构、验收机构等。15.2第三方范围第三方范围包括但不限于:(1)分包商:负责本工程施工的分包单位;(2)供应商:提供乙方所需材料和设备的单位;(3)监理机构:对工程施工过程进行监督管理的机构;(4)验收机构:对工程质量进行验收的机构。第十六条第三方介入的协调与管理16.1第三方协调甲方、乙方应与第三方保持良好沟通,协调解决施工过程中的问题。16.2第三方管理甲方、乙方应对第三方的工作进行监督管理,确保第三方按合同约定履行义务。第十七条第三方责任及义务17.1第三方责任第三方应按合同约定履行其义务,并对其行为所产生的后果承担责任。17.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规、行业标准和甲方、乙方的规章制度。第十八条第三方介入的变更与解除18.1变更条件本合同履行过程中,如第三方因客观原因需变更合同内容,甲方、乙方、第三方可协商一致进行变更。18.2解除条件本合同履行过程中,如因不可抗力等因素导致第三方无法履行合同,甲方、乙方、第三方可协商解除合同。18.3变更解除程序变更或解除合同应书面协议,并由甲方、乙方、第三方签字盖章生效。第十九条第三方责任限额19.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同所产生的责任,在其承担责任范围内,对甲方、乙方造成的损失承担的最高赔偿限额。19.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据第三方所承担的工作内容、风险程度、合同金额等因素确定,并在合同中予以明确。19.3第三方责任限额的赔偿第三方在责任限额内对甲方、乙方造成的损失承担赔偿责任。如损失超过责任限额,超出部分由甲方、乙方根据实际情况协商解决。第二十条约定第三方与甲方、乙方的关系20.1第三方与甲方、乙方的关系第三方与甲方、乙方之间仅为合同关系,第三方对甲方、乙方不具有任何形式的隶属或从属关系。20.2第三方独立承担责任第三方独立承担合同约定的义务和责任,甲方、乙方不承担第三方义务和责任。20.3第三方与甲方、乙方的权益划分第三方按合同约定履行义务,甲方、乙方按合同约定支付费用。第三方与甲方、乙方之间的权益划分,以合同约定为准。第二十一条第三方介入的违约处理21.1第三方违约如第三方未按合同约定履行义务,应承担违约责任,向甲方、乙方支付违约金,违约金为本合同总价的一定比例。21.2第三方违约赔偿第三方应承担因违约所产生的直接经济损失和甲方、乙方因此所遭受的其他损失。第二十二条第三方介入的争议解决22.1争议解决方式本合同履行过程中,如发生争议,各方可通过协商解决。协商不成的,可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。22.2争议解决地点及适用法律争议解决地点为合同签订地,适用法律为中华人民共和国法律。第二十三条附则23.1附件列表本合同附件包括:第三方清单、第三方责任限额确认书、第三方违约处理协议等。23.2签字盖章本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方执一份,签字盖章后生效。23.3合同生效日期本合同自签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:支付时间表详细列出甲方应支付给乙方的款项时间表,包括付款金额、付款日期、付款条件等。附件二:施工设计方案包含本工程施工的设计方案,包括图纸、技术参数、施工方法等。附件三:材料质量证明文件第三方提供的材料质量证明文件,包括材料合格证书、检验报告等。附件四:施工进度计划详细的施工进度计划,包括施工阶段、施工顺序、关键节点等。附件五:施工安全措施施工安全措施方案,包括安全管理体系、安全防护措施、应急预案等。附件六:工程验收标准本工程验收标准及相关规定,包括质量验收规范、验收程序等。附件七:第三方清单列出所有第三方名单,包括分包商、供应商、监理机构、验收机构等。附件八:第三方责任限额确认书确认第三方责任限额的书面文件,明确第三方的赔偿责任范围。附件九:第三方违约处理协议明确第三方违约处理方式的书面协议,包括违约金比例、赔偿范围等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按合同约定支付款项甲方未按支付时间表支付应付款项,视为违约。2.乙方未按合同约定完成施工乙方未按施工进度计划完成施工,视为违约。3.第三方未按合同约定履行义务第三方未按合同约定履行其义务,视为违约。违约责任认定标准:1.违约金支付违约方应向守约方支付违约金,违约金为本合同总价的一定比例。2.损失赔偿违约方应承担因违约所产生的直接经济损失和守约方因此所遭受的其他损失。示例说明:假设甲方未按合同约定支付进度款,乙方因此无法按计划完成施工。根据合同约定,甲方应支付违约金,并赔偿乙方因工期延误所产生的额外费用。具体金额根据合同约定的违约金比例和乙方实际损失计算。全文完。2024年度建筑群电缆电线施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中所涉及的专业术语解释第二条工程范围及内容2.1施工对象:建筑群电缆电线2.2施工地点:甲方指定地点2.3施工内容:具体施工项目列表第三条合同价格及支付方式3.1合同总价:人民币元整3.2支付方式:分期支付具体条款3.3价款支付的条件及时间节点第四条施工期限4.1施工开始日期:年月日4.2施工结束日期:年月日4.3延期条款:延期原因及延期天数第五条工程质量标准5.1电缆电线施工质量标准5.2验收标准及流程5.3质量保修期:自工程验收合格之日起计算第六条乙方义务及责任6.1施工准备:乙方应负责的具体事项6.2施工安全:乙方应遵守的规定及措施6.3施工质量:乙方应保证的质量要求第七条甲方义务及责任7.1施工场地:甲方应提供的条件7.2施工配合:甲方应负责的具体事项7.3工程变更:甲方提出变更时的处理方式第八条违约责任8.1乙方违约:乙方应承担的责任及赔偿方式8.2甲方违约:甲方应承担的责任及赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式:协商解决或诉讼解决9.2诉讼管辖:确定诉讼法院地点及管辖权第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件:双方签字盖章及审批手续10.2合同变更:变更的条件及程序10.3合同终止:合同终止的条件及后续处理第十一条保密条款11.1保密信息:双方应保密的信息内容11.2保密义务:双方保守保密信息的义务第十二条法律适用及争议解决12.1适用法律:本合同适用法律12.2争议解决:争议解决方式及地点第十三条其他条款13.1合同附件:附件名称及内容13.2补充协议:双方约定的其他事项第十四条合同的签字盖章14.1甲方签字盖章:甲方授权代表签字及盖章14.2乙方签字盖章:乙方授权代表签字及盖章第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.3合同中所涉及的专业术语解释:1.3.1电缆:指由一个或多个绝缘导体和相应的保护层组成的,用于传输和分配电能的线缆。1.3.2电线:指用于传输和分配电能的,由绝缘导体和保护层组成的线。1.3.3施工:指按照本合同约定的工程范围和内容进行的各项建设工作。第二条工程范围及内容2.1施工对象:建筑群电缆电线,包括但不限于电缆、电线、配电设备等。2.2施工地点:甲方指定的施工地点,具体位置以甲方提供的施工图纸和说明为准。2.3施工内容:包括但不限于电缆电线的敷设、接头制作、设备安装、系统调试等工作。第三条合同价格及支付方式3.2支付方式:本合同采用分期支付的方式,具体支付安排如下:3.2.1甲方应在合同签订后七个工作日内,向乙方支付合同总价的30%作为预付款。3.2.2乙方在完成合同约定的工程进度后,甲方应在验收合格后七个工作日内支付相应工程进度款。3.2.3乙方在工程完工并经验收合格后,甲方应在验收合格后七个工作日内支付剩余的合同总价。3.3价款支付的条件及时间节点:3.3.1预付款:合同签订后七个工作日内支付。3.3.2工程进度款:按照工程进度分阶段支付,具体支付时间节点以甲方确认的工程进度为准。3.3.3剩余款项:工程完工并经验收合格后七个工作日内支付。第四条施工期限4.1施工开始日期:年月日。4.2施工结束日期:年月日。4.3延期条款:4.3.1若因不可抗力因素导致施工无法按期完成,双方可协商延期。4.3.2若乙方原因导致施工延期,乙方应按照甲方要求支付违约金,具体金额双方另行约定。4.3.3若甲方原因导致施工延期,甲方应按照乙方要求支付违约金,具体金额双方另行约定。第五条工程质量标准5.1电缆电线施工质量标准:5.1.1电缆电线的敷设应符合国家及行业标准,包括但不限于《电力工程电缆安装规范》等。5.1.2电缆接头制作应符合相关标准,接头电阻应满足工程要求。5.1.3设备安装应牢固可靠,线路连接应清晰、接触良好。5.2验收标准及流程:5.2.1工程验收应按照本合同约定的质量标准进行。5.2.2验收流程如下:5.2.2.1乙方在工程完成后向甲方提出验收申请。5.2.2.2甲方在收到验收申请后七个工作日内组织验收。5.2.2.3验收合格的,双方签署验收报告;验收不合格的,乙方应按照甲方要求整改,并重新验收。5.3质量保修期:自工程验收合格之日起计算,保修期限为壹年。第六条乙方义务及责任6.1施工准备:6.1.1乙方应按照甲方要求,提前做好施工前的准备工作,包括但不限于施工方案的编制、施工材料的准备等。6.1.2乙方应在施工前向甲方提交施工方案,并按照甲方要求进行调整。6.2施工安全:6.2.1乙方应遵守国家及行业的安全生产法律法规,严格按照施工方案和安全操作规程进行施工。6.2.2乙方应做好施工现场的安全防护措施,确保施工现场的安全。6.3施工质量:6.3.1乙方应按照本合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合要求。6.3.2乙方应对施工过程中的质量问题第八条违约责任8.1乙方违约:8.1.1乙方未按照约定时间完成施工的,应按照甲方要求支付违约金,具体金额双方另行约定。8.1.2乙方未按照约定质量标准完成施工的,应负责整改并承担由此产生的费用。8.1.3乙方违反合同约定的其他条款的,应承担相应的违约责任。8.2甲方违约:8.2.1甲方未按照约定时间支付预付款、工程进度款或剩余款项的,应按照乙方要求支付违约金,具体金额双方另行约定。8.2.2甲方未按照约定提供施工场地、施工图纸等条件的,应承担由此产生的费用,并支付乙方因此造成的损失。8.2.3甲方违反合同约定的其他条款的,应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式:9.1.1双方应通过友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。9.1.2如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖:本合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更:10.2.1合同变更应书面签署,并由双方盖章确认。10.2.2合同变更内容应符合法律法规的规定,不得违反本合同的实质性条款。10.3合同终止:10.3.1合同终止的条件:合同履行完毕、双方协商一致解除合同、法律规定解除合同等情况。10.3.2合同终止后,乙方应按照甲方要求完成工程的收尾工作,并承担相应费用。第十一条保密条款11.1保密信息:11.1.1合同履行过程中双方接触到的商业秘密、技术秘密、甲方人员信息等。11.1.2双方同意,上述信息属于保密信息,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。11.2保密义务:11.2.1双方在合同履行期间和解除合同后,均应承担保密义务。11.2.2双方应对保密信息采取适当的保密措施,确保保密信息不被泄露。第十二条其他条款12.1合同附件:本合同附件包括施工图纸、技术要求、材料品牌等。12.2补充协议:双方可以在合同履行期间签订补充协议,对合同未尽事宜进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的签字盖章13.1甲方签字盖章:甲方授权代表签字及盖章。13.2乙方签字盖章:乙方授权代表签字及盖章。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及第三方介入,为明确各方的权利义务,特制定本附加说明条款。第一条第三方定义1.1第三方:指除甲方、乙方以外的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:2.1.1甲方委托第三方进行工程监理、验收。2.1.2甲方要求乙方使用第三方提供的材料、设备。2.1.3合同履行过程中,出现涉及第三方权益的事项。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任:第三方应承担其行为产生的法律责任,并对其行为产生的损失及费用负责赔偿。3.2第三方责任限额:3.2.1甲方、乙方同意,第三方对甲方、乙方造成的损失及费用赔偿限额为第三方介入事项的实际金额。3.2.2如第三方未按约定履行义务,导致甲方、乙方损失的,甲方、乙方有权向第三方追偿,且追偿金额不受上述限额限制。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间不存在任何隶属或代理关系。4.2第三方应独立承担合同义务,并对其履行情况负责。4.3甲方、乙方不承担第三方任何债务及法律风险。第五条第三方介入的程序及条件5.1甲方、乙方如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入理由及事项。5.2甲方、乙方应对第三方介入的事项进行协商,并达成一致意见。5.3甲方、乙方与第三方签订的介入协议,应报送对方备案。第六条第三方介入的变更及终止6.1第三方介入的事项发生变更,甲方、乙方应重新协商,并签订变更协议。6.2第三方介入的事项终止,甲方、乙方应签订终止协议,并报送给对方备案。第七条甲方、乙方的义务7.1甲方、乙方应按照本合同约定履行各自义务,确保合同的顺利履行。7.2甲方、乙方应协助第三方履行其合同义务,并提供必要的条件。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违反合同约定,甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。8.2甲方、乙方因第三方违约产生的损失,有权向第三方追偿。第九条争议解决9.1甲方、乙方与第三方之间发生的争议,应通过友好协商解决。9.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1本附加说明条款自双方签字盖章之日起生效。10.2本附加说明条款的变更、终止,应遵循本合同的约定。第十一条保密条款11.1甲方、乙方与第三方之间的商业秘密、技术秘密等,各方均应承担保密义务。第十二条其他条款12.1本附加说明条款未尽事宜,应参照本合同的相关条款执行。12.2本附加说明条款的签订、变更、终止,应由甲方、乙方、第三方共同协商确定。本附加说明条款一式三份,甲方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论