2024年度城乡公共交通设施建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城乡公共交通设施建设合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指负责2024年度城乡公共交通设施建设的政府部门或机构。1.2乙方：指承担2024年度城乡公共交通设施建设任务的施工单位。1.3丙方：指提供技术支持、咨询服务或其他与合同相关的第三方单位。第二条合同范围及内容2.1工程范围：包括城市公共交通设施的新建、改建、扩建和维护等。2.2工程内容：包括但不限于公交车站建设、公交线路规划、车辆采购及维护、智能交通系统建设等。第三条合同期限3.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同履行期限：自合同生效之日起至2024年12月31日止。第四条工程质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。第五条工程造价及支付方式5.1工程总造价：双方根据工程范围和内容协商确定。5.2支付方式：甲方根据工程进度和质量，按照约定的比例和时间向乙方支付工程款项。第六条工程进度及验收6.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。6.2工程验收：甲方组织验收，乙方应按照验收要求提供相关资料和配合验收工作。第七条技术支持和培训7.1丙方应提供技术支持，确保工程顺利进行。第八条违约责任8.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。8.2违约金的计算和支付方式由双方协商确定。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。10.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。11.2保密期限自合同终止之日起计算，最长不超过五年。第十二条合同的转让12.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十三条法律适用和争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指负责2024年度城乡公共交通设施建设的政府部门或机构，具有法定授权和能力履行本合同的义务。1.2乙方：指承担2024年度城乡公共交通设施建设任务的施工单位，具有法定资质和能力履行本合同的义务。1.3丙方：指提供技术支持、咨询服务或其他与合同相关的第三方单位，具有法定资质和能力提供相应的服务。1.4合同标的：指本合同约定的甲方向乙方支付的工程款项，以及乙方按照本合同约定完成的城乡公共交通设施建设工程。1.5合同工期：指本合同约定的乙方完成工程的时间范围，自合同约定的开工日期起至约定的竣工日期止。第二条合同范围及内容2.1工程范围：包括但不限于城市公共交通设施的新建、改建、扩建和维护等，具体工程内容以合同附件一《工程内容明细表》为准。2.2工程内容：包括但不限于公交车站建设、公交线路规划、车辆采购及维护、智能交通系统建设等，具体工程内容以合同附件一《工程内容明细表》为准。2.3工程质量：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，具体质量标准以合同附件二《工程质量标准》为准。2.4技术支持：丙方应提供技术支持，确保工程顺利进行，具体技术支持内容以合同附件三《技术支持方案》为准。第三条合同期限3.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同履行期限：自合同生效之日起至2024年12月31日止。3.3工期延误：乙方如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，应提前通知甲方，并采取措施减少损失。甲方应给予乙方必要的支持，并根据实际情况合理延长工期。第四条工程质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。4.3质量检验：乙方应在工程每个阶段完成后，向甲方提供工程质量检验报告，甲方有权对工程质量进行检验和监督。4.4质量保修：乙方应对工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期最长不超过五年。第五条工程造价及支付方式5.1工程总造价：双方根据工程范围和内容协商确定，具体金额以合同附件四《工程造价明细表》为准。5.2支付方式：甲方根据工程进度和质量，按照约定的比例和时间向乙方支付工程款项。5.3预付款：甲方应在合同签订后三十日内支付乙方工程总造价的10%作为预付款。5.4进度款：甲方应按照乙方实际完成工程进度，按照约定的比例支付进度款。5.5竣工结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后三十日内进行审核，并根据审核结果支付剩余工程款项。第六条工程进度及验收6.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。6.2工程验收：甲方组织验收，乙方应按照验收要求提供相关资料和配合验收工作。6.3验收标准：工程验收应按照合同约定的质量标准进行，验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。6.4验收整改：若验收不合格，乙方应在甲方指定期限内按照甲方要求进行整改，并重新申请验收。6.5竣工日期：工程通过验收后，乙方应向甲方提供工程竣工证书。第八条违约责任8.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。8.2违约金的计算和支付方式由双方协商确定。8.3违约方应赔偿因此给对方造成的直接经济损失和相应的其他损失。8.4甲方逾期支付工程款项的，应按照逾期付款金额的日利率支付滞纳金。8.5乙方逾期完成工程或工程质量不符合约定的，应按照逾期完成部分工程造价的日利率支付逾期违约金。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非判决或裁定另有规定。第十条合同的变更和解除10.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。10.2变更或解除合同不得影响乙方已完成工程的合法权益。10.3因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.4合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理已完成的工程，并承担相应的费用。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。11.2保密期限自合同终止之日起计算，最长不超过五年。11.3保密信息不包括公开的信息、通过合法途径获取的信息和无需保密的信息。第十二条合同的转让12.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让合同权利和义务的，转让方应继续对受让方承担合同责任。12.3转让不得影响甲方和乙方在原合同项下的权利和义务。第十三条法律适用和争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3双方签字盖章后，本合同生效。双方应按照合同约定履行各自的义务，共同完成工程。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但未直接签订合同的单位或个人。1.2第三方介入的情形：包括但不限于设计单位、咨询机构、检测机构、材料供应商、设备供应商等。1.3第三方介入的目的：为协助甲乙方完成合同约定的工程，提供专业服务或交付相关物资。第二条第三方选择的义务2.1甲方应根据工程需要，选择具有相应资质和良好信誉的第三方。2.2乙方应按照甲方要求，与选定的第三方进行合作，确保工程顺利进行。2.3甲方和乙方均有义务对第三方进行考察和评估，确保其具备履行合同的能力。第三条第三方责任及限额3.1第三方应按照合同约定，履行其职责，并对其提供的服务或物资质量负责。3.2第三方责任限额：第三方应对其违约或侵权行为承担不超过其收取甲方和乙方的费用总额的责任。3.3第三方对甲方和乙方造成的损失，应根据实际情况进行赔偿，但赔偿总额不得超过其责任限额。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方和乙方之间均为独立的合同关系。4.2第三方不具有甲方和乙方的代理权、代表权或授权，不得代表甲方和乙方行事。4.3甲方和乙方均不对第三方与对方之间的合同履行承担连带责任。第五条第三方介入的协调与管理5.1甲方和乙方应建立有效的协调和管理机制，确保第三方顺利履行其职责。5.2甲方和乙方应定期与第三方沟通，及时解决合同履行过程中的问题。5.3甲方和乙方应对第三方的工作进行监督和检查，确保工程质量和服务质量。第六条第三方违约的处理6.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行其职责，甲方和乙方有权要求第三方改正或赔偿。6.2甲方和乙方应尝试通过友好协商解决第三方违约问题。6.3若协商不成，甲方和乙方均有权通过法律途径追究第三方的违约责任。第七条第三方与合同解除7.1合同解除不影响甲方和乙方对第三方的权利主张。7.2甲方和乙方应在合同解除后，继续处理与第三方之间的善后事宜。7.3合同解除后，第三方对甲方和乙方造成的损失，仍应承担赔偿责任。第八条额外条款及说明8.1本合同的任何修改、补充或变更，均需甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。8.2第三方与甲方和乙方之间的任何约定，均不得违背本合同的约定。8.3第三方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动。8.4甲方和乙方应确保第三方遵守合同约定，不得损害国家、社会公共利益和他人的合法权益。8.5本合同的第三方介入条款，旨在明确各方的权利和义务，确保工程顺利进行。8.6本合同的第三方介入条款，不免除甲方和乙方根据本合同履行其义务的责任。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程内容明细表》详细列出工程的具体内容，包括但不限于公交车站建设、公交线路规划、车辆采购及维护、智能交通系统建设等。附件二：《工程质量标准》详细列出工程质量的具体标准，包括材料、设备、施工等方面的质量要求。附件三：《技术支持方案》详细描述丙方提供的技术支持内容，包括技术咨询、技术指导、技术培训等。附件四：《工程造价明细表》详细列出工程总造价的构成，包括工程款、材料费、设备费、人工费等。附件五：《工程进度计划》详细列出工程的施工进度计划，包括各阶段工程的开始时间、结束时间及关键节点。附件六：《付款计划》详细列出甲方根据工程进度和质量支付工程款项的具体计划。附件七：《质量保修条款》详细描述乙方对工程质量承担保修责任的范围、期限及保修费用等。附件八：《违约金计算方式》详细说明违约金的计算方法和支付方式，包括逾期付款金额的日利率等。附件九：《保密协议》详细列出双方在合同履行过程中应保密的信息范围、保密期限及保密义务等。附件十：《合同转让协议》详细说明合同权利和义务转让的条件、程序及转让方的继续责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：1.1甲方逾期支付工程款项的，应按照逾期付款金额的日利率支付滞纳金。1.2甲方未按照合同约定提供施工场地的，应承担因此导致乙方损失的责任。1.3示例：若甲方未能在合同约定的时间内提供施工场地，导致乙方无法按照约定的工期完成工程，乙方有权要求甲方支付因此产生的额外费用，并按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定：2.1乙方逾期完成工程或工程质量不符合约定的，应按照逾期完成部分工程造价的日利率支付逾期违约金。2.2乙方未按照设计文件和施工图纸进行施工的，应承担因此导致工程质量不符合约定的责任。2.3