2024劳务承包合同协议书（27篇）

劳务承包合同协议书（精选27篇）

劳务承包合同协议书篇1

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制

作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结

合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

2.4协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空

洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。

2.5柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。

2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。甲方直

接结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的1.2

倍，如拖延工期达到48小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和管理

费。

5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期，甲方有权依照总包

方的处罚规定对乙方进行处罚，且有权不退还保证金。如因材料原因造

成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。

7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文

明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。款%支付，其余付款与甲方

与施工单位签定的主合同为准（每月工程量所涉及工程款%支付），主体

封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的％。

10.2工程余款内外抹灰全部完工，经甲方验收合格40天内支付。

甲乙双方各执两份。

甲方：

甲方代表：

身份证号码：

乙方：

乙方代表：

身份证号码：

________年—月—日

劳务承包合同协议书篇2

甲方：广州三建汕头大学新医学院总承包工程项目部

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它

有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方

就有关事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：汕头大学新医学院总承包工程项目部

2.工程地点：汕头大学内

3.分包规模：模板

二、工作内容

1.承包范围：按甲方提供的设计资料所规定的内容，对模板分项

工程进行承包，主要包括以下内容(以下描述的工程范围及介绍仅是概

括性的，并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担

其所有的风险)。

(1)主要包括：汕头大学新医学院土建模板工程；

(2)其它甲方认为有需要的零星工程。

2.乙方在承包范围内担任以下JL作内容：

(1)模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。

(2)清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。

(3)模板支撑安装(包括6m以内高支模工程)。超6m高以外，每增

高1m,每平方补0元

")每次不少于2人配合甲方放样工作。

(5)复核泥工、钢筋工标高、尺寸等，要求操作一致。

(6)使用塔吊时，配备对讲机，地面指挥员与塔吊司机保持联络，

自备司索工。

(7)自备夜间施工的三级配电箱之后的用电设备及电线

(8)包括楼层有木碎料的清理；

(9)大梁及高大支模支撑、拉杆严格按照专家审定的方案进行施工。

(10)必须采用钢管搭设满堂脚手架的。

(11)对未按图纸要求施工而造成的打凿费用全部由乙方负责。

(12)完成设计图纸及设计变更内所有梁、柱、板及零星构配件的报

料计划、翻样、制作、安装(含为维护模板刷涂模剂。安装过程中所需

的零星材料如：铁钉、铁丝、施工线、铅笔等均含在乙方承包单价范围

内)、拆除。

(12)施工缝、后浇带一次及二次支模、拆除清理。

(13)主体结构构配件的施工测量放样、支模架体搭设、成品保护，

场地清理、完成后的模板拔钉、修整、按甲方指定场地码堆归整及上述

共性部分等承包内容。(50米内)

(14)乙方在施工中因操作不当引起的跑模、涨模、模板安装不平整

或其它自身原因导致的碎打凿费用全部由乙方承担，在每月工程款中扣

除。

(15)、地下室承台模板按基础施工要求、采取独立安装形式。

(16)、因爆模(支模系统崩塌)造成混凝土损失，查清责任，如是模

板工的责任，损失的混凝土费用将由乙方承担。并处罚20xx元/次。

3.承包方式：乙方应根据施工图纸和其它有关资料及说明，包人

工、包铁钉、包铁线、包木工所用的电锯及其关所使用到机具和辅助材

料，包工期、包质量、包安全生产、文明施工、包劳保用品、平安卡，

暂住证，包证卡费用。

三、合同期限

合同工期初拟定总日历天数360天，按甲方确定的节点工期安排

施工计划，必须满足甲方的进度要求，否则按相关合同条款进行处罚。

因甲方原因及不可抗力因素导致停工的，工期可顺延。

四、劳动报酬

工程量按模板与混凝土的实际接触面积计算。综合单价按38.5元

/平方米计算,该单价包括：乙方承包工程范围内的全部费用(人工费、

机械费、清理费、堆码费、文明施工费、劳保费、夜间施工费、赶工费、

综合管理费等)。合同自双方签订后，乙方所承包范围内的内容自负赢

亏。

一、单价：(1)已包含但不仅限于承包范围及内容所要发生的费用,

在合同承包内容及承包方式未变更的情况下，此单价一律不作调整；(2)

已包含本合同不明确经项目部确认为乙方完成的签证工作内容；

(3)合同单价中已包含乙方的社保、医保、劳保、法定节假日工资、

夜间施工费、管理费、利润等。

(4)合同单价中已经包括工人工资，小型工具费，劳动保险金，安

全学习，JL份医疗，办埋暂住证，出入证等相关手续)。

二、为确保工程质量、进度、安全、提高乙方工作积极性，甲方确

定：乙方在如期完工后，工程质量为优良，按节点完成任务，服从甲方

管理。甲方奖励乙方：每平方模板增加0.5元。如达不到以上要求，则

取消奖励。

三、综合单价包括6m以内高支模工程。超6nl高以外，每增高1m,

每平方补0元(含内墙、外墙高支模。)

特殊情况需要签证的，按工程量计算，不能计算工程量的，按计时

工。

(1)计时工签证范围：承包范围内容以外，不能按量计算的零星工

作。

(2)计时工单价：技工_260_元/工日，普工_130_元/工日，8

小时计1工日。签证单必须按甲方标准签证单;每份签证单的有效签批

时间须在签证工作完成后三天内，超出时限不予认可;签证严格执行

甲方的签证程序，每份签证须有经办人、主管工长、生产经理、商

务经理、项目经理同时签名，否则无效;单项签证金额超过3000元的，

须经过甲方公司预算部经理签字后生效。

五、履约保证金

为确保工程质量、进度、安全、以及加强乙方服从甲方管理。乙方

在合同签订当天向甲方一次性交纳履约保证金_20xx0_元（大写：贰万

元人民币），履约保证金从第一期工程进度中应付工程款中划扣。

履约保证金的用途为：

L支付由于乙方原因造成的质量、工期、安全事故损失；

2.乙方半途而废没收保证金，工资按实结算（本合同另有约定的除

外）；

3.以保证金发放工资。

无以上情况工程结算后全部无息退还履约保证金。

六、工资支付及结算方式

1.月进度款支付：每月1〜2号前由乙方自己找主管施工员确认上

个月30日以前的已完成工程部位（必须附有楼层（或每个施工段）质量验

收卡，同时有施工员、质检员、主管签名确认），3〜4日前将施工员确

认的施工部位和自己计算的工程量报至甲方预算部进行复核，每月10

日前将发工资名单和金额按进度款的金额做好工资表，并由工人签名并

同相关手续报到财务部，次月20日支付至上月已完累计净产值的85乳

春节前付至已完累计净产值的95%;模板完成100%,按合同要求完成全

部工作内容、双方确认结算后并待外架拆除完毕后三个月内付清全部余

款。

2、甲方平时不支付给乙方生活费及其它任何费用，由乙方自行垫

资，乙方只能按每月所完成的进度净产值（按合同支付比例）领取工程

款。乙方中途若向甲方提价，甲方有权立即中止合同，并视乙方违约，

按乙方所完产值的80%结算。

3•半途退场和无故退场处理：半途自动退场或中止合同退场，乙方

必须提早15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，工

资按已完交验累计净产值的80%结算。如果施工期间无故停工（少于总人

数的80%上班），按20xx元/天处罚乙方;无故停工超过五天，项目部可

无条件进一步进行以下处罚：①罚款2万元。②按已完累计净产值的80%

结算并清退该班组，乙方工资发放由乙方自行安排，项目部进行管理监

督，工资发放清单留一份项目部存档。③项目部可另委托其他的班组施

JLo

七、质量管理：

1.质量鉴定标准：按本合同相关的质量约定、总（分）包合同有关

质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安

装工程质量评定标准》。质量验收等级以最后建设单位、甲方、质险站

评定为准，达不到验收标准甲方有权终止合同。

2,配模尺寸严格按项目部要求制作，确保原模的方正、尺寸正确，

经验收后方可支模，若因配模不

符合要求返工的，不论模板能否利用，一律按100元/块处罚。

3.支模中所有阳角均采用双面胶、板缝刮腻子贴封箱带以防止漏

浆。

4,柱刨箍间距、梁板支撑、垫单间距控制在3050公分以内；严禁炸

模，特别是制模接头、撑模接头、柱梁接头、梁梁接头、梁板接头、板

缝接头必须严格掌握好平整度，高差控制在3mm内（一般操作中严禁接

缝高差，特殊情况或无法补求情况下允许高差3nim）。

5.立模必须牢固、平整、稳定，缝隙严禁过大而漏浆。柱头、堵身

立模前，木工必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾，浇水冲洗后才可

立模。

6.楼梯间尺寸，无垛构造柱窗距，现浇厨厕、走廊底标高根据施工

规范和施工员的要求而定。

7.乙方须配备专职质量检查员对所施工的各分项工程进行过程

隐检及工序交接检查。当自检合格后填写分项质量评定表由分管专业工

长按程序申报甲方专职质量员。乙方不得以赶工期为由跃级上报或忽视

工序交接及采取不正当手段蒙混过关，以损害甲方形象及造成不必要的

质量及工期损失。

8.工程质量问题处理：

（1）每个楼层（或每个施工段）必须办理质量验收卡，有主管、施工

员、质检员签名确认。对质量达不到要求而不整改的，甲方有权按以下

方法处理：①罚款处理，乙方拒绝甲方整改要求，一次罚款人民币500

元/次;②组织另外人员整改，按每人每工日300元计（8小时/工日），在

乙方当月工资中扣除支付，另计15%管理费后由乙方承担;③终止合同，

按合同单价的80%结算。

（2）由于乙方因整改、整改不及时、拒绝整改造成工期延误，工期

延误及所发生的费用由乙方负责，具体按工期管理相关条款处理。

八、工期管理

1.乙方应当根据甲方的工期计划，配足技术力量和人员施工。具体

技术力量和人员的数量按甲方要求。

2.根据甲方的工期计戈I（根据实际情况，工期计划按月或施工层、

段，以甲方签发的施工进度计划为准）必须按时完成，否则处以1000元

/天的工期损失费，并在当月的工程款中扣除。工期损失费的处理：①

工期超过合同约定总工期的，工期损失费没收;②总工期没有超过的，

工期损失费退还。

3.乙方的工程进度如果不能满足甲方的工期要求，或甲方预见到乙

方的进度将不能满足工期要求，甲方有权提出乙方增加人员、机械的整

改措施。如果乙方在甲方提出整改后在规定时间内还达不到整改要求

的，甲方有权按以下办法处理：

①罚款处理，乙方的工程进度影响甲方的工期要求，而又达不到甲

方提出的整改要求,将处以罚款500-10000元/次。

②终止合同，另外委派队伍进场施JL。乙方已完JL程达到质量要求

的按80%结算，在扣除因工期延迟造成甲方损失后按六个月均分支付乙

方。

九、安全管理

1.乙方应自觉遵守工程建设施工现场安全生产有关管理规定，严格

按安全操作规程标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施

的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.安全部门根据乙方提供的花名册对乙方工作人员进行三级安全

教育，办理平安卡，项目部门工卡。在办理平安卡过程中乙方代表本人

亦须同时办理,并由乙方代表签订安生产责任书，职工安全生产责任书。

甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。乙方有权拒绝违章冒

险作业，对危及人身安全的行为有权批评、检举、控告。

3.因工伤原因人员伤害及违法违规原因造成人员伤害的事故责任

和所发生的医疗费用及补助金的处理：

(1)班组的职工凭本人有效身份证办理了工卡、平安卡后，在工作

时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；工作时间前后在工作

场所内从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；受项

目部外派工作期间，由于工作原因受到伤害的；在工作时间和工作场所

内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；乙方代表应及时报告项目

部并及时对伤者的安慰和救援工作，同时应安抚好乙方其他工人，积极

协同项目部做好事故的善后工作。以上所述发生的医疗费用，由项目部

应急垫付，乙方代表应为乙方工人向项目部申请支付医疗费用。工伤医

疗终结前所发生的医疗费用单据由班组负责人交由项hl部安全部门，由

项目部安全部门搜集保险理赔的相关资料上报公司由公司上报保险人

（保险公司）申请理赔支付；乙方必须在事故发生后24小时内报项目部备

案，否则乙方自负其责任。

（2）班组工人工伤医疗费用总额在500元以下，由班组自己承担费

用及责任，我项目部不承担任何费用及责任;工伤医疗费用总额在500

元以上，工伤医疗费用总额在贰万元以下的（含贰万元）由保险公司核保

后理赔支付，核保后自付费用（非医保项目）由其班组承担，理赔票据核

保后的保险金由班组负责人向项目部提出申领。工伤工人医疗终结后需

发生的一次性工伤补助金由项目部、班组、当事人共同协调解决，为调

后的补助总额由当事人承担10%,班组承担20%,项目部承担70%;（发生

安全事故人员必须提供有效的身份证原件，保险公司方可理赔医疗费

用，对于无有效身份证人员的安全事故医药费用，甲方将无法向保险公

司理赔，其费用全部由乙方自行承担）。

（3）乙方的职工在本项目部上班的未办理工卡、平安卡者受到事故

伤害的，因犯罪或违反治安管理条例伤亡的，酒后上班、醉酒导致力亡

的，自残或自杀的，一切责任由乙方自行承担（包括乙方职工的未在本

项目部上班的家属、小孩以及与本项目部无关的滞留人员）。

4.乙方人员进入施工现场必须遵守安全技术操作规程和甲方的一

切规章制度，加强班组工人的安全生产，文明施工管理，遇事及时同甲

方（项目部）相关人员协调。及时向甲方有关人员提出合理化的书面建

议，严禁聚众闹事，打架斗殴，严禁蓄意拉闸断电，破坏生产。因此危

及人身伤害、财产损失的，将由乙方承担事故的一切责任，并处以罚款

5000元/次。

5.对新入场的工人，乙方代表必须在进入现场三天内提供班组书面

安全教育，并由职工签字后上报甲方项目安全部门进行安全教育。进行

了二级安全教育、安全生产考试后，乙方才可安排职JL上班，否则一切

安全事故由乙方自负，甲方有权对违反者进行罚款或令其停工，直至中

止合同。

6.乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交

底，进行三上岗、一讲评，并及时做好记录，并设立兼职安全员，督促

本班组内安全生产、文明施工工作。

7.甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作，协助乙方做好安

全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。

万一发生安全事故，分清责任，按四不放过原则处理，因乙方违反安全

操作规程施工或明知不安全蛮干造成事故的一切损失由乙方自负，乙方

无条件处理好职工善后工作，如乙方书面提出不安全因素，甲方不予整

改或瞎指挥的一切责任和损失由甲方承担。

十、人员管理

1.乙方负责人要严格选择身体健康、技术过硬、劳动态度好或进步

快，年龄在55岁以下技工人员。严禁不在项目工作的人员（含工作人员

的家属、小孩及滞留人员）进场，违反者清退。

2.进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批（施工

员、项目经理）、进场手续（无身份证禁止入场，有前科的人禁止入场），

听从保卫科长统一安排住宿和做好有关项目部和当地派出所要求的工

作。暂住证甲方负责办理，办证费用由乙方支付。

3.无身份证人员及患有重大疾病（传染病）或职业病患者（残疾）以

及精神失常人员者禁止录用.乙方代表要求录用时，须由乙方代表出具

对此类被录用人的安全责任担保书及责任担保承诺书。

4.遵守项目部各方面制度，及时做好安全文明施工、治安等教育。

5.对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员，经甲方指出，乙方须

及时负责清退。对中途离开工地的职工，甲方不负责预支工资、生活费

或路费，一切由乙方负责人自行解决。

6.乙方自觉遵守生活区食宿制度，不得进行赌博、打架、斗殴、嫖

娼等违法乱纪的行为，一旦发现按甲方项目部规章制度处理。

7.乙方需要甲方安排住宿的，必须按甲方宿舍收费标准缴纳费用

（含水电费）。具体收费标准为：宿舍280元/间月。所有工人必须在食

堂就餐（饭堂餐费标准：正餐8元/餐，早餐，3元/餐。严禁在宿舍煮饭,

一经发现，处罚500元/次，同时收缴炊具，完工退场时返还。

8.所有进场工人必须统一服装和佩带工卡，服装由甲方统一代购，

从乙方工程款中扣除；甲方统一提供安全帽（黄色）及工卡，其收费标准

按项目相关规定收取（工卡加盖甲方公章后方生效）。

十一、机械、工具、材料管理

1.施工中使用的模板、木杨、龙门架或钢管由乙方向甲方仓库签名

领用并负责在施工过程中保管，损耗要控制在1.5%以内，按甲方核审的

工程数量及完工后可再使用的模板为基础做对比。超过部分将按原价

115%（其中15%为管理费）赔偿，节余部分按材料价的30%奖励乙方。

2,合同中未约定由甲方提供的辅助材料、易耗品等，乙方在施工过

程中可向甲方领取，单价按甲方市场采购价另计5%的仓保费计算。

3.甲方提供塔吊、人货梯、夜间照明大灯，除以上明确规定机具外,

均由乙方负责。

十二、安全生产及文明施工管理

1.安全生产及文明施工鉴定标准：按本合同相关的安全约定、总（分）

包合同有关安全生产、文明施工的约定、国家现行的《建筑安装工程安

全管埋评定标准》。安全文明施_L以最后建设单位、甲方、安检站评定

为准。

2.安全文明施工目标：省样板工程。

乙方须根据甲方施工现场总平面布谿图要求，合理设辂材料堆放场

地，按甲方要求整理归堆，并做好状态标识。乙方应根据工程的实际进

展合理组织人员对每日施工的工作面进行全面清理，做到安全文明施工

标准化。

十三、甲方权利及义务

甲方委托罗林辉同志为驻工地项目经理，全面履行本合同内容。

1.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、

季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生

产、文明施工，计量析测、检验试验的控制、监督、检查和验收；

2.负责工程主测量定位、沉降观测、组织图纸会审，统一安排技术

档案资料的收集整理及交工验收;组织乙方人员熟识施工图，制定施工

方案，对乙方人员进行技术交底、安全交底。

3.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工

作用水、用电及施工场地；

4,按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，保证施工需要；

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

6.负责与发包人、监理.、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7.甲方及时组织乙方人员进行质量互检，对乙方工程质量及时进行

验收和督促，及时提供乙方提出的工程材料，做好后勤工作。

8.及时解决乙方提出的合理化建议。

9.组织人员参加安全知识学习和安全检查。

十四、乙方权利及义务

1.乙方代表对本合同劳务分包范围内的工程质量、进度、安全向甲

方负责，组织具有熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得覆自

与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制

度；

2.乙方根据甲方进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计

划，有阶段工期要求的提交阶

段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成

上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严珞实

施；

3,严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设

计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，

投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术

规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管

理，严格执行建设主管部门及环保、消防，环卫等有关部门对施工现场

的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、

工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

4.自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检

查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗

情况;与现场其它单位协调配合，照顾全局;

5.按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设珞标

牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

6•按时提交报表、完整的原始技术经济资料；

7.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的

成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经

济损失及各种罚款；

8.妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材

料及其它设施；

9.乙方代表（班组长、代班长）必须常驻工地，未经施工员许可离开

现场，罚款200元/天。

10.乙方须服从甲方及工程师的指令。

11.定位轴线及标高由甲方负责测设，乙方负责调人配合，其它线

由乙方负责甲方监督。

12.负责材料、机具进退场上下车。

13.乙方在施工过程中，若由于施工场地的条件限制或其它特殊要

求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方必须按要求负责施

工，其费用不予增加;若大面积的工程部位施工完后，留有少量的零星

部位放弃施工时，甲方将安排其它队组织进行施工，扣除乙方该部分应

结款项的3倍价格。

14.乙方应及时清理承包范围内工作面建筑垃圾，如在接到甲方通

知后未及时清理或拒绝清理的，甲方有权安排其他的班组进行清理，所

发生的费用从支付当期已完累计净产值中扣除。

15、施工中乙方必须无条件服从业主、监理、甲方的现场施工质量

管理.，接受检查。发现质量问题必须及时整改，业主、监理、甲方有权

要求乙方强制整改质量问题，若发生质量问题，业主、监理、甲方有权

当场请退乙方，一切经济损失全部有乙方承担。

16、甲方每周的工程例会，乙方必须准时参加，不得迟到或缺席，

否则罚款300元/次。罚款以会议签到表为准，从工程进度款中直接扣

除。

17、乙方及其工人统一在饭堂煮饭，不得在工地现场煮饭。

十五、其它

1.如因建设施工合同发包方（建设单位）的原因，本工程无法继续，

需要停工的，甲方尽量另行安排工作，如不能安排工作，甲乙双方签订

停工协议，另行协商开工，停工期间，若停工在10天（含10天）内不发

放生活费补贴，停工在10天以上，按照乙方在甲方登记的工作人员每

人30元/天给予生活费补贴。如一年之内不能开工的，甲方按己完累计

净产值的100%付清价款。

2.因甲方企业内部原因，项目部需要调整的，在本合同的基础上，

由公司与乙方续约。

3,不可抗力或者其它原因导致履行本合同困难的，本合同自行终

止。

4.甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内

容均为本合同组成部分并执行。

5.乙方需提供一套完整的公司资料（包括企业营业执照、资质证书、

入粤许可证、安全生产许可证书、安全备案证书及业绩资料复印件加盖

本单位公章）交甲方存档。（仅用于具有法人资格的单位）。

6.禁止转包或再分包：劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转

包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。

十六、合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有

关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定

以下方式解决争议（在选定的方式前划）:

1.向仲裁委员会申请仲裁。

2.向人民法院起诉。

十七、合同生效与终止

本合同订立地点：广州市天河区

本合同正本壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，叁均具有同等法

律效力。

甲乙双方约定本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字或盖

章后生效。在合同履行完成并在结清劳务费用后，本合同终止。

甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

劳务承包合同协议书篇3

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为了强化镇区镇容、镇貌和卫生管理，保证街道干净、整洁、美观。

甲方对镇区的卫生清扫分段面进行发包，乙方自愿承包。经甲、乙双方

充分协商，就卫生清扫保洁工作订立协议如下：

一、清扫位置:

清扫保洁段面：

二、承包金额：

经协商承包金额每月元整，年终经甲方考核，可给予

_________元奖励。

三、双方的权利和义务：

1.乙方必须服从甲方的日常管埋，按时作息，每天上班按早、中班

轮岗工作制,（夏季4:30-11:00,15:00-18:00;冬季5:00-11:30,

14:30-17:30）并按要求清扫保洁各自承包的段面，确保各自段面干净、

整齐、亮丽。自然月内不按时作息的，第一次扣元，第二次

扣元，达三次以上的每次扣20元。

2.乙方必须将清扫和转运的垃圾倒在垃圾箱内（建筑垃圾另行计算）

不准倒在垃圾箱外面，并保持垃圾箱外无垃圾。自然月内若检查发现第

一次扣承包费元，第二次扣元，第三次视同违约。

3.乙方若有事不能出勤，自己请好清扫人员，清扫人员的费用由乙

方承担。如不请清扫人员代为清扫，缺一天从承包费用扣除

元，自然月内出现三次视同违约。

4.在各自清扫的范围内，甲方抽查时，发现乙方没清扫干净或未达

标（每平方米有三个烟头或包装盒等垃圾、成堆垃圾半小时未清扫、垃

圾桶满溢、人行道有杂草），每次每处扣0.5元；自然月内连续三次检查

不达标解除承包合同。

5.甲方提供垃圾板车一辆交乙方使用，该车由乙方保管，不准借给

他人使用。若发现一次，从承包费中扣除20元，由于乙方的责任造成

垃圾车丢失由乙方赔偿损失元。板车更新及维修由甲方负担，

但每次维修和更新必须请示甲方同意。

6.乙方在保洁清扫段面卫生时应注意安全，必须穿工作服戴工作

帽，不得酒后作业;若发现每次扣元。无论什么情况出现的安

全事故，甲方概不负担经济和法律责任。

7•若遇上级检查需临时安排任务，乙方必须随时到岗到位，并确保

责任区干净、卫生，若有一次不能按时到岗扣承包费元。

8.甲方每月随承包费发放元作为乙方JL作所需的扫把、

铁锹、手套、劳保服等作业工具、劳保用品费用。乙方必须将此款用于

以上开支。

9.此合同为劳务承包合同，合同签订后甲方不为乙方买五险一金，

今后不再买断工龄。

10.此合同定为一年，乙方在承包期内工作负责，保洁经常，服从

安排，乙方在下年可优先承包。

四、违约责任：

此协议一式二份，甲、乙双方各一份，双方签字即产生法律效力，

单方违约罚违约金元。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年一月—日年一月—日

劳务承包合同协议书篇4

甲方（发包方）：海南润地投资有限公司

乙方（承包方）：

甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包

工形式发包给乙方。

一、项目概况

1、工程名称：海南润城国际公寓；

2、工程地点：海南省澄迈县金江镇；

3、结构形式：框架结构；

4、最高层数：十七层；

5、建筑面积：22256平方米。

二、施工质量要求

本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的

标准施工及验收，确保工程质量达到标准。

三、工期

酒店部分自20_年4月日开工，20_年8月31日竣工，公寓部分

20_年4月日开工，2—年9月30日竣工。

四、承包方式

此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水（两

米以内的给水、排水、消防水）、电（两米以内的动力、照明、消防电、

电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电）建安工程的人工、机械设

备、施工机具、周转材料（模板、支撑、施工脚手等）及防护材料｛“四

口”和“五临边”的防护及外脚手架（钢管、工字钢、平网、立网等）｝;

土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方

负责，乙方配合。

五、合同价款

按平方米单价计算合同价款，368元/m2（面积按建筑面积），此单价

不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：

捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算；甲方

已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台碎浇注等工程量

的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。

六、甲方权利与责任

1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工

质量进行监管、指导，乙方如无正当埋由拒不执行甲方技术管埋人员提

出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法（乙方签字确认的补充协议）

的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签

字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方

进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除；

2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款；

3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，

乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质量

负责；

4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工

区及生活区；

5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配

人口，.

6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方

应进行友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用；

7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防

单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。

七、乙方权利与责任

1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工

总进度计划报甲方审批确认，甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,

同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划；

2、乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，甲

方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责；

3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽造

成安全事故，乙方除负责安全事故本身造成的损失外，甲方可以根据此

事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款；

4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，乙

方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进

行如实反映。

八、付款方式

乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平

米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平

米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部

完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月

内，甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例

的相关规定，进行返还。

九、违约责任

1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙

方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元;提前30天，甲方奖励

乙方四拾万元人民币；

2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措

施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责；

3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲

方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进度

要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责；

4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发

生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。

甲方代表：签字乙方代表：签字

甲方单位盖章乙方单位盖章

日期：日期：

劳务承包合同协议书篇5

合同编号：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关

法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实

际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本

合同。

第一条工程概况

1、工程名称：。

2、工程地点：。

3、承包范围：涵洞通道八字墙模板工程。

4、承包方式：本工程采用质量、安全、文明施工、环境保护、及

涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约

束等的包干方式。

第二条合同造价

1、乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本

合同承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，不再计

取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用。工程量按设计、变

更图纸展开面积结算。

2、工程量及综合单价人民币：

模板：50元/m2,大写（伍拾元整）元加2。

具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本

合同规定计价条件的工程数量为准。

3、计时工按100元/个工日计算。

4、本综合单价包括但不限于如下内容：包含机械人员进退场费，

木模制作、安装，模板的拆除等，包含所有小零星材料•（如铁钉、铁线、

板手等）、100米内电缆、施工过程中及安装完毕后的场地清理、场内的

小型机具转运等所有相关内容。

第三条材料供应

1、甲方提供工程所用的木模板、木方、顶托、钢管、扣件、吊装

机器等。

2、甲方负责提供部份小型材料（对拉杆、螺丝、蝴蝶扣）按1.5倍

供给乙方使用，浪费和消耗部份由乙方自行负责。

第四条甲方责任

1、负责现场的三通一平工作。

2、在开工前7天负责向乙方提供施工图1套。

3、负责施工测量放线，提供工程总进度计划要求和具体的形象进

度要求并提供技术指导。

4、负责对乙方施工过程中的尺寸放样，甲方对乙方的尺寸复核。

5、甲方向乙方免费提供住房、水、电。

第五条乙方责任

1、乙方严格按照技术操作规程进行施工，确保工程质量满足《公

路工程质量检验评定标准》。如因乙方原因导致返工，则自行承担因返

工造成的费用，如因甲方原因导致返工，则甲方承担全部责任。

2、乙方必须根据甲方的进度计划要求确保工人的数量，并保证根

据现场进度要求随时增加工人，但并不因此增加费用。

3、乙方在施工过程中如发生异常现象及时上报甲方。

4、从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆（100米内）、电线及流

动电缆。

5、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员

到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工

标准的交底，按规定的要求进行施工。

6、乙方必须给所有进场人员进场后必须将进场的施工人员名册、

身份证复印件交甲方项目部综合部，乙方人员调动必须在名册上及时调

整及调整相应的证件。

7、乙方用工必须遵守广州市政府有关规定，乙方的现场施工人员

不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造

成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任，违反规定造成

后果的均由乙方负责。

8、乙方应按有关规定配备必须的劳动防护用品。

9、在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故,

乙方负责3000元，其他的由甲方负责，保险赔偿后与乙方无关。

10、乙方必须对作业人员加强安全知识教育，遵守甲方的一切有关

安全生产的规章制度，接受甲方的监督检查。

11、乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求,

如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方负责。

第六条付款及结算方法

1、乙方应在每月5日按上个月实际完成工作量的上报给甲方，经

核实后，并于当月的25日左右支付给乙方上月完成量的80%工程款（同

时乙方必须提供上月工人工资发放表）。

2、剩余20%的款项在全部工程完工验收合格后七天内支付完毕。

第七条其它条款

1、本合同一经签署除非甲方认可，乙方单方面中途退场将被扣除

已完工程的20%的工程款，作为甲方的补偿（甲方原因造成除外）。

2、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签

字与本合同具有同等法律效力。

3、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方为商解决，双方协商不能达

成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。

4、本合同自双方法定代表或委托代理人签字后生效。

5^本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方：乙方：（盖章或手印）

经办人：乙方代理人：

主管领导：身份证号：

电话：电话：

劳务承包合同协议书篇6

重庆渝海建设集团三峡人劳务公司（以下简称甲方）

木工班组：（以下简称乙方）

根据甲方工程需要，经甲乙双方共同协商，甲方将其承建的东城

国际的3#4#楼所有现浇模板工程劳务人工费承包给乙方组织施工和管

理，为了明确双方责任、权利、义务，本着平等互利、公平的原则，遵

循有关法律、法规的规定，维护双方的利益，达到共同创利和协同完成

该工程项目的目的，特制定本合同，供双方遵守执行。

一、工程名称：东城国际

二、工程地址：老瓷砖厂

三、承包内容：根据甲方提供的施工图纸和设计变更图纸会审要

求，增减变更等为依据，以及（包括二次结构支模、门窗、过梁、压顶、

构造柱、地梁、剪力墙的橡胶止水带、后浇带的止水条），进行本工程

的所有现浇税结构的模板、加工、制作、安装、加固、拆除、爆模凿打、

抛光复原、场内材料转运、材料上下车、清理、分类堆码、操作场打扫、

文明施工的整理打扫、放线、超平、轴线分格、脱模剂的涂刷等所有场

内模板工程，支模所需耗材自行购买。如：铁丝铁钉、拉杆、防水拉杆、

钢丝绳、穿墙PVC管、脱模剂、内撑、对讲机等。

四、承包单价：按实际模板接触面积计算

1、标准层以下按实际模板接触面积计算元

2、标准层以上按实际模板接触面积计算元/m。

五、付款方式：

1）乙方自愿垫付基础至主体12层人工费，完成到12支付基础至

11层的工程量80%,拨付工程款，其余付款按每月工程进度拨付，每

月25日结算，次月25日付上月工程量的80%,工程主体封顶付总工程

量85%,内外抹灰结束付总工程量95%,验收交房付总工程量100%。

2）乙方向甲方缴纳保证金万元，进场施工至层浇筑完毕退还万

元，剩余万元工程主体封顶完毕退还，保证金不计息。如中途违约退

场，甲方有权不退保证金。

3）乙方每次完成的分部分项工程，在符合甲方的各项要求后，必须

由甲方施工员、质安员签字认可后方能结算工程款。

六、工期

1）：基础部分模板必须满足施工进度要求，工作面一旦提供到位乙

方必须立即派人进行施工，主体部分模板乙方必须保证每月完成8层

以上。

2）：现场人员服从安排，按工程所需随叫随到，不能以任何理由和

借口，延误任何施工段，施工作业面的工期，否则甲方有权高价另请班

组，费用由乙方加倍负责。

七、甲乙双方的责任义务及工作内容

（一）甲方责任义务

1、甲方负责提供施工场地，水电接至场内二级电箱。

2、负责工程的技术指导和提供有关技术资料

3、监督、指导乙方文明安全施工和施工质量、进度。

4、负责隐蔽工程的验收、制定、编排工期进度，主持召开施工例

会。

5、负责协调施工中的相邻工序、班组、工作关系。

6、负责办理所有进场人员工伤保险。

（二）乙方责任义务

1、施工过程中除塔吊外，乙方所需的其他所有机械设备、大小锯

盘机、电钻、手磨机、电锤、木方清刨机、施工用二级电箱外的电线，

并向甲方提供大型设备的合格证和技术档案（复印件）。

2、负责组织工程中所需的合法年龄劳动力，劳动工具和劳保用品,

个人安全设施用品。

3、必须给甲方上交一份小班组分包合同。确保民工工资正常正确

发放，每月必须提供民工实名制工资表，每日班组安全施工活动记录，

并向甲方提供进场人员身份证复印件，相关技术职称复印件。

4、进场民工必须先提供身份证复印件，参加保险后再上岗作业。

否则本劳务公司不视其为本劳务公司的员工。

6、自行负责提供工程中所需的耗材，如铁丝、拉杆、螺丝、导管、

卡子、广线、扳手、锤子、钻子、三级电箱后的电线、碘鸨灯、灯管、

及插板。

7、提前提供所需材料计划单和下月材料计划单，如：木方、模板、

钢管、扣件、顶撑等主材飞

8、进场人员食宿自理。

9、完成合同内的所有木工工作量。

10、提供进场人员身份证复印件及照片，进场人员必须戴卡上岗，

并办理工伤保险，乙方不能以任何理由或借口、漏报、漏退进出人员的

名单，如有漏报、漏退罚款乙方500元/人次。如未保险人员出现安全

事故，由乙方全权负责。且漏退所产生的保险费均由乙方承担。

11、现场人员服从安排，按工程所需随叫随到，不能以任何理由和

借口，延误任何施工段，施工作业面的工期，否则甲方有权高价另请班

组，费用由乙方加倍负责。

12、规范管理班组员工，促进工地文明化、和谐化，严禁员工酗酒、

赌博、盗窃等违纪违法行为，如有工地盗窃，3倍盗窃物资赔偿，罚款

3000元并交公安机关处理，赔偿及罚款由班组负责。

八、工程质量验收要求

1、按相关模板程规范验收。如框架柱、剪力墙、梁、有轴线偏

移部位每处处罚2001000。元的罚款。碎柱、梁、剪力墙、胀模部位每

处一次处罚100200元的罚款。碎柱、梁、剪力墙、爆模部位每处处罚

2001000的处罚。另外进行整改、修复。

2、已上产生的费用全部由乙方负责。

3、如3#楼出现、质量、安全、进度、满局不到有关部门、及甲方

要求、甲方有权终止1#、2#、楼的主体模板工程、乙方不要任何理由来

干涩甲方、甲方并不赔赏乙方的任何违约金。

九、文明施工安全生产

确保本工程文明化、标准化、规范化，争创市文明工地。为促进本

工程有章、有序、文明施工，工程进度顺利进行，禁止施工中的混乱，

人员复杂，打闹、偷盗、赌博等事项的发生。必须对本组所有进场人员

进行行为、道德、品质、提高安全意识、文明工地、文明施工的品博教

育，严格服从管理。每天必须进行班前安全教育和操作规程、规范教育。

根据各施工点施工条件进行安全意识及经验简讲教育。随时督查相关人

员的劳保用品使用配备情况，及违规行为情况，并责其及时纠正，施工

中违章操作，造成所有安全事故及罚款，概由乙方自行负责。若按章按

规操作，不代安全帽没人每次处罚50元，临边不代安全带没人每次处

罚100元。每次所发生意外安全事故费用在15000元以内，由乙方负责,

超过15000元，超出部分由甲方负责，因乙方漏报保险名单所造成的一

切后果由乙方自行负责。约束本班组民工自觉遵守工地现场管理制度，

罚款制度。

十、合同的其他约定

1、乙方在施工过程中严格按施工图纸和有关条文，进行组织强有

力的技术力量进行施工，保证35人以上/栋楼的技术操作人员。若乙方

不能履行合同约定及临时所编排工期，技术力量缺少，无能力完成该项

目，甲方有权终止该合同，并按实际工程量付50%工程款。

2、在履行额合同期间，乙方拒不按合同的约定执行，无理取闹，

并有意拖延工期和不能按甲方制定的劳务计划进度完成工程目标，甲方

有权请其他人员参与完成工程量，产生所有费用概由乙方负责，延兴其

他班组及工序的正常操作所产生的损失费用，概由乙方负责，并且追加

罚款5000元。

3、甲乙双方任何一方违约，都将赔付对方3%损失费，任何一方违

约，合同自动终止。并按约定处罚结算赔付。

十一、本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份，该合同以上条

款，双方共同遵守履约，未尽事宜双方拟定补充协议，合同履行完毕，

自动失效。

甲方代表：乙方代表：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

劳务承包合同协议书篇7

现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合同

怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅读一

下哦劳务承包施工合同范本甲方：乙方：根据《民法典》、《中华人

民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、

相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工

程

4、工程质量要求：主体结构优良

5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行

6、劳务费单价：平方米单价300元人民币

7、工程类别：框剪结构

二、工程承包方式与范围

1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周

转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明

灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对

焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、碎浇捣设备（碎

泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、

内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、

安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工

具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、

劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗

工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及

外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材

料（属拆带不走的所有材料）。

2、承包」二作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室

内外回填土工程（人工平土、夯实）。主体框剪结构、楼内预埋件制作、

安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥

面、外架搭拆、碎泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的

材料进出场装卸（在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料）。施工用

电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现

场。二级配电的费用由乙方自理。（上楼电箱及机械使用的电箱电缆由

乙方负责），施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙

方负责支路水管的材料及安装。

三、合同价款

1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计

算执行年《—省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套

的取费定额。承包单价组成：

①一次主体结构承包单价200元2;

②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等

第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元2。综合单价合计300

元2o

2、基础按地下室的建筑面积100元2计算承包费。

3、承包范围外的零星用工，按50元工结算付款。

四、结算及付款

1、按甲方与中建一公司签定合同的相应条款参照执行。

2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它

部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在年内付清。

3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。

4、中途施，中不到付款结算结点时:一律由乙方支付自垫费用。

5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方

承担，另外工期也随着延长。

6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。

五、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实

体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，

乙方负责对工人进行技术交底和安全交底，甲方负责监督，检查工程质

量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高，分

支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方及时予以指导。

乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方

根据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进行

返工。

2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的

教育，乙方主动配合安排实施。

3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退（书面通知

乙方）。

4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设

计变更、技术交底等各两份。

5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙

方负责下料。

6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。

(二)乙方职责及承诺

1、质量标准：合格。

2、工期：根据施工现场的实际情况，乙方按甲方编制的施工进度

网络计划严格执行。

3、安全生产：达标

(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方

的各种管理制度。

(2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。

(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用，如发生安全

事故，由责任方负全责。

4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。

5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、

节假日期间不放假，保证满足工程进度的需要。如需赶工期，公司可以

从其他项目抽调人员突击，保障工程按期完成。

6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造

成浪费。

7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。

8、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下

月施工计划。并经甲方批准后严格执行。

六、文明施工

1、为达到文明工地，乙方需服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊

工作，严禁穿拖鞋上班，严格按照现场各种规定实施。

2、乙方人员必须遵纪守法，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工

现场随意大小便，否则将根据治安条例的有关规定处理，情节严重者送

交执行机关处理和罚款。

3、乙方施L人员应遵守宿舍规章制度，爱护公共财物，食堂、宿

舍、厕所需每天打扫整洁。

4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理，堆放至指定地点，并加以覆盖。

保证不从高空向下抛掷物体，如果发现乙方抛垃圾或物体现场，甲方将

对乙方进行罚款。

七、材料管理

1、甲方提供用量实行包干制度，节约分成。超出控制指标的用量

一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监督乙方材料的使用，发现

不合理的使用和管理不善造成人为的浪费，甲方有权制止并按管理制度

给予罚款处理。

2、乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材.料、构配件供应计划,

经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和

供应时间等组织货源并及时交付，如质量、品种、规格、型号不符合要

求，乙方提出后由甲方负责处理。

3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料，因保管不善发生丢

失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损

失。

4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊覆盖范围内，乙方必

须及时进行，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。

八、违约、争议

1、执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方承担一切责任并赔偿

对方的全部经济损失。

2、若合同履行中发生争议，双方按照实事求是、互谅互让的原则

协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。

九、其它

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后

本合同自行失效。

2、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则进行合同补充，具

有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

十、补充协议

1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工

前支付到甲方账户上。

2、项目完成50%时，质保金返还50%,工程竣工验收后，日内

质保金全部无息返还完。甲方（盖章）：代表人（签字）：联系电话：合

同签订时间：年乙方（盖章）：代表人（签字）：联系电话：

—月一日施工劳务承包合同范文发包方：（简称甲方）承包方：

（简称乙方）为了确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方

经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。

第

一、工程概况

1、工程名称：渡头塘派出所竹山点公租房食堂

2、工程地点：竹山村

3、结构类型：砖混

4、承包范围：派出所食堂

5、承包方式：包工、包机械、包铁丝、包钉子，每平方米()元。

第

二、工期

1、开工日期：自签订合同第二天开始

2、竣工日期：_______年—月—日

3、在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确

认工期相应顺延：

(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。

(2)由于设计变更导致工程量增加。

(3)停水、停电累计超过8小时。非上述原因不能按合同工期完工

的，乙方承担违约责任，向后推迟一天罚款300元。

第

三、质量

1、本工程质量等级为：合格

2、乙方应认真按照规范、标准设计要求及各项交底组织施工，随

时接受甲方管理人员的检查、验收，为检查提供便利条件。

3、如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认

真返工，并承担返工费用，须保证生产安全。

第

四、工程结算与价款支付

1、价格支付方式：每月支付进度款，完工验收合格后一次付清，

价格付清后，本合同自行失效。

2、结