公路减速带施工合同范本

公路减速带施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX市公路管理局

地址：XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张XX

联系方式：XX市XX区XX路XX号（甲方法定代表人联系地址，以下涉及甲方通知等事项均以此地址为准）

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：XX建设工程有限公司

地址：XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李XX

联系方式：XX市XX区XX路XX号（乙方法定代表人联系地址，以下涉及乙方通知等事项均以此地址为准）

合同简介：

鉴于甲方作为XX市公路管理局，负责本市范围内公路的建设、管理与维护工作，为了提高公路交通安全水平，减少交通事故的发生，甲方决定在XX路段增设减速带；

鉴于乙方具备专业的公路减速带施工资质和丰富的施工经验，能够满足甲方对公路减速带施工的质量要求；

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行XX路段公路减速带施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款，以共同遵守。

本合同内容包括但不限于以下条款：当事人信息、定义、双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款、附则、签署等。甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，确保施工项目的顺利进行。

本合同的签订旨在确保乙方按照甲方的要求完成XX路段公路减速带施工任务，保障公路交通安全，同时明确双方在合作过程中的权利、义务和责任，以维护双方的合法权益。

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格、支付完毕全部款项之日起终止。合同终止后，甲乙双方仍应按照本合同约定的争议解决方式处理可能出现的后续问题。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方在XX路段进行公路减速带施工，以降低车辆行驶速度，提高公路交通安全。具体内容包括但不限于减速带的设计、材料供应、施工安装、验收及售后服务等与工程相关的各项工作。

第二条定义

1.减速带：指为减缓车辆行驶速度而设置在公路上的具有一定高度和宽度的设施。

2.工程验收：指甲方按照本合同约定的标准和方法，对乙方完成的减速带施工工程进行质量、数量等方面的检查和确认。

3.售后服务：指乙方在工程验收合格后，对减速带进行一定期限的维修、更换等售后服务。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利：

（1）按照本合同约定，要求乙方按时完成减速带施工任务，确保工程质量。

（2）对乙方施工过程中的工程质量和进度进行监督、检查，并提出合理建议。

（3）在工程验收合格后，按照约定支付乙方工程款项。

2.义务：

（1）提供施工所需的场地、设施和条件，确保乙方正常进行施工。

（2）协助乙方办理施工所需的各项审批手续，提供必要的资料和支持。

（3）按照合同约定，及时支付乙方工程款项。

二、乙方的权利与义务

1.权利：

（1）按照本合同约定，获得甲方支付的工程款项。

（2）在合同规定的范围内，自主选择施工方案和施工材料。

（3）在甲方未按约定支付款项时，有权暂停施工或要求甲方支付相应款项。

2.义务：

（1）按照甲方要求，制定施工方案，确保工程质量和进度。

（2）负责施工过程中的安全管理，确保施工人员安全和环境保护。

（3）按照合同约定，提供合格的减速带材料，并完成安装、调试工作。

（4）在工程验收合格后，提供约定的售后服务，确保减速带正常运行。

（5）配合甲方进行工程验收，及时整改验收中发现的问题。

（6）在合同约定的工期内，完成全部施工任务，并确保工程质量符合国家标准和甲方要求。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：双方经协商一致，确定本合同项下XX路段公路减速带施工总价款为人民币XX万元整（大写：人民币XX万元整）。该价格包括但不限于设计费、材料费、施工费、验收费、售后服务费等与工程相关的所有费用。

2.支付方式：甲方采用转账支付方式向乙方支付工程款项。

3.支付时间：

（1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）工程进度过半，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的50%。

（3）工程全部完工且验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的15%。

（4）剩余5%作为质保金，自工程验收合格之日起，质保期为1年。质保期满且无质量问题，甲方向乙方支付剩余质保金。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的工程验收合格之日起算1年。

2.关键时间节点：

（1）合同签订后，乙方应在30日内完成施工方案设计和施工材料准备。

（2）自合同生效之日起，乙方应在90日内完成全部施工任务。

（3）乙方应在工程完工后7日内通知甲方进行验收。

第六条违约责任

1.甲方违约：

（1）若甲方未按约定时间支付预付款、进度款、验收款及质保金，应向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金。

（2）若甲方未履行合同约定的协助义务，导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此造成的直接经济损失。

2.乙方违约：

（1）若乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，金额为合同总价款的5%。

（2）若乙方未按约定时间完成施工任务，每延期一日，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金。

（3）若乙方提供的减速带材料或施工质量不符合国家标准和甲方要求，乙方应负责免费更换、修复，并承担由此产生的全部费用。

（4）若乙方在质保期内未能履行质保义务，应向甲方支付质保金金额的双倍作为违约金。

双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，另一方有权依法追究其违约责任。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、政府行为等）。

2.责任免除：因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本合同的，该方不负违约责任，双方应根据不可抗力的影响，协商确定以下处理方式：

（1）延长合同履行期限。

（2）调整合同内容，采取其他方式继续履行合同。

（3）解除合同，双方互不追究因不可抗力导致的违约责任。

在发生不可抗力情况时，受影响的一方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。同时，受影响的一方应向对方提供发生不可抗力的证明文件。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地所在的仲裁委员会进行仲裁。

3.仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

4.仲裁费用由败诉方承担，双方应各自承担自己的律师费用、差旅费用等因解决争议而产生的费用。

5.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。

如双方未选择仲裁解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。在诉讼过程中，双方应遵守法院的判决和裁定。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的任何通知、要求、批准、同意等，应以书面形式送达对方。通过挂号信、特快专递或专人递送等方式进行，并在送达之日起视为已通知。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均需双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知另一方解除合同：

（1）对方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行。

（2）对方发生破产、清算、重组等重大事项，影响合同的履行。

（3）不可抗力导致合同无法履行。

4.合同解除后，双方应按照合同约定及相关法律法规处理合同解除的善后事宜。

5.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

第十条附则

1.本合同附件包括但不限于以下文件：

（1）施工方案及图纸。

（2）工程量清单及预算。

（3）验收标准和方法。

（