工程分包合同范例劳务

工程分包合同范例劳务合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项工程，需要乙方提供相应的劳务服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供劳务服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（全称）1.2工程地点：（详细地址）1.3工程内容：（简述）1.4工程工期：自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。二、劳务服务范围及要求2.1乙方应按照甲方的要求，提供包括但不限于下列内容的劳务服务：（1）工程施工过程中的劳动力供应；（2）工程设备的安装、调试及维护；（3）工程现场的管理及协调；（4）工程质量的检查与验收；（5）工程资料的收集、整理及归档；（6）甲方指定的其他相关工作。2.2乙方应按照甲方的要求，遵守国家及地方的相关法律法规，严格按照施工图纸、施工方案、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制在合同约定的范围内。2.3乙方应按照甲方的要求，对其提供的劳务人员进行培训、考核，确保劳务人员具备相应的技能和资质，并遵守甲方的管理制度。三、劳务人员配备及管理3.1乙方应根据甲方的要求，及时向工程现场派遣合格的劳务人员，并保证劳务人员的数量和质量满足工程需要。3.2乙方应对劳务人员进行严格的管理，确保劳务人员服从甲方的指挥，遵守甲方的管理制度，不得擅自离岗、迟到、早退。3.3乙方应对劳务人员进行定期培训，提高劳务人员的业务水平和服务质量，确保工程顺利进行。四、劳务费用及支付4.1乙方向甲方提供的劳务服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付劳务费用，具体付款方式如下：（1）按工程进度分阶段支付；（2）每月按时支付当月劳务费用；（3）双方约定的其他支付方式。4.3乙方应提供合法的发票，甲方按约定时间支付劳务费用。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2乙方未按照甲方要求提供合格的劳务人员，或劳务人员未服从甲方管理的，甲方有权要求乙方及时整改，并按照实际影响时间向甲方支付违约金。5.3甲方未按照约定时间支付劳务费用的，乙方有权拒绝提供劳务服务，并按照实际影响时间向甲方追讨违约金。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸和技术规范2.施工方案和操作规程3.劳务人员资质证明4.培训材料和考核记录5.工程进度计划和付款凭证6.违约金计算公式和依据7.法律文件和法院管辖权规定二、违约行为及认定：1.乙方未按约定提供合格的劳务人员或劳务人员未服从甲方管理的，视为违约。2.乙方未按约定时间支付劳务费用的，视为违约。3.甲方未按约定时间支付劳务费用的，视为违约。4.甲方要求乙方整改而乙方不执行的，视为违约。5.双方未能通过协商解决争议，一方提起诉讼的，按照法院判决认定违约行为。三、法律名词及解释：1.工程分包合同：指甲方将工程的一部分工作委托给乙方完成，乙方提供相应的劳务服务。2.劳务人员：指乙方派遣到工程现场进行施工、设备安装、维护等工作的人员。3.劳务费用：指乙方提供劳务服务所需的报酬。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.劳务人员不足：提前与乙方沟通，增加派遣劳务人员，确保工程进度。2.劳务人员技能不符合要求：对劳务人员进行技能培训，提高其业务水平。3.甲方付款延迟：与甲方沟通，提醒甲方按时支付劳务费用。4.乙方施工质量问题：要求乙方及时整改，确保工程质量达到标准。5.工程进度延误：制定合理的工程进度计划，加强现场管理，确保工程按时完成。6.争议产生：尝试友好协商解决，协商不成的，及