2024年度墙改梁工程合同工期延误协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度墙改梁工程合同工期延误协议1本合同目录一览1.合同主体及工程概况1.1甲方名称及联系方式1.2乙方名称及联系方式1.3工程地点1.4工程名称1.5工程规模及结构类型1.6工程预算及合同金额2.工期延误条款2.1工期延误定义2.2工期延误责任划分2.3工期延误的处理方式2.4工期延误的赔偿标准3.工期延误的协商与调解3.1工期延误协商程序3.2工期延误调解方式3.3工期延误调解结果的执行4.工期延误的违约责任4.1甲方违约责任4.2乙方违约责任4.3工期延误违约金的计算方式5.工期延误对工程质量的影响5.1工期延误对工程质量的评估5.2工期延误导致的质量问题处理6.工期延误对工程安全的影响6.1工期延误对工程安全的影响评估6.2工期延误导致的安全问题处理7.工期延误对工程材料的影响7.1工期延误对工程材料的影响评估7.2工期延误导致的材料问题处理8.工期延误对工程造价的影响8.1工期延误对工程造价的影响评估8.2工期延误导致的造价问题处理9.工期延误期间的工程管理9.1甲方工程管理职责9.2乙方工程管理职责10.工期延误期间的工程保险10.1工程保险的种类10.2工期延误期间的保险责任11.工期延误期间的合同变更11.1合同变更的条件11.2合同变更的程序12.工期延误期间的合同解除12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序13.工期延误期间的争议解决13.1争议解决的方式13.2争议解决的时效14.工期延误期间的法律法规适用14.1适用法律法规14.2法律法规变更对合同的影响第一部分：合同如下：1.合同主体及工程概况1.1甲方名称：×××公司1.2乙方名称：×××建筑有限公司1.3工程地点：×××市×××区×××街道1.4工程名称：墙改梁工程1.5工程规模：根据工程设计图纸，本工程共计改造梁柱若干，包括但不限于主梁、次梁及支撑体系。1.6工程预算：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。2.工期延误条款2.1工期延误定义：因不可抗力因素或乙方施工原因导致工程进度滞后于合同约定的工期。2.2工期延误责任划分：2.2.1不可抗力因素导致的工期延误，双方互不承担责任。2.2.2因乙方施工原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任。2.3工期延误的处理方式：2.3.1甲方要求乙方在约定工期内完成工程，乙方应采取措施确保工程进度。2.3.2乙方如无法在约定工期内完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，按双方协商确定的延期时间完成工程。2.4工期延误的赔偿标准：2.4.1因不可抗力因素导致的工期延误，双方互不赔偿。2.4.2因乙方施工原因导致的工期延误，乙方应按合同总金额的0.5%向甲方支付违约金，且违约金最高不超过合同总金额的10%。3.工期延误的协商与调解3.1工期延误协商程序：乙方在发生工期延误时，应立即与甲方进行沟通协商，共同商讨解决办法。3.2工期延误调解方式：双方可采用友好协商、调解或仲裁的方式解决工期延误纠纷。3.3工期延误调解结果的执行：双方应按照调解结果执行，如调解未达成一致，可依法向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。4.工期延误的违约责任4.1甲方违约责任：如甲方违反合同约定，导致乙方无法按期完成工程，甲方应承担乙方因工期延误产生的直接经济损失。4.2乙方违约责任：如乙方违反合同约定，导致工期延误，乙方应按照2.4条款的约定向甲方支付违约金。4.3工期延误违约金的计算方式：违约金计算从工程延期之日起至实际完成工程之日止，按日计算，具体计算方式如下：违约金=合同总金额×日违约金比例。5.工期延误对工程质量的影响5.1工期延误对工程质量的评估：乙方应确保工程质量不受工期延误影响，如因工期延误导致工程质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。5.2工期延误导致的质量问题处理：乙方应在发现工程质量问题后立即采取措施予以修复，并承担修复费用。如甲方发现工程质量问题，有权要求乙方在规定时间内进行修复，乙方应予以配合。6.工期延误对工程安全的影响6.1工期延误对工程安全的影响评估：乙方应定期对工程安全进行检查，确保工程安全不受工期延误影响。6.2工期延误导致的安全问题处理：如因工期延误导致工程安全问题，乙方应立即采取措施予以解决，并承担相应费用。如甲方发现工程安全问题，有权要求乙方在规定时间内进行解决，乙方应予以配合。8.工期延误期间的工程管理8.1甲方工程管理职责：甲方应负责对乙方施工过程进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得以满足。8.2乙方工程管理职责：乙方应严格按照施工方案和合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得以满足。9.工期延误期间的工程保险9.1工程保险的种类：包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。9.2工期延误期间的保险责任：乙方应负责办理并维持工程保险，确保工程在工期延误期间的安全，如因乙方原因导致工程损失，乙方应承担相应责任。10.工期延误期间的合同变更10.1合同变更的条件：如因不可抗力因素或双方协商一致，需要对合同内容进行变更，可签订补充协议。10.2合同变更的程序：双方应就变更内容达成一致，签订补充协议，并报相关主管部门备案。11.工期延误期间的合同解除11.1合同解除的条件：如因不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。11.2合同解除的程序：双方应签订合同解除协议，并报相关主管部门备案。12.工期延误期间的争议解决12.1争议解决的方式：包括但不限于友好协商、调解、仲裁或诉讼等。12.2争议解决的时效：双方应在争议发生之日起30日内解决，如未能解决，可依法向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.工期延误期间的法律法规适用13.1适用法律法规：本合同的签订、履行、变更、解除及争议解决等均适用中华人民共和国相关法律法规。13.2法律法规变更对合同的影响：如法律法规变更对合同产生影响，双方应协商一致，根据变更后的法律法规进行相应调整。14.工期延误期间的合同效力14.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付甲方之日起失效。14.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方：本合同中所指的第三方包括但不限于：中介机构、检测机构、监理机构、政府部门、金融机构等，除甲乙方之外的参与或关联方。15.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于工程质量检测、进度监督、价款结算、争议调解等环节。16.第三方介入的程序及责任16.1第三方介入的程序：甲乙方应在第三方介入环节提前通知对方，并共同选定或委托具有相应资质的第三方机构进行介入。16.2第三方介入的责任：第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，客观、公正地履行介入职责，并对介入结果承担责任。17.第三方介入的费用及支付17.1第三方介入费用：第三方介入所需的费用由甲乙方按照约定分担。17.2第三方介入费用的支付：甲乙方应在第三方出具介入结果后，按照合同约定及时支付相关费用。18.第三方介入对合同的影响18.1第三方介入结果对合同的约束力：第三方介入结果对甲乙方具有同等约束力，甲乙方应按照第三方介入结果履行合同义务。18.2第三方介入对合同变更的影响：如第三方介入结果导致合同内容变更，甲乙方应签订补充协议，并报相关主管部门备案。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入产生的争议：如甲乙方对第三方介入结果有异议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。19.2第三方介入争议的时效：甲乙方应在知道或应当知道争议发生之日起30日内提出异议，逾期视为认可第三方介入结果。20.第三方介入的法律法规适用20.1适用法律法规：第三方介入应适用中华人民共和国相关法律法规。20.2法律法规变更对第三方介入的影响：如法律法规变更对第三方介入产生影响，甲乙方应按照变更后的法律法规进行相应调整。21.第三方介入的合同效力21.1第三方介入协议：甲乙方与第三方签订的介入协议，应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。21.2第三方介入协议的补充：如本合同未涉及第三方介入的条款，甲乙方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。22.第三方介入的责任限额22.1第三方责任限额：第三方对甲乙方的责任限额应在其介入协议中明确，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。22.2第三方责任限额的约定：甲乙方应在合同中明确第三方责任限额，以保障双方权益。23.第三方介入的保密义务23.1第三方介入保密义务：第三方应对甲乙方提供的工程相关信息保密，未经甲乙方同意，不得向第三方披露。23.2第三方介入保密义务的例外：法律法规规定或法院判决要求披露的除外。24.第三方介入的退出机制24.1第三方退出机制：如第三方未能按照合同约定履行介入职责，甲乙方均有权要求第三方退出。24.2第三方退出后的处理：第三方退出后，甲乙方应重新协商确定新的第三方介入方案，并报相关主管部门备案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程预算明细表附件三：工期延误协商记录附件四：第三方介入协议附件五：工程保险单据附件六：工程进度报告附件七：工程质量检测报告附件八：争议调解书附件九：合同变更协议附件十：合同解除协议附件十一：工程验收证书附件十二：工程交付证书附件十三：工程保修条款附件十四：工程安全事故应急预案附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸详细要求：应包括工程的整体设计方案、结构图纸、细部构造图、材料规格书等，需符合国家相关设计规范。附件二：工程预算明细表详细要求：应详细列明工程项目的各项费用，包括材料费、人工费、机械使用费等。附件三：工期延误协商记录详细要求：记录双方就工期延误的协商过程，包括协商时间、地点、参与人员及协商结果。附件四：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的范围、职责、费用及支付方式等，需双方签字确认。附件五：工程保险单据详细要求：包括工程一切险、第三方责任险等保险单据，证明保险的有效性。附件六：工程进度报告详细要求：定期提交的工程进度报告，应包括工程完成情况、进度计划、存在的问题及解决措施等。附件七：工程质量检测报告详细要求：工程质量检测报告应由具有资质的第三方机构出具，包括材料检测、结构检测等内容。附件八：争议调解书详细要求：争议调解书应由具有调解资质的第三方机构出具，明确调解结果及双方责任。附件九：合同变更协议详细要求：合同变更协议应明确变更的内容、范围、责任及影响，需双方签字确认。附件十：合同解除协议详细要求：合同解除协议应明确解除的原因、条件、责任及后续处理，需双方签字确认。附件十一：工程验收证书详细要求：工程验收证书应由相关主管部门出具，证明工程符合验收标准。附件十二：工程交付证书详细要求：工程交付证书应由双方签字确认，证明工程已按约定完成交付。附件十三：工程保修条款详细要求：明确工程保修的范围、期限、责任及处理方式。附件十四：工程安全事故应急预案详细要求：包括工程安全事故应急预案及应急处理流程，确保工程安全。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方违反合同约定，导致乙方无法按期完成工程。2.乙方违反合同约定，导致工期延误。3.第三方未按合同约定履行介入职责。4.甲方未按约定支付工程款项。5.乙方未按约定提供施工材料或设备。6.甲方未按约定提供施工场地或施工条件。7.双方未按约定协商解决争议。违约责任认定标准：1.甲方违约导致乙方无法按期完成工程，甲方应承担乙方因工期延误产生的直接经济损失。2.乙方违约导致工期延误，乙方应按照合同总金额的0.5%向甲方支付违约金，且违约金最高不超过合同总金额的10%。3.第三方未按合同约定履行介入职责，第三方应承担因其失职导致的损失。4.甲方未按约定支付工程款项，甲方应支付逾期付款的利息，并承担乙方因停工产生的损失。5.乙方未按约定提供施工材料或设备，乙方应承担由此导致的工程进度延误责任。6.甲方未按约定提供施工场地或施工条件，甲方应承担由此导致的工程进度延误责任。7.双方未按约定协商解决争议，双方应承担因争议解决产生的额外费用。示例说明：如甲方未按约定支付工程款项，导致乙方停工，甲方应支付逾期付款的利息，并承担乙方因停工产生的损失，如人工费、设备租赁费等。具体利息计算方式按照中国人民银行同期贷款利率执行。全文完。2024年度墙改梁工程合同工期延误协议2本合同目录一览第一条合同概述1.1工程概况1.2合同双方1.3工程工期第二条工期延误条款2.1延误原因2.2工期延误的计算2.3工期延误的责任归属第三条工期延误的协商解决3.1延误情况的沟通与协商3.2工期延误的调整3.3工期延误的赔偿第四条工期延误的违约责任4.1工期延误的违约金计算4.2工期延误的违约赔偿责任4.3工期延误的违约解除合同第五条工期延误的风险管理5.1风险识别与评估5.2风险防范与应对措施5.3风险责任的承担第六条工期延误的变更管理6.1变更原因及程序6.2变更对工期的影响6.3变更后的工期延误处理第七条工期延误的信息与沟通7.1信息的及时提供与更新7.2沟通渠道的建立与维护7.3信息的保密与共享第八条工期延误的争议解决8.1争议的协商解决8.2争议的调解解决8.3争议的仲裁解决8.4争议的法律解决第九条工期延误的合同解除9.1合同解除的条件9.2合同解除的程序9.3合同解除后的责任处理第十条工期延误的合同变更10.1合同变更的条件10.2合同变更的程序10.3合同变更后的责任处理第十一条工期延误的合同终止11.1合同终止的条件11.2合同终止的程序11.3合同终止后的责任处理第十二条工期延误的合同违约12.1违约行为的界定12.2违约责任的承担12.3违约行为的补救措施第十三条工期延误的合同争议13.1争议的界定13.2争议解决的程序13.3争议解决的后果第十四条工期延误的合同解除和终止14.1解除和终止的条件14.2解除和终止的程序14.3解除和终止后的责任处理第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1工程概况1.1.1工程名称：2024年度墙改梁工程1.1.2工程地点：[具体地址]1.1.3工程内容：根据双方约定，乙方负责对甲方指定的墙体进行改造，包括但不限于墙体拆除、梁柱加固、新建墙体等。1.1.4工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。1.2合同双方1.2.1甲方：[甲方全称]1.2.2乙方：[乙方全称]1.2.3甲方指定代表：[甲方代表姓名]1.2.4乙方指定代表：[乙方代表姓名]1.3工程工期1.3.1计划工期：自开工之日起至[竣工日期]止。1.3.2工期延误：由于不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按期完成的，双方应协商确定新的竣工日期。第二条工期延误条款2.1延误原因2.1.1不可抗力：如自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且不能克服的情况。2.1.2特殊情况：如政策调整、设计变更、材料供应问题等。2.1.3乙方责任：乙方因自身原因导致工程延误的，应承担相应的责任。2.1.4甲方责任：甲方因自身原因导致工程延误的，应承担相应的责任。2.2工期延误的计算2.2.1延误天数：自原计划竣工日期起至实际竣工日期止的天数。2.2.2延误工期的认定：双方应共同确认工期延误的具体情况。2.3工期延误的责任归属2.3.1不可抗力或特殊情况导致的工期延误，双方互不追究责任。2.3.2由于乙方责任导致的工期延误，乙方应承担违约责任。2.3.3由于甲方责任导致的工期延误，甲方应承担违约责任。第三条工期延误的协商解决3.1延误情况的沟通与协商3.1.1双方应保持密切沟通，及时报告工程进展和可能出现的延误情况。3.1.2遇到工期延误时，双方应立即协商，共同确定解决方案。3.2工期延误的调整3.2.1双方应根据实际情况调整工程进度计划，确保工程按时完成。3.2.2调整后的工期计划应经双方确认，并书面约定。3.3工期延误的赔偿3.3.1由于乙方责任导致的工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[具体计算方式]。3.3.2由于甲方责任导致的工期延误，甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：[具体计算方式]。第四条工期延误的违约责任4.1工期延误的违约金计算4.1.1违约金的计算方式按照第三条的规定执行。4.1.2违约金计算的起始时间为工期延误的第一天。4.2工期延误的违约赔偿责任4.2.1由于乙方责任导致的工期延误，乙方应承担相应的违约赔偿责任。4.2.2由于甲方责任导致的工期延误，甲方应承担相应的违约赔偿责任。4.3工期延误的违约解除合同4.3.1任何一方严重违反合同约定，导致工期延误的，对方有权解除合同。4.3.2解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第五条工期延误的风险管理5.1风险识别与评估5.1.1双方应共同识别工程可能存在的风险，并进行评估。5.1.2针对识别的风险，双方应制定相应的防范和应对措施。5.2风险防范与应对措施5.2.1乙方应采取措施确保工程质量和进度，避免因自身原因导致工期延误。5.2.2甲方应协助乙方解决工程中出现的问题，确保工程顺利进行。5.3风险责任的承担5.3.1双方应按照合同约定承担各自的风险责任。5.3.2由于不可抗力或特殊情况导致的工期延误，双方互不追究责任。第六条工期延误的变更管理6.1变更原因及程序6.1.1变更原因：如第八条工期延误的争议解决8.1争议的协商解决8.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。8.1.2协商不成的，双方同意按照合同约定的争议解决方式处理。8.2争议的调解解决8.2.1若协商不成，双方可向工程所在地的调解组织申请调解。8.2.2调解不成的，双方同意按照合同约定的争议解决方式处理。8.3争议的仲裁解决8.3.1若协商和调解均不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。8.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。8.4争议的法律解决8.4.1若双方约定通过法律途径解决争议，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。8.4.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有规定。第九条工期延误的合同解除9.1合同解除的条件9.1.1任何一方严重违反合同约定，导致工期延误的，对方有权解除合同。9.1.2双方协商一致，可以解除合同。9.2合同解除的程序9.2.1解除合同的一方应向另一方发出书面解除通知。9.2.2双方应按照合同约定办理合同解除手续。9.3合同解除后的责任处理9.3.1解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任。9.3.2解除合同后，乙方应按照合同约定退还已收取的款项。第十条工期延误的合同变更10.1合同变更的条件10.1.1双方同意变更合同的条款，且变更内容不违反法律法规。10.1.2合同变更应采取书面形式，并由双方签字盖章确认。10.2合同变更的程序10.2.1提出变更的一方应向另一方提交书面的变更请求。10.2.2双方就变更内容进行协商，达成一致后签署变更协议。10.3合同变更后的责任处理10.3.1变更后的合同对双方具有法律约束力。10.3.2双方应按照变更后的合同条款履行各自的义务。第十一条工期延误的合同终止11.1合同终止的条件11.1.1工程完成后，合同自然终止。11.1.2双方协商一致，可以终止合同。11.2合同终止的程序11.2.1终止合同的一方应向另一方发出书面终止通知。11.2.2双方应按照合同约定办理合同终止手续。11.3合同终止后的责任处理11.3.1合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。11.3.2合同终止后，乙方应按照合同约定退还已收取的款项。第十二条工期延误的合同违约12.1违约行为的界定12.1.1违约行为包括不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情况。12.1.2违约行为的具体界定按照合同约定和法律法规的规定执行。12.2违约责任的承担12.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于违约金、损害赔偿等。12.2.2违约责任的承担按照合同约定和法律法规的规定执行。12.3违约行为的补救措施12.3.1受损害方有权要求违约方采取补救措施，以减少损失。12.3.2补救措施的采取应符合合同约定和法律法规的规定。第十三条工期延误的合同争议13.1争议的界定13.1.1争议包括但不限于合同履行过程中的分歧、纠纷等。13.1.2争议的界定按照合同约定和法律法规的规定执行。13.2争议解决的程序13.2.1争议解决应采取协商、调解等方式。13.2.2协商、调解不成的，双方同意按照合同约定的争议解决方式处理。13.3争议解决的后果13.3.1争议解决后，双方应继续履行合同。13.3.2第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方介入是指在甲乙方合同履行过程中，由于不可抗力、特殊情况或双方协商一致，引入的具有独立地位和权利的个体或组织，包括但不限于中介方、调解组织、仲裁委员会、人民法院等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件2.1.1不可抗力或特殊情况导致甲乙方无法继续履行合同时，双方均可提出第三方介入的请求。2.1.2甲乙方协商一致，同意引入第三方解决合同争议或协助完成合同履行。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙方应共同选择合适的第三方介入主体。2.2.2甲乙方与第三方介入主体签订书面介入协议，明确介入的范围、职责和权限。2.2.3第三方介入主体根据介入协议进行介入，甲乙方应予以协助和配合。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方介入主体应独立承担因介入行为引起的法律责任，除非因甲乙方的故意或重大过失导致第三方介入主体受损。3.2甲乙方对第三方介入主体的选择和介入行为负责，并应确保第三方介入主体的介入行为符合合同约定和法律法规的规定。第四条第三方介入主体的权利和义务4.1第三方介入主体有权根据介入协议对甲乙方的合同履行进行监督和协调。4.2第三方介入主体应公正、公平地处理合同争议，并保护甲乙方的合法权益。4.3第三方介入主体应保密甲乙方的商业秘密和个人信息，除非法律有明确规定或甲乙方同意。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入主体的费用由甲乙方共同承担，除非双方另有约定。5.2第三方介入主体费用的计算和支付方式应在介入协议中明确。第六条第三方介入与合同变更、解除和终止6.1第三方介入不影响合同的变更、解除和终止条件。6.2第三方介入主体在合同变更、解除和终止过程中的作用和责任，应在介入协议中明确。第七条第三方介入与违约责任7.1第三方介入主体不免除甲乙方的违约责任。7.2第三方介入主体在处理合同争议时的决定，不影响甲乙方违约责任的承担。第八条第三方介入与争议解决8.1第三方介入主体作出的决定，甲乙方应予以尊重和执行。8.2甲乙方对第三方介入主体的决定有异议的，可以按照合同约定的争议解决方式处理。第九条第三方介入与合同违约9.1第三方介入主体违反介入协议的，应承担违约责任。9.2第三方介入主体的违约行为导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方介入主体赔偿。第十条第三方介入与合同保密10.1第三方介入主体应遵守合同保密条款，不得泄露甲乙方的商业秘密和个人信息。10.2第三方介入主体违反保密义务的，应承担违约责任。第十一条第三方介入与合同解除和终止11.1合同解除和终止不影响甲乙方对第三方介入主体的权利和义务。11.2第三方介入主体在合同解除和终止后的责任和义务，应在介入协议中明确。第十二条第三方介入与合同违约赔偿12.1第三方介入主体因违约行为导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方介入主体赔偿。12.2赔偿金额和计算方式应在介入协议中明确。