安防设施建筑施工合同

安防设施建筑施工合同合同编号：__________安防设施建筑施工合同鉴于：1.业主为满足安全需求，拟对现有建筑物进行安防设施建设；2.施工方具备安防设施建设的资质和能力，愿意承担该工程的建设；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的安防设施建设包括但不限于：监控系统、报警系统、出入口控制系统、访客管理系统等。1.2施工方应按照本合同约定的施工标准、施工图纸和技术要求完成施工。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例向施工方支付合同价款。2.3施工方完成施工后，应向业主提供完整的工程验收资料，包括竣工图、技术资料、操作手册等。第三条施工期限3.1本合同的施工期限为____个月，自双方签订本合同之日起计算。3.2施工方应保证按照约定的施工期限完成施工。如因施工方原因导致施工延误，应按照约定的违约金比例向业主支付违约金。第四条施工标准与质量保证4.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工。4.2施工方应对施工过程中出现的质量问题及时整改，确保工程质量符合约定标准。4.3施工完成后，施工方应承担一定的质保期，质保期自工程验收合格之日起计算，质保期长度为本合同约定的施工期限。第五条合同的变更与解除5.1除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。5.2双方同意，本合同变更或解除的条件如下：（1）不可抗力导致合同无法履行；（2）双方协商一致；（3）法律、法规、政策变化导致合同无法履行；（4）其他双方约定的条件。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。（1）未按照约定时间完成施工；（2）工程质量不符合约定标准；（3）未按照约定提供施工资料、设备等。（1）未按照约定时间支付合同价款；（2）未按照约定提供施工场地、设备、资料等。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求说明书3.竣工图4.操作手册5.付款凭证6.验收报告7.质保期服务承诺二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成施工：指施工方未按照本合同约定的施工期限完成施工。2.工程质量不符合约定标准：指施工完成后，工程质量不符合国家和行业的相关标准、规范。3.业主未按照约定时间支付合同价款：指业主未按照本合同约定的付款节点和付款比例向施工方支付合同价款。4.业主未按照约定提供施工场地、设备、资料等：指业主未按照本合同约定的提供施工所需的场地、设备、资料等。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的施工方。3.合同价：指双方约定的工程总价款。4.付款节点：指双方约定的支付合同价款的时间点。5.质保期：指施工完成后，施工方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工延误：如遇到不可抗力等特殊情况导致施工延误，双方应立即进行协商，根据实际情况调整施工期限。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，业主应及时向施工方提出，施工方应立即进行整改，确保工程质量符合约定标准。3.付款问题：如业主未按照约定时间支付合同价款，施工方有权暂停施工，并按照约定的违约金比例向业主追讨违约金。4.合同变更或解除：如双方协商一致需要变更或解除合同，应签订书面协议，明确