内墙抹灰劳务分包合同（2024年度）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

内墙抹灰劳务分包合同（2024年度）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3内墙抹灰劳务2.工程范围及内容2.1工程范围2.2内墙抹灰劳务内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整4.工期要求4.1开工日期4.2竣工日期5.质量标准5.1抹灰质量标准5.2验收标准6.劳务人员管理6.1劳务人员配备6.2劳务人员培训7.材料供应7.1材料种类7.2材料供应时间8.安全文明施工8.1安全生产要求8.2环境保护要求9.合同的履行和变更9.1合同履行9.2合同变更10.违约责任10.1发包方违约10.2承包方违约11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决12.合同的解除和终止12.1合同解除12.2合同终止13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件本合同目录一览1.分包工程概况1.1分包工程名称1.2分包工程地点1.3分包工程内容1.4分包工程面积1.5分包工程工期2.分包单位的义务和责任2.1分包单位资质要求2.2分包单位施工组织设计2.3分包单位施工质量标准2.4分包单位安全生产责任2.5分包单位现场管理要求3.总包单位的责任和义务3.1总包单位对分包工程的协调和管理3.2总包单位提供施工图纸和技术要求3.3总包单位提供施工场地和条件3.4总包单位支付分包工程款项3.5总包单位对分包单位的监督和检查4.合同价格和支付方式4.1合同总价4.2价格调整条款4.3付款进度和时间4.4质量保证金4.5违约金条款5.工期和进度5.1施工计划和进度表5.2工期延误责任5.3提前完成工程的奖励6.质量标准和检验6.1工程质量标准6.2质量检验和验收程序6.3质量问题处理7.安全生产和环保要求7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求7.4安全事故处理8.违约责任8.1分包单位违约8.2总包单位违约8.3违约赔偿责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点9.3诉讼或仲裁时效10.合同的变更和解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更和解除的效力11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务和期限11.3违反保密条款的后果12.合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修改和补充13.4法律适用和解释14.合同的签字盖章14.1分包单位签字盖章14.2总包单位签字盖章14.3见证单位签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，具体名称见合同附件一。1.2承包方：指根据本合同约定，承担内墙抹灰劳务工作的一方，具体名称见合同附件一。1.3内墙抹灰劳务：指承包方按照发包方的要求，进行的内墙抹灰施工活动，包括材料的采购、施工、验收等环节。第二条工程范围及内容2.1工程范围：指发包方指定的需要进行内墙抹灰施工的区域，具体范围见合同附件二。2.2内墙抹灰劳务内容：包括但不限于内墙表面处理、抹灰、找平、验收等全部工作。第三条合同价格3.1合同总价：双方经协商一致，确定本合同的总额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体明细见合同附件三。3.2价格调整：除合同约定的价格外，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商进行价格调整，具体调整方式见合同附件四。第四条工期要求4.1开工日期：本合同约定的开工日期为【】，具体施工时间以发包方书面通知为准。4.2竣工日期：本合同约定的竣工日期为【】，具体竣工时间以承包方提交的成果为准。第五条质量标准5.1抹灰质量标准：按照我国相关标准和规范执行，具体要求见合同附件五。5.2验收标准：本工程的验收标准为【】，具体验收程序和要求见合同附件六。第六条劳务人员管理6.1劳务人员配备：承包方应按照工程需求，配备具备相关资质和经验的劳务人员，具体要求见合同附件七。6.2劳务人员培训：承包方应对劳务人员进行必要的技能和安全培训，确保其具备施工所需的能力和知识。第八条材料供应8.1材料种类：发包方应根据工程需要，提供符合国家标准的建筑材料，具体材料种类和规格见合同附件八。8.2材料供应时间：发包方应按照工程进度和承包方的需求，及时供应材料，具体供应时间见合同附件九。第九条安全文明施工9.1安全生产要求：承包方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和标准，确保施工过程中的安全生产，具体要求见合同附件十。9.2环境保护要求：承包方应遵守国家关于环境保护的法律、法规和标准，确保施工过程中的环境保护，具体要求见合同附件十一。第十条合同的履行和变更10.1合同履行：双方应严格按照合同约定的条款和条件，履行各自的义务，确保合同的顺利执行，具体履行要求见合同附件十二。10.2合同变更：合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同，应经双方协商一致，并签订书面变更协议，具体变更程序见合同附件十三。第十一条违约责任11.1发包方违约：发包方未按照约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任，具体违约责任见合同附件十四。11.2承包方违约：承包方未按照约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任，具体违约责任见合同附件十五。第十二条争议解决12.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决，具体协商程序见合同附件十六。12.2调解解决：如协商不成，双方同意向工程所在地的建设行政主管部门或者行业协会申请调解，具体调解程序见合同附件十七。第十三条合同的解除和终止13.1合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方同意解除合同，具体解除程序见合同附件十八。13.2合同终止：合同约定的工程竣工后，合同即告终止，具体终止程序见合同附件十九。第十四条保密条款14.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密，具体保密内容见合同附件二十。14.2保密期限：双方同意，保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日止，具体保密期限见合同附件二十一。第十五条其他条款15.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方同意按国家关于不可抗力的规定处理，具体不可抗力条款见合同附件二十二。15.2法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，具体法律适用见合同附件二十三。15.3合同附件：本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力，具体附件内容见合同附件二十四至附件二十七。第一部分：合同如下：1.分包工程概况1.1分包工程名称：内墙抹灰工程1.2分包工程地点：中国省市区街道号建筑工地1.3分包工程内容：包括但不限于内墙抹灰、墙面修整、阴阳角处理等工程1.4分包工程面积：按照实际测量面积计算，面积误差不得超过±5%1.5分包工程工期：合同签订后，分包工程应按照总包单位提供的施工计划和进度表进行，工期为天2.分包单位的义务和责任2.2分包单位施工组织设计：分包单位应根据总包单位提供的施工图纸和技术要求，编制施工组织设计，并报总包单位审批2.3分包单位施工质量标准：分包单位应按照总包单位提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家标准及行业规范2.4分包单位安全生产责任：分包单位应严格遵守国家安全生产法律法规，承担施工现场的安全生产责任，并做好施工现场的安全防护工作2.5分包单位现场管理要求：分包单位应做好施工现场的卫生、环保、消防等工作，确保施工现场的整洁和安全3.总包单位的责任和义务3.1总包单位对分包工程的协调和管理：总包单位应负责对分包工程的协调和管理，确保分包工程按照施工计划和进度表进行3.2总包单位提供施工图纸和技术要求：总包单位应向分包单位提供完整的施工图纸和技术要求，并确保其准确性和完整性3.3总包单位提供施工场地和条件：总包单位应提供具备施工条件的场地，并负责场地的平整、排水、供电等工作3.4总包单位支付分包工程款项：总包单位应按照合同约定的付款进度和时间支付分包工程款项3.5总包单位对分包单位的监督和检查：总包单位应对分包单位的施工过程进行监督和检查，确保分包单位按照合同约定进行施工4.合同价格和支付方式4.1合同总价：合同总价根据分包工程量及单价计算，具体金额详见合同附件4.2价格调整条款：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格4.3付款进度和时间：合同签订后，总包单位应按照约定的付款进度和时间向分包单位支付工程款项4.4质量保证金：分包单位在工程验收合格后，总包单位应扣除5%的质量保证金，待质保期满无质量问题后予以支付4.5违约金条款：任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价款的5%5.工期和进度5.1施工计划和进度表：总包单位应根据工程进度需要，制定施工计划和进度表，并通知分包单位执行5.2工期延误责任：如分包单位原因导致工期延误，分包单位应向总包单位支付违约金5.3提前完成工程的奖励：如分包单位提前完成工程，总包单位可给予分包单位一定的奖励6.质量标准和检验6.1工程质量标准：分包单位应按照总包单位提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家标准及行业规范6.2质量检验和验收程序：工程完成后，分包单位应按照总包单位的要求进行自检，总包单位组织验收，验收合格后予以支付剩余款项6.3质量问题处理：如分包工程出现质量问题，分包单位应负责修复，并承担修复费用及相关损失第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方：指在本合同履行过程中，除甲乙方之外，参与合同履行或与合同履行有关联的各方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。2.第三方介入的附加说明条款2.1第三方介入：当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲乙方应提前通知对方，并协商确定第三方的介入方式、职责和权利等。2.2第三方职责：第三方应按照甲乙方的要求和国家相关法律法规，履行其职责，确保合同的顺利履行。2.3第三方权利：第三方有权根据合同约定和法律法规，对合同履行进行监督和管理，并提出意见和建议。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲乙方：第三方介入并不改变甲乙方之间的合同关系，甲乙方仍应按照合同约定履行各自的义务。3.2第三方与劳务人员：第三方对劳务人员的工作进行监督和管理，但不代替劳务人员的实际工作，劳务人员仍应向承包方负责。4.第三方责任限额4.1第三方责任：第三方应承担其在履行职责过程中的法律责任，包括但不限于因其过失导致的损失赔偿责任。4.2责任限额：第三方对因其履行职责所造成的损失，承担的责任限额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体责任限额见合同附件二十八。5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方选择：甲乙方应共同协商选择合适的第三方，并签订第三方介入协议，具体选择标准和程序见合同附件二十九。5.2第三方费用：第三方介入所需的费用，由甲乙方按照约定承担，具体费用承担方式见合同附件三十。5.3第三方退出：第三方在合同履行完成后，或因不可抗力等原因无法继续履行职责时，应退出合同履行，具体退出程序见合同附件三十一。6.第三方介入对合同履行的影响6.1第三方介入不影响甲乙方按照合同约定履行各自的义务。6.2第三方介入不影响合同的履行期限、质量标准等。7.第三方与合同的变更和解除7.1第三方介入不影响合同的变更和解除，任何合同的变更和解除，均应经甲乙方协商一致，并签订书面协议。8.第三方与争议解决8.1第三方介入不影响甲乙方之间的争议解决方式，双方应按照合同约定的争议解决方式解决争议。9.第三方与保密条款9.1第三方应遵守合同约定的保密条款，保护甲乙方的商业秘密和机密信息。10.第三方与法律适用10.1第三方应遵守中华人民共和国法律，并按照合同约定的法律适用处理合同履行过程中的法律问题。8.违约责任8.1分包单位违约：分包单位违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合标准或者给总包单位造成其他损失的，分包单位应承担违约责任，向总包单位支付违约金，并承担因此造成的损失。8.2总包单位违约：总包单位违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合标准或者给分包单位造成其他损失的，总包单位应承担违约责任，向分包单位支付违约金，并承担因此造成的损失。8.3违约赔偿责任：违约方应按照合同约定或者实际损失的金额向对方支付赔偿金。9.争议解决9.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。9.2诉讼或仲裁地点：争议解决的地点为合同签订地人民法院。9.3诉讼或仲裁时效：争议发生后，任何一方应在知道或者应当知道权利被侵害之日起一年内提起诉讼或仲裁。10.合同的变更和解除10.1合同变更条件：合同执行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方协商一致后可以解除合同。10.3合同变更和解除的效力：合同变更或解除后，双方的权利义务按照变更或解除后的协议执行。11.保密条款11.1保密信息范围：双方在合同执行过程中获得的对对方的商业秘密、技术秘密、经营信息等。11.2保密义务和期限：双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同解除或终止之日起计算，不少于五年。11.3违反保密条款的后果：违反保密条款的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。12.合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件：合同约定的工程完成后，双方按照约定办理终止手续。12.3合同解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方协商一致后可以解除合同。13.其他条款13.1合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2合同的附件：合同附件包括施工图纸、技术要求、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。13.3合同的修改和补充：合同执行过程中，如需修改或补充合同内容，应经双方协商一致，并签订书面修改补充协议。13.4法律适用和解释：本合同适用中华人民共和国法律，合同条款的解释按照合同文字的含义执行。14.合同的签字盖章14.1分包单位签字盖章：分包单位的授权代表签字并加盖公章。14.2总包单位签字盖章：总包单位的授权代表签字并加盖公章。14.3见证单位签字盖章：如有见证单位，见证单位的授权代表签字并加盖公章。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体及定义附件内容：包含发包方和承包方的详细信息，以及内墙抹灰劳务的定义。附件二：工程范围及内容附件内容：具体描述工程范围和内墙抹灰劳务的内容，包括施工区域和施工工作。附件三：合同价格附件内容：详细列出合同总价、价格调整的条件和方式。附件四：工期要求附件内容：明确开工日期、竣工日期等相关工期要求。附件五：质量标准附件内容：具体规定抹灰质量标准和验收标准。附件六：劳务人员管理附件内容：详细说明劳务人员的配备要求和培训内容。附件七：材料供应附件内容：列出材料种类和供应时间等相关要求。附件八：安全文明施工附件内容：具体规定安全生产和环境保护的要求。附件九：合同的履行和变更附件内容：详细说明合同履行和变更的程序和条件。附件十：违约责任附件内容：明确违约行为的认定标准和责任承担方式。附件十一：争议解决附件内容：描述协商解决和调解解决的程序和要求。附件十二：合同的解除和终止附件内容：具体说明合同解除和终止的条件和程序。附件十三：保密条款附件内容：详细列出保密内容和保密期限。附件十四至附件二十七：其他相关附件，具体内容根据实际情况确定。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定发包方未按照约定提供材料、未按时支付合同款项等，应承担相应的违约责任。例如，如果发包方未能按时提供材料，导致施工进度延误，应按照合同约定向承包方支付违约金。2.承包方违约行为及责任认定承包方未按照约定完成施工、未按时支付劳务人员工资等，应承担相应的违约责任。例如，如果承包方未能按时完成施工，导致工程延期，应按照合同约定向发包方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按照约定履行其职责、未达到合同约定的质量标准等，应承担相应的违约责任。例如，如果监理方未能按时进行验收，导致工程无法按时竣工，应按照合同约定向甲乙方支付违约金。全文完。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和范围15.1第三方介入：指在合同执行过程中，除甲乙方之外的第三方单位或个人，根据合同约定或甲乙双方的同意，参与合同的执行、监督、协调等环节。15.2第三方范围：第三方包括但不限于中介方、监理方、验收方、审计方、贷款银行、材料供应商等。16.第三方介入的义务和责任16.1第三方介入的义务：第三方应按照甲乙双方的约定，履行合同中的义务，包括但不限于提供专业服务、监督工程质量、协调各方关系等。16.2第三方介入的责任：第三方应承担由于其原因导致的工程质量问题、工期延误等责任，并向甲乙双方支付相应的违约金。17.第三方介入的权益和利益17.1第三方权益：第三方根据合同约定，享有合同约定的权益，包括但不限于报酬、赔偿金、违约金等。17.2第三方利益：第三方在合同执行过程中，应保证甲乙双方的利益不受损害，并按照合同约定承担相应的责任。18.第三方与其他各方的关系18.2第三方与监理方、验收方等：第三方与监理方、验收方等应相互配合，共同确保合同的顺利执行和工程质量的达标。19.第三方责任限额的明确19.1第三方责任限额：第三方应对其介入合同所造成的损失承担有限责任，责任限额可根据合同金额、工程风险等因素进行约定。19.2第三方责任限额的确定：双方可在本合同中约定第三方的责任限额，也可以根据具体情况在合同履行过程中予以确定。20.第三方介入的合同变更和解除20.1第三方介入的合同变更：如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应签订书面变更协议，并经第三方同意。20.2第三方介入的合同解除：如第三方介入导致合同解除，甲乙双方应按照合同约定办理解除手续，并解决由此产生的纠纷。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入的争议解决方式：如第三方介入引发争议，甲乙双方可选择友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。21.2第三方介入的争议解决地点：争议解决的地点为合同签订地或者第三方所在地人民法院。22.第三方介入的保密条款22.1第三方保密信息范围：第三方在合同执行过程中获得的甲乙双方的保密信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密等。22.2第三方保密义务和期限：第三方应对保密信息承担保密义务，保密期限自合同解除或终止之日起计算，不少于五年。23.第三方介入的签字盖章23.1第三方签字盖章：第三方的授权代表签字并加盖公章。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：施工图纸应包括所有内墙抹灰工程的细节设计，包括但不限于尺寸、材料、施工工艺等。说明：施工图纸是分包工程的基础，分包单位应根据图纸进行施工，总包单位应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二：技术要求详细要求：技术要求应包括内墙抹灰工程的施工标准、质量要求、验收标准等。说明：技术要求为分包单位提供施工的依据，分包单位应严格按照要求进行施工，确保工程质量。3.附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明内墙抹灰工程的各项工程量及其对应的单价和总价。说明：工程量清单是计算合同总价和付款进度的重要依据，分包单位应按照清单进行施工。4.附件四：施工组织设计详细要求：施工组织设计应包