建筑拆除安防施工合同

建筑拆除安防施工合同合同编号：__________建筑拆除安防施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方具备相关资质，同意承担建筑物的拆除及安防施工工作；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条施工内容1.1施工方应按照业主的要求，对建筑物进行安全、彻底的拆除，并清理拆除现场；1.2施工方应根据业主的要求，在拆除现场及周边区域设置相应的安防措施，确保施工过程及拆除现场的安全；1.3施工方应按照我国相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工质量和安全。第二条施工期限2.1本工程的施工期限为____天，自双方签订本合同之日起计算；2.2施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出书面申请，并征得业主同意；2.3业主应按照施工方的施工计划和进度要求，提供必要的配合和支持。第三条施工费用3.1施工方应按照双方约定的价格承担本工程的施工费用，具体金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元；3.2施工费用支付方式如下：（1）业主自本合同签订之日起____日内，向施工方支付施工费用的____%；（2）施工方完成施工后，业主应在验收合格之日起____日内，向施工方支付剩余的施工费用。第四条施工质量及验收4.1施工方应保证施工质量，确保拆除现场及安防施工区域的安全；4.2施工方应按照我国相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工质量；4.3施工完成后，业主应组织验收，验收合格的，支付剩余施工费用；验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至验收合格。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任；5.2施工方如未按照约定的施工期限完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分施工费用的____%；5.3业主如未按照约定支付施工费用，施工方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数向业主追讨违约金，违约金计算方式为：应付款项的____%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的施工期限届满之日止；7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工方资质证明2.拆除工程设计方案3.安防施工设计方案4.施工进度计划5.施工费用明细表6.施工质量标准及验收规范7.违约金计算公式8.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工：指自合同签订之日起，施工方未在约定的施工期限内完成施工行为。2.施工方施工质量不符合约定：指施工方的施工成果未能达到合同约定的质量标准。3.业主未按约定支付施工费用：指业主未在合同约定的时间内支付施工方应得的施工费用。4.双方其他违反合同约定的行为：指双方在合同履行过程中，违反合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，拥有建筑物的所有权。2.乙方：指合同中的施工方，承担建筑物的拆除及安防施工工作。3.施工期限：指合同约定的施工方完成施工的时间限制。4.施工费用：指施工方在合同约定范围内完成施工工作所应得的报酬。5.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，合理分配施工资源，确保按期完成施工。2.施工质量问题：立即整改，达到合同约定的质量标准，必要时重新施工。3.业主支付施工费用不及时：催促业主按合同约定支付施工费用，必要时可依法追讨逾期付款违约金。4.不可抗力因素影响施工：根据实际情况，协商调整施工计划，延长施工期限，或按合同约定处理。5.合同条款不明确或不合理：通过友好协商，签订补充协议，明确双方的权利和义务。五、所有应用场景：1.城市更新项目中