2024建筑工程合同文本

合同编号：__________合同各方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，就乙方承建甲方工程项目的事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应当按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成工程建设。2.3甲方应当按照本合同约定的付款方式和时间，向乙方支付合同价款。第三条合同履行3.1乙方应当按照约定的工期、质量标准和技术要求，完成工程建设。3.2乙方应当确保工程建设的安全生产，遵守国家和地方的法律法规，严格执行安全生产规章制度。3.3甲方应当按照约定的时间和方式，向乙方支付合同价款。3.4甲方应当协助乙方解决工程建设过程中遇到的问题，提供必要的施工条件。第四条质量保修4.1乙方对工程建设质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。4.2保修期内，如出现质量问题，乙方应当及时予以修复，并承担修复费用。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成工程建设，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式如下：__________。5.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式如下：__________。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方履行完毕合同约定的权利义务之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签名）：__________法定代表人（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应按照约定的工期、质量标准和技术要求完成工程建设。若乙方未能按照约定履行合同义务，甲方有权要求乙方支付违约金。具体的违约金计算方式在合同中应有所约定。2.质量保修：乙方应对工程建设质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。若保修期内出现质量问题，乙方应及时修复，并承担修复费用。3.合同的变更和解除：任何一方如需变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。若双方无法达成一致，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.建筑工程合同：指甲方作为业主，乙方作为具有相应资质和能力的施工单位，双方就乙方承建甲方工程项目的事宜达成的协议。2.工期：指乙方完成工程建设的时间期限，通常包括工程的施工、验收和保修等阶段。3.质量标准：指工程建设的质量要求，包括工程的安全、功能、外观、耐久性等方面的要求。4.技术要求：指工程建设所应遵守的技术规范、标准和设计要求。5.违约金：指一方未履行合同义务时，应支付给对方的经济赔偿。6.保修：指乙方对工程建设质量承担一定期限的保障和修复责任。7.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于甲方（业主）与乙方（施工单位）之间的建筑工程合同签订。2.适用于各类建筑工程，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等。3.适用于工程项目的施工、验收、保修等阶段。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、甲方要求等原因导致工程内容、规模、预算等发生变化的，双方应签订书面变更协议，并明确变更后的工程内容、价款、工期等相关事项。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法按约定进度进行，双方应协商调整工期，并根据实际情况分担由此产生的费用。3.工程保险：乙方应按照甲方要求办理工程保险，并将保险单副本提交甲方备案。保险费用由乙方承担。4.安全生产：乙方应严格执行国家和地方的安全生产法律法规，确保工程建设过程中的安全生产。若发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并承担相应责任。5.知识产权：乙方应保证工程设计、施工等过程中不侵犯他人的知识产权。若因乙方原因导致侵权，乙方应承担全部责任。6.保密条款：双方应对合同内容及在合同履行过程中获取的对方商业秘密予以保密，未经对方同意不得向